项目延迟报告-法师兄

项目延迟报告

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:42:37 147 人看过

项目延误的后果是什么？

由于承包人自身原因造成工期延长的，称为工期延误。因工期延误造成的一切损失由承包人自行承担，包括承包人经监理工程师同意为加快工程进度而采取的措施所增加的费用。同时，由于工期延长造成工程延误，承包人还需向业主支付延误赔偿金。由于延误而延长的时间不属于合同期的一部分。如何编写项目延误报告？

工期延误报告

施工单位：安徽高速公路集团苏州管理处

监理单位：监理有限公司

感谢安徽高速公路集团苏州管理处对我公司的信任和支持。我公司承接了贵公司投资的苏州项目

为保证项目优质高效的完成，我公司从今年8月开始积极组织人力物力管理，但项目部进场后，下述问题影响了我公司项目的正常施工和进度：

气候和气候影响：

当项目建设进入九月和十月时，许多暴雨对项目的基础和主体的建设产生了很大的影响，从而导致我们无法进行正常的施工，打乱了项目规划的施工进度，造成了人力物力的损失。二是原材料供应的影响：

岩棉保温板、给水管、总配电箱等材料当地很难买到，供应跟不上施工现场的生产需要，门窗不能及时安装，造成主体工程建设进度滞后。第三，项目资金短缺的影响：

为了按时按合同支付我方工程预付款和进度款，以及原材料和人工成本的上涨，影响了原材料的及时采购和施工人员的正常安排，造成工期延误。但我公司积极想方设法筹措资金，解决困难，这是工程顺利建设的关键。四是设计变更的影响：

由于不可预见因素、设计修改增加等原因，实际工程量较原预算增加，造成工期延误。由于本工程施工图的建筑设计与结构设计不一致，在装修阶段我们必须经常与贵司工程师、监理人员讨论施工方案，这也是我司的不正常安排。工程延期的原因很多，不限于以上五个方面。如项目部内部进度管理欠缺，物资采购预见性不足。合同单价低、人工工资低、材料价格低等因素导致我国工程资金周转严重低效，极大地影响了施工队伍的积极性，从而影响了施工进度，形成恶性循环。

在业主、监理等单位的共同努力下，我公司在客户服务方面遇到了各种困难，项目最终顺利进行。感谢有关单位的大力支持和帮助。我们特此申请您的考虑。安徽有限公司

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多预付款相关文章

收房
项目环评报告的法律效力

环境影响评估报告书，由由环境保护部门出具，有极强的法律效力。一、因环评不过关企业拆迁能否取得合理补偿企业环境评估不通过，并不影响企业获得合理的拆迁补偿，环境评估和拆迁补偿是没有直接联系的。对因征收房屋造成停产停业损失的补偿，根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定。具体办法由省、自治区、直辖市制定。二、环境污染能获得赔偿吗造成环境污染需要赔偿。《环境保护法》规定：造成环境污染危害的，有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失。赔偿责任和赔偿金额的纠纷，可以根据当事人的请求，由环境保护行政主管部门或者其他依照法律规定行使环境监督管理权的部门处理；当事人对处理决定不服的，可以向人民法院起诉。当事人也可以直接向人民法院起诉。完全由于不可抗拒的自然灾害，并经及时采取合理措施，仍然不能避免造成环境污染损害的，免予承担责任。

2023-04-05

111人看过
法律综合知识
社科院报告建议2024年开始延迟退休

社科院报告建议开始延迟退休12月2日社科院在北京发布的一份报告建议，延迟退休可分“两步走”：完成养老金制度并轨，从开始，女性退休年龄每3年延迟1岁，男性退休年龄每6年延迟1岁，至2045年男性、女性退休年龄同步达到65岁。12月2日，由中国社会科学院人口与劳动经济研究所及＊＊科学文献出版社共同主办的《人口与劳动绿皮书：中国人口与劳动问题报告No．16》发布会在北京举行。这份报告认为，中国目前存在大量低龄退休人员，开发其潜力是今后的主要方向。鉴于中国退休年龄规定始于几十年前，已经显得过低，建议按照并轨先行、渐进实施和弹性机制的原则逐步延迟退休年龄。报告指出，首先，实现养老金制度并轨，将退休年龄归为两类：职工养老保险领取年龄和居民养老保险领取年龄。对于职工养老保险的退休年龄改革方案，报告建议分两步走：第一步，完成养老金制度并轨时，取消女干部和女工人的身份区别，将职工养老保险的女性退休年龄统一规

