建筑工程施工工期到期是否需要延期-法师兄

建筑工程施工工期到期是否需要延期

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-01 10:54:37 204 人看过

建筑工程施工工期到期需要延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

房屋预售证到期了需要延期吗

房屋预售证到年底期满的需要办延期。房地产开发企业应持有相关资料后向房地产管理局市场管理处提交许可申请；工作人员进行初审，初审通过报送复审审批；经审查申请符合许可条件的，由审核人员制作许可证书并通知申请人领取预售许可证。

《中华人民共和国建筑法》

第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

法律综合知识
如何应对建筑工程的工期顺延

一、如何应对建筑工程的工期顺延1．收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实2．及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程发包方式包括哪些类型建筑工程发包方式包括以下类型：1．招标发包：是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。招标发包是建筑工程发包的主要形式。建筑工程的发包采用招标投标的方式，可以充分利用供求关系、价值规律和竞争机制。2．直接发包：是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。三、建筑工程发包的条件建设工程发包应当具备的条件有：1．必须具有筹建许可证；2．必须已办理建设工程规划许可证；3．必须已办理建设用地规划许可证；4．必须具有建设工程所在地块的立项批文。《中华人

2023-09-11

266人看过
法律综合知识
建筑工程施工防水保质期多久

建筑工程施工防水保质期是五年。《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（五）装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。《房屋建筑工程质量保修办法》第七条

2024-04-30

160人看过
不可抗力
建设项目工期是否需要顺延

1、建设项目工期是否顺延。建设项目的工期需要推迟。建设单位应当自取得施工许可证之日起三个月内开工建设。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数以两次为限，每次不得超过三个月。既不开工也不申请延期或者超过延期期限的，施工许可证自动废止。《中华人民共和国建筑法》第九条。工程延期的原因是什么？由于下列原因，经监理工程师确认后，工期可相应延长：（1）发包人不能提供专用条款约定的开工条件。（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致工程进度异常。（3）工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等，导致施工异常。设计变更和数量增加。（5）承包人原因造成一周内停水、停电、停气超过8小时的。（6）不可抗力。（7）专用条款中约定或工程师同意的其他情形。

2023-05-07

91人看过
法律综合知识
建筑工程延期的处理方案

一、建筑工程延期的处理方案建筑工程延期的，建设单位可以要求施工单位按照合同约定承担赔偿责任；施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程延期纠纷的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求

2023-07-23

113人看过

承诺
建筑工程合同几年到期

建筑工程合同自约定的时效届满到期，到期的合同，自期限届满时失效。根据民法典规定，合同可以附期限，附生效期限的合同自期限届至时生效，附终止期限的合同自期限届满时失效。一、签订合同的日期是否是执行日期不是。但合同的法律效力是从签订日期开始算。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。二、承诺生效后合同必须成立吗承诺生效时合同不一定成立首先，承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。其次，依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等

2023-04-03

176人看过
仲裁机构
建筑安装工程工期拖延怎么索赔

1、建筑安装工程的工期拖延的，建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。一、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约

2023-02-27

376人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延后应注意什么

一、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。二、建筑工程合同的形式包括哪些种类建设工程合同的种类有：1．建设工程勘察合同；2．建设工程设计合同；3．建设工程施工合同。承包人进行工程建设，经竣工验收合格后，发包人支付价款的合同。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。三、建筑工程合同的内容1．当事人的名称或者姓名和住址。2．标的：标的是指合同当事人双方权利义务共同所指向的对象。没有标的，或者标的不祥，合同的权

2023-09-19

413人看过
法律综合知识
建筑工程工期延误每天赔偿标准

一、建筑工程工期延误每天赔偿标准1．建筑工程工期延误的每天赔偿标准并非固定不变，而是依据合同中的具体约定来确定。2．一般来说，赔偿金额会按照合同总金额的一定比例进行计算，如0．1％至0．5％之间，且这一比例的上限通常不会超过主合同标的的20％。3．这一标准旨在平衡双方的利益，既体现了对违约方的惩罚，也避免了对非违约方造成不合理的利益损害。4．根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，误期赔偿费的最高限额可设定为合同价款的5％，进一步明确了赔偿的上限范围。二、工期延误赔偿的计算方法工期延误赔偿的计算方法同样依赖于合同的具体约定。1．在合同中，双方应明确约定工期延误的界定标准、赔偿比例及计算方式等关键条款。2．当实际工期超出约定工期时，即视为工期延误，此时承包人需按照合同约定的赔偿比例和计算方法向发包人支付赔偿金。3．需要注意的是，赔偿金的计算应基于公平、合理的原则，既要考虑到承包人的违约程度

