建筑工程项目索赔程序是什么-法师兄

建筑工程项目索赔程序是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-12 11:20:12 197 人看过

承包人首先提出索赔意向，然后持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由，按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知，发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认，最后根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。

一、工程索赔承包人能提供的证据包括哪些

提出索赔的依据主要有以下几方面:

1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；

2.双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；

3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片；

4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；

5.国家有关法律法令政策性文件；

6.发包人或者工程师签认的签证；

7.工程核算资料，财务报告，财务凭证等；

8.各种验收报告和技术鉴定；

9.工程有关的图片和录象；

10.备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认；

11.投标前发包人提供的现场资料和参考资料；

12.其他,如官方发布的物价指数，汇率，规定等。

二、承包人可以索赔的施工赔偿包括哪些

承包人可以索赔的施工赔偿包括：

1、发包人未按合同约定的时间和要求向承包人提供施工现场，创造施工条件造成的损失；

2、工程设计变更造成工期延长的损失；

3、发包人未按合同约定向承包人提供材料和设备造成的损失；

4、发包人工作失误造成的损失。

施工索赔是建筑承包企业因发包单位违反工程承包合同条款损失经济利益而对发包单位索取赔偿的一种经济活动。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

业主
建筑工程项目管理是什么，如何进行项目管理

建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标，进度目标和质量目标得以实现。项目管理工作内容：1、对项目进行前期调查、收集整理相关资料，制定初步的项目可行性研究报告，为决策层提供建议。协同配合制定和申报立项报告材料。2、对项目进行分析和需求策划。3、对项目的组成部分或模块进行完整系统设计。一、建筑工程项目管理的类型有哪些按建设工程生产组织的特点，一个项目往往由众多参与单位承担不同的建设任务，而各参与单位的工作性质，工作任务和利益不同，因此形成了以下不同的建设工程项目管理类型：1、业主方的项目管理（它是建设工程项目管理的核心，是建设工程项目生产的总组织者）。2、设计方的项目管理。3、施工方的项目管理。4、供货方的项目管理。5、建设项目工程总承包方的项目管理。6、其他建设工程项目管理。法律依据：《建设工程项目管理试行办法》第三条项目管理企业应当具有工

2023-03-19

473人看过
工程承包
建筑工程项目要交税吗

要缴纳工程税费。需要缴纳的税种不同税率不同。根据《营业税暂行条例》的规定，建筑业的总承包人将工程分包给他人，以工程的全部承包额减去付给分包人价款后的余额为营业额。也就是说，存在工程分包的情况下，总承包单位应以全部承包额减去付给分包方价款后的余额计算缴纳营业税，分包人应该就其完成的分包额承担相应的纳税义务。同时，按照规定，总承包人属于法定的代扣代缴纳税义务人，在与分包方办理已完工程价款结算时，还应以与分包方结算的工程价款为依据计算并代－扣代缴其营业税。总承包人代－扣代缴分包人营业税后，应按规定对分包人开具《中华人民共和国代－扣代收税款凭证》，分包人以此作为其完税凭证。一、工程款税率有哪些1、营业税：按工程结算款计算缴纳营业税，税率3％。2、个人所得税：按工程结算款计算缴纳个人所得税，税率1％3、城建税：按营业税计算缴纳城建税，城建税税率：纳税人所在地在市区的，税率为7％；纳税人所在地在县城、

2023-02-16

203人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔要注意哪些事项

建筑工程索赔条件：1．合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；2．合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；3．合同变化；4．工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；5．不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。建筑工程索赔程序是怎样的一、建筑工程索赔程序是怎样的1、建筑工程索赔程序如下：（1）承包商递交索赔意向书；（2）承包商继续施工，同时准备索赔材料；（3）提交索赔文件；（4）工程师审核索赔文件；（5）工程师作出处理决定；（6）业主审查索赔处理；（7）承包商是否接受最终索赔处理决定。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。第四百七十一条当事