2024-03-27

373人看过
律师事务所
项目建设管理报告写作要求

1。工程概况1.1工程地点1.2工程基本情况1.3合同施工内容（详见招标文件中相关工程概况）2。项目招标时间、标段、招标日期、中标日期、合同谈判与签订等；3、施工进度管理3.1合同项目施工进度计划3.2资源配置（人员、材料、机械）3.3进度调整方法（分析原因）进度控制结论（各分部工程开工、竣工日期等），各标段具体施工的主要施工方法施工质量管理目标5.2质量保证体系（体系、措施、操作规程、质量培训、质量交底等）5.3质量保证措施：具体做法、材料及中间产品质量检验、灌浆水压试验（现场试验）试验计划、参数、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、试验方法、，具体数据表和试验结论等；自检结论（表法）5.4质量评价（表法）6、文明施工和安全生产6.1安全生产目标和制度6.

2023-05-07

338人看过
鉴定结论
医疗鉴定报告包含哪些项目？

医疗鉴定报告的内容包括双方当事人的基本情况及要求；当事人提交的材料和医学会的调查材料；对鉴定过程的说明；医疗行为是否违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规；医疗过失行为与人身损害后果之间是否存在因果关系；医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度；医疗事故等级；对医疗事故患者的医疗护理医学建议。请问下医疗鉴定报告书的内容都有哪些？医疗事故鉴定书的内容主要有：（1）双方当事人的基本情况及要求；（2）当事人提交的材料和负责组织医疗事故技术鉴定工作的医学会的调查材料；（3）对鉴定过程的说明；（4）医疗行为是否违反卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规；（5）医疗过失行为与人身损害后果之间是否存在因果关系；（6）医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度；（7）医疗事故等级；（8）对医疗事故患者的医疗护理医学建议。《医疗事故技术鉴定暂行办法》第三十五条医疗事故技

2023-07-04

398人看过

工程造价
项目竣工验收报告有哪些注意事项

工程竣工验收报告注意事项：1。计划和合同规则已经完成。二、单位工程所含分部（子分部）均通过检验，符合法令、法规、工程建设强制性标准、计划文件规则及合同要求。三、工程材料符合要求。4、单位工程中包含的分部工程相关安全和功能的检查材料完好；主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量检验标准的规则。五、单位工程观感质量符合要求。6、所有专项检验和相关专业体系检验均通过（施工单位）。建设工程竣工验收报告是在哪里办理工程竣工验收工作由建设单位（就是所在的单位）组织；《工程竣工验收报告》由承包单位编写并报送监理单位对工程质量进行竣工预验收，发现问题后监理单位会要求承包单位及时整改，整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报告单，在此基础上提出工程质量评估报告，总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字后方可生效。作用：1、投产准备工作情况，运行管理部门的组织机构，生产人员配备情况。培训情况及建立的运行规章制度的

2023-08-08

321人看过
法律综合知识
征地项目申请报告：如何撰写？

征地拆迁项目立项报告的内容包括：1、项目投资方名称，生产经营概况，法定地址，法人代表姓名、职务，主管单位名称；2、项目建设的必要性和可行性；3、项目产品的市场分析；4、项目建设内容；5、生产技术和主要设备。说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性，以及重要技术经济指标；6、主要原材料及水、电、气，运输等需求量和解决方案；7、员工数量、构成和来源；8、投资估算，需要说明需要投入的固定资金和流动资金；9、投资方式和资金来源；10、经济效益初步估算。征地拆迁的程序有：1、取得建设项目批准文件。2、取得建设用地规划许可证。3、取得国有土地使用权批准文件。4、拟定拆迁计划和拆迁方案5、开设拆迁资金专用账户。6、申领拆迁许可证。7、发布拆迁公告8、拆迁冻结9、签订房屋拆迁补偿安置协议；10、发放、领取补偿款；11、拆除房屋。【法律依据】《民法典》第一百一十七条，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程