2024-08-02

191人看过

保证
建筑工程雨期施工的特点、要求和准备工作

雨期施工不同于混凝土冬季施工有明确的界定。它主要依据当地气象部门发出的防雨防台防汛通知为依据；或视降雨对建筑物个体的影响程度而定。1.雨期施工的特点：（1）不确定性。由于科学技术的限制，气象部门并不能及时提供准确的预测服务；暴雨山洪等恶劣气象往往不期而至，这就需要雨期施工的准备和防范措施及早进行，有备无患。（2）突击性，雨水对建筑结构和地基基础的冲刷或浸泡有严重的破坏性，必须迅速及时地防护，才能避免给工程造成损失。（3）雨期对室外施工（如土方工程、屋面工程等）造成了极大影响，为保证工程的顺利进行，应在事先有充分估计并作好合理的施工安排。2.雨期施工的要求：（1）编制施工组织计划时，要根据雨期施工的特点，将不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工的工程制定有效的措施，进行突击施工。（2）合理进行施工安排。做到睛天抓紧室外工作，雨天安排室内工作，尽量缩小雨天室外作业时间和工作面

2023-04-24

426人看过
空置房
建筑工程质保期到期移交是怎样的

建筑工程质保期到期移交是怎样的项目部在公建房产通过验收后，负责将竣工验收合格的建筑产品移交给房屋使用单位或委托的前期物业管理公司，在项目部与接收方办理建筑产品交接时，填写《房屋及设施验收单》、《建筑产品公共部位验收单》并由房屋使用单位或物业管理公司负责人签字。在交接过程中发现的质量缺陷，由项目部组织施工单位进行维修直至修复合格。项目部在住宅商品房取得天津市房管局颁发的每幢建筑物单体的《天津市新建住宅商品房准许使用证》后，负责将竣工验收合格的建筑产品移交给委托的前期物业管理公司，交接时填写《建筑产品公共部位验收单》并由物业管理公司负责人签字；前期物业管理公司与业主方办理入住交接中填写《房屋及设施验收单》，发现有质量缺陷，由前期物业管理公司及时反馈质保维修单位或项目部，组织施工单位进行维修直至修复合格。2、财务部会同项目管理部计算预留质量保证金《房屋及设施验收单》、《建筑产品公共部位验收单》签

2023-03-16

457人看过
不可抗力
合同中关于建筑工程延期是否有规定？

可以，但要在特定条件下。1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约定支付工程款。发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；5、工程质量鉴定；6、不可抗力或其他因素。信用卡可以延期还款吗可以办理延期还款，如今大部分银行的信用卡都设有还款宽限期，在宽限期过后没有还款就算逾期，会对个人征信造成一定影响。持卡人可以通过拨打银行客服的电话，申请延期还款。信用卡申请延期还款也是有一些技巧的，比如持卡人可以说延期还款的原因，是因为某些因素（失业、住院等）无力在近期将欠款还清。当然了，最后延期时间根据审核决定，具体延期天数是不一定的。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求

2023-07-13

280人看过
欠款
建筑工程质保期需要验收吗

建筑工程通过验收后进入质保期，一般情况下在此期间是不需要再次进行验收的。一、先验收还是先结算一般都先是进行竣工验收，验收合格之后，完成竣工备案后才能进行竣工结算，最后是决算。因为竣工验收是施工阶段后期，验收合格后就可以交付了。验收：按照一定标准进行检验而后收下或认可逐项验收。结算：指把某一时期内的所有收支情况进行总结、核算。二、工程款欠条过期如何做拖欠工程款是工合同中常见的纠纷。工程款欠条过期的做法：1、当事人信息；2、欠款事实；3、工程验收、交付使用、质保期约定、是否有工程延期等；4、还款计划；5、违约责任；6、担保协议；7、争议解决方案；如果工程欠款充分体现了这些基本要素，则固定工期欠款的债权债务是一种严格的做法。一般来说，如果没有还款计划或还款日期，一般不容易过时，只有最长时间不超过20年度诉讼时效期间的问题。但是，如果有明确的还款计划或时间超过时效，在这种情况下，只能要求借款人同意

2023-04-02

121人看过

业主
工程延期后业主可否申请索赔,建筑工程逾期怎么处理

一、工程延期后业主可否申请索赔工程延期后，业主能不能申请索赔，要依据实际情况而定，如果房屋延期交付给业主，构成合同违约的，业主可以主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任1、按照合同约定

2023-04-18

84人看过
法律综合知识
建筑工程工期顺延应包括哪些情形

一、建筑工程工期顺延应包括哪些情形工期顺延的情形：1．发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；2．发包人未按合同约定支付工程款的；3．发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；4．设计变更，导致工程量增加的。二、建筑工程工期顺延有哪些风险建筑工程工期顺延的风险如下：1．人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2．企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3．现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公

2023-11-06

341人看过