2023-07-27

368人看过
业主
工程项目建设基本程序

工程基本建设程序主要有以下几个阶段：1、项目建议书阶段；2、可行性研究阶段；3、初步设计阶段；4、施工图设计阶段；5、建设准备阶段；6、建设实施阶段；7、竣工验收阶段；8、后评价阶段。一、工程项目管理主要内容是什么1．业主的项目管理（建设监理）业主的项目管理是全过程的，包括项目决策和实施阶段的各个环节，也即从编制项目建议书开始，经可行性研究、设计和施工，直至项目竣工验收、投产使用的全过程管理。由于工程项目的一次性，决定了业主自行进行项目管理往往有很大的局限性。首先在项目管理方面，缺乏专业化的队伍，即使配备了管理班子，没有连续的工程任务也是不经济的。在计划经济体制下，每个建设单位都要配备专门的项目管理队伍，这不符合资源优化配置和动态管理的原则，而且也不利于工程建设经验的积累和应用。在市场经济体制下，工程业主完全可以依靠社会化的咨询服务单位，为其提供项目管理方面的服务。如图1．1．1所示，监理

2023-02-26

61人看过

预付款
建筑工程项目如何收取款项？

该协议规定了工程款的支付方式,包括直接支付给承包人指定的账户、支付给承包人的相关人员、支付给特定的第三方,并明确了在不同情况下的支付方式和支付对象。同时,该协议还规定了款项支付的抵押物为房屋。一、将款项直接支付给承包人指定的账户；二、支付给承包人的相关人员；三、支付给特定的第三方：1、按照合同约定支付给第三方；2、按照法律规定支付给第三方；3、根据其他因素确定并支付给第三方；四、以房屋作为抵押物。建筑工程款付款方式根据《中华人民共和国建筑法》第六十八条规定，建筑工程实行工程量清单计价方式。承包单位按照工程量清单确定的工程造价计算工程造价，并在投标时提交工程造价清单。发包单位根据承包单位提交的工程造价清单确定合同价款结算方式。根据《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人和承包人可以约定多种付款方式，如预付款、工程进度款、工程结算款等。预付款的金额和比例由发包人和承包人在合同中约定。工程

2023-10-21

108人看过
欠款
建筑工程项目的工程垫资费怎么算？

工程垫资费，通常情况下是不超过工程总预算的30%，但很多建设单位（投资）资金一时无法到位，而又不想工程停工的话，就必须在垫资30%以后继续垫资。如果与投资单位的合同有约定，那么在垫资30%的情况下，工程进度达到总预算20%的时候，投资单位必须预付工程款40%；当工程进度达到总预算35%的时候，投资单位必须预付工程款60%，如果投资单位（通常为甲方）不履行合同，造成一切损失由甲方承担等。一、政府工程垫资是合法的吗？2005年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《司法解释》)第六条规定：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。”这是建设工程施工合同垫资施工合法有效的开始。《司法解释》出台以前，对于垫资施工，一直被认为是无效的。依据是《最高人民法院关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题

2023-06-25

255人看过
工程监理
范围管理程序在建筑工程项目中的应用

建筑工程项目范围管理程序是：1、启动阶段：督促项目管理组织开始着手项目下一阶段的工作。2、范围规划报告：写出一份书面报告，作为未来项目决策基础。3、范围界定：把主要的项目工作细目分解成更小、更易管理操作的单元。4、范围核实：正式认可这个项目范围。5、范围变化控制：对项目范围的变化进行控制。限制程序：政策规定、交通条件、气候条件、工农关系、社会风俗习惯等。建筑工程项目信息管理的目的是什么建筑工程项目信息管理的目的是：1、建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。2、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储（存档是存储的一项工作）、处理和交流。《建设工程质量管理条例》第三条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。第四条县级以上人民政府建设行政主管部门和

2023-07-20

225人看过
工资
建筑工程项目经理的工资是按什么算的

建筑工程项目经理的工资一般实行年薪制，按照聘用合同约定结算。建筑工程项目经理年薪构成：1、每月基本工资包括基本工资、岗位工资、职称津贴等。2、福利，一般包括交通补助、餐补、通信补助等。3、项目分红，一般再项目竣工验收后，有关系的项目经理或者跟老板有关系，分红能拿个十多万。4、在项目开工前期，项目经理和其他项目领导，一般要交风险抵押金，数额交的多越多，项目分红也也就越高。5、关于年薪，每个地方不一定一样，，项目不同对年薪影响也较大。一、建筑施工合同纠纷中项目经理的诉讼责任如何承担1、承包人在承包期间是以企业的名义而不是以个人的名义对外进行民事交往，因民事交往产生的权利由企业享有，产生的义务由企业承担，因此当承包人对外创设民事法律关系时，该民事法律关系的一方主体是企业而不是承包人。2、项目经理与施工企业之间签订的合同无论怎样约定，都是对其双方发生约束力。因此项目经理在经营期间与第三人产生的法律