2023-12-10

220人看过
合同条款
如何编写项目进度扩展报告

【网友咨询】如何撰写工期延长报告？[律师答疑]工期延长申请报告。为确保工程优质高效的完成，我公司根据合同条款于年月日正式开工。随后，项目部进入贵公司施工现场后，出现以下问题，严重影响了我公司工程的正常施工和进度：一、土建单位的影响：由于今年年底以来土建单位劳动力不足，外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶、浇筑混凝土等工序未大面积完成，使我部基本无工作面可施工，不能按原施工方案组织有效施工，增加了管理难度由于闲置、返工等原因造成了许多损失；到目前为止，土建工艺仍不能完全满足我部施工条件的要求。二是停电的影响：1月份以来，停电时有发生，具体情况如下：1月份全天停电，1月份全天停电，1月份上午全天停电，1月份全天停电，1月份全天停电，1月全天停电，1月上午全天停电，其余时间零星停电也比较多，以上停电时间只是我们屋顶钢结构和幕墙铝型材龙骨的生产安装正处于用电高峰期，使我部门无法对工程进行正常的施工安排，扰

2023-05-07

83人看过
审计报告
项目审计报告保存多长时间

1、项目审计报告应保存多长时间？法律对项目审计报告的保存期限没有规定。如果作为档案保存，至少应保存30年。根据《中华人民共和国档案法》第十九条的规定，国家档案馆保存的档案，自形成之日起至少30年内对外开放。经济、科技、文化档案对外开放的期限可以在三十年以下；涉及国家安全或者重大利益的档案以及期满不宜对外开放的其他档案对外开放的期限可以在三十年以上。具体期限由国家档案行政部门规定，报国务院批准。档案馆要定期公布开放档案目录，为档案利用创造条件，简化手续，提供便利。中华人民共和国公民和组织持有合法证件，可以利用开放的档案。二。项目审计报告的内容。审计合同的履行。审核与建设工程有关的单位是否认真履行合同条款，是否存在违法分包和转包工程。变更、增加、转让、终止的，应当检查其真实性、合法性。二是建立和实施内部控制制度。

2023-05-08

175人看过

工资
如何撰写项目资金申请报告

XX开发建设有限公司我公司已完成贵公司1-4个项目，包括10栋主体建筑结构，1、2栋完成18层和19层，1、2栋完成9层，地下室结构完成2500m2，水电预埋等；合同（协议）付款申请表>；也已提交给您。但由于贵公司审核工程款所需的时间，为保证工程进度的正常运行，避免因工程款影响工期而停工，以满足急需，申请预付（大写）XX万元，（小写）XX万元。00元，解决目前劳动工资和部分材料的支付。现提交工程款支付申请表。请审核并出具工程款支付函。附件：（合同（协议）付款申请表；合同（协议）付款记录明细表；项目管理确认报告；合同条件付款清单）。建设单位：XX建设有限公司项目负责人：日期：XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，

2023-05-07

376人看过
勘察设计
项目竣工报告的内容是什么

法律咨询：项目竣工报告包括哪些内容？律师答复：（1）在工程接收证书规定的竣工日期前根据合同完成的所有工作的最终价值；（2）承包商认为应向其支付的其他款项，如所需索赔金，应退还的部分保留金等；（3）承包商认为根据合同应支付给他的估计总额。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第五十三条国家对从事建筑活动的单位实行质量体系认证制度。从事建设活动的单位可以自愿向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由要求建筑设计单位、建筑施工企业在工程设计、施工中违反法律、行政法规和建筑质量安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业违反前款规定，拒绝施工单位降低工程质量的要求。第五十五条建筑工程实行总承包的，总承包单位对工程质量负责。总承包单位将建设工程分包给其他单位的，应当

2023-05-07

396人看过
法律综合知识
项目开发人员辞职报告范文

项目开发人员辞职报告尊敬的人力资源部：您好！很遗憾这个时候我向单位提出辞职，并写出这份辞职报告。来到这里也快四个月了，单位的气氛就和一个大家庭一样，同事和领导都对我很好，在这里学了不少东西东西。在这三个多月的工作中，我确实学习到了很多东西。然而在工作上感觉没什么建树。我开始思索，我是否适合这份工作。我觉得自己付出太少，不能心安理得地拿这样一份薪水，不过我又向往得到高薪，一方面缓解未来生活的经济压力，另一方面希望找个离家近一点的公司，照顾到父母。我也很清楚这时候向单位辞职于单位于自己都是一个考验，单位正值用人之际，目前正有项目开发中，所有的前续工作在单位上下极力重视下一步步推进。也正是考虑到单位今后在各个项目安排的合理性，本着对单位负责的态度，为了不让单位因我而造成失误，我郑重向单位提出辞职。在目前这个项目中，我做了前期的界面设计，对于不能参加程序开发，我表示遗憾。离开这个单位，离开这些曾经

2023-11-25

278人看过
法律综合知识
被告反诉原告开庭会延迟吗

原告起诉，被告反诉，基本上都会并案处理，基本上开庭日期不会改变。前提是要留给原告合理即15天的答辩期。法律规定《民事诉讼法》：第一百四十条原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》：第二百三十二条在案件受理后，法庭辩论结束前，原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理的，人民法院应当合并审理。第二百三十三条反诉的当事人应当限于本诉的当事人的范围。反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系，或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实的，人民法院应当合并审理。反诉应由其他人民法院专属管辖，或者与本诉的诉讼标的及诉讼请求所依据的事实、理由无关联的，裁定不予受理，告知另行起诉。

2023-06-14

488人看过

退休
实行延迟退休的目的何在

有效的、可推动实施的延迟退休方案主要体现在以下五个方面：1、保证基金平稳运行，保障统筹基金、个人账户基金收支平衡，保障制度能抵御人口老龄化带来的基金缺口问题；2、保证参保人员、退休人员结构合理，制度内抚扶养比能保障制度正常运行；3、保证在实施相关方案时，所受到的阻力较少、投入的行政成本较低；4、保证增加财政投入在承受范围内，保证财政有能力、有资金来解决改革所需要的增量投入。5、通过延迟退休能为经济发展带来充足的劳动力。高级职称延迟退休规定高级专家离退休年龄，一般应按国家统一规定执行。对其中少数高级专家，确因工作需要，身体能够坚持正常工作，征得本人同意，其离退休年龄可适当延长。副教授、副研究员以及相当这一技术职务的高级专家，经所在单位报请上一级主管机关批准，可以适当延长退休年龄，但最长不超过65周岁。

2023-08-15

188人看过
拆迁安置
项目投资风险评估报告谁来开

一、项目投资风险评估报告谁来开风险评估报告，是专业评估人员根据项目主办单位提供的项目可行性研究报告，通过对目标项目的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标项目是否可行的经济文书。它是项目主管部门决定项目取舍的重要依据，是银行向项目主办方提供资金保障的有力凭证，也是项目建设施工过程中必需的指导文件。一般由作为项目评估方的国家项目管理部门或者项目主办方的上级部门，组织有关专家，或者授权委托专业咨询公司、意向上为目标项目提供贷款的银行来实施项目评估并制作项目评估报告。二、风险评估报告的种类1、投资风险评估报告；2、企业风险评估报告；3、项目风险评估报告；4、合规风险评估报告；5、银行风险评估报告；6、信息安全风险评估报告；7、法律风险评估报告。三、报告模板是怎样的第一章项目概况一、项目建设单位概况。二、项目概况第二章重大建设项目的合法性分析一、发展规划分析二、产业政策分析三、行业准入分析第三章重

2023-06-15

411人看过