2023-04-03

318人看过

法律综合知识
建筑工程中的项目是怎么划分的

工程量清单编制可按群体工程——单体工程——专业工程——分部工程——分项工程划分。一个招标标段由一个以上单体工程组成时，称为群体工程。单体工程为可以单独编制措施项目清单的一个或多个单位工程。单体工程下又可分为建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程等专业工程;专业工程下可分为分部工程;分部工程下又可分为分项工程;专业工程、分部工程、分项工程应对应《计价规范》中的相应项目编码。专业工程在十二位编码中的第1、2位;分部工程在第3、4位;分项工程在第7、8、9位。以住宅小区为例：一个招标标段为5幢房屋，则整个标段为一个群体工程，5幢房屋为5个单体工程。每个单体又可分为建筑、安装、装饰三个专业工程。以建筑工程为例又可分为：土(石)方工程，桩与地基基础工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，木结构工程，金属结构工程，屋面及防水工程，防腐、隔热、保温工程等分部工程。分部工程以土方工程为例

2023-05-01

102人看过
工程监理
建筑工程停工索赔模式

索赔单位：福建XX工程建设有限公司监理单位：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部致：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部索赔的具体原因和过程为了抵抗台风“纳木渡”的影响，在滑坡的右方，完成了边坡右侧挡土墙工程的基础和加固部分，并在90米以上位移。具体损失如下：1。挡土墙基础垫层：90m（长）×1.3m（宽）×0.1m（厚度）＝1.7M3；第二，机械式（小松挖掘机模型230）提升、清理土方和再浇筑地基的总工作位移：十五小时（15小时）；＜P＞第三，手工清泥量：32立方米；＞P＞第四，挡土墙加固损失量：1.5t；第五，手工重新装填挡土墙基础加固：3个工作日×3人＝9个工作日；第四，手工清泥量：32立方米；第四，挡土墙加固损失量：1.5t；第五；挡土墙基础加固的人工重新装订：3个工作日×3人＝9个工作日；6。管理费：我公司花了三天时间修复了地基的埋设和加固。现在我们就上述

2023-05-07

474人看过
计划生育
建筑工程项目挂靠协议书

一、建筑工程项目挂靠协议书甲方（管理方）：法定代表人：_______乙方（挂靠方）：法定代表人：为发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。四、甲方向乙方提

2023-04-23

245人看过
建筑工程索赔
建设项目的索赔过程是怎样的

建筑工程索赔过程是怎样的（1）在索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知书。（2）在索赔意向通知书发出后285天内，向监理工程师提交索赔报告和赔偿经济损失和（或）延长工期的有关资料。（3）监理工程师应在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人的索赔报告及有关资料后28天内，未答复或未向承包人提出进一步要求的，视为该索赔已获批准。（5）索赔继续时，承包人应分阶段向监理工程师发出索赔意向通知书。索赔事件结束后28天内，向监理工程师提供有关资料和最终索赔报告。面对建筑事故，当事人如果想提出索赔，最好委托专业律师对具体索赔进行详细解释。关于建设工程索赔过程或在建设工程索赔时遇到的一些麻烦，那么建议您在线咨询法律BA网络律师提供好的建议。

2023-05-02

171人看过

承诺
建筑工程老项目是如何规定的?

建筑工程老项目，是指：(1)《建筑工程施工许可证》注明的合同开工日期在2016年4月30前的建筑工程项目;(2)未取得《建筑工程施工许可证》的，建筑工程承包合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目。一、建设工程合同的分类以工作性质为标准建设工程勘察、设计合同。勘察合同，指发包人与勘察人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作而达成的协议。建设工程施工合同，即筹建单位与施工单位就完成项目建设的建筑、安装而达成的合同。施工单位依照合同的规定完成建设安装工作，筹建单位接受建筑物及其安装的设施并支付报酬。以合同主体为标准国内工程合同。国内工程承包合同，是指合同双方都属于同一国的建设工程合同。国际工程合同。国际工程合同，是指一国的建筑工程发包人与他国的建筑工程承包人之间，为承包建筑工程项目，就双方权利义务达成一致的协议。国际工程承包合同的主体一方或双方是外国人，其标的是特定的工程项

2023-06-27

243人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔程序是怎样的，需要哪些证据？

一、建筑工程索赔程序1、索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14d内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，14d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。《2013年清单计价规范》规定：9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索

2023-06-04

470人看过