工程中大型设备闲置如何索赔
来源：互联网
时间： 2023-08-16 21:42:59
73 人看过
1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。
2、法律规定：《中华人民共和国民法典》
第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
工程开工后未施工如何索赔
工程中标后不开工如何索赔
按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。
相关法条
《中华人民共和国民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
工程中标后多久开工
确定中标人后一般先进行三天的中标公示，公示完毕无异议后就可发中标通知书了，对此法律并无详细规定。
中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
工程中大型设备闲置如何索赔
55人看过
-
工程中大型设备闲置如何索赔,工程停工损失怎样计算
158人看过
-
施工时大型设备闲置可以索赔吗
203人看过
-
建设工程中承包商如何索赔
194人看过
-
建筑工程租赁设备索赔如何进行
267人看过
-
如何在建设工程中提出违约索赔
355人看过
律师服务
热门律师推荐
更多招标人相关文章
-
合同条款索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。工期索赔是双面的，承包方的工期索赔和发包方的工期反索赔。承包方的工期索赔：指工期延误属于发包方责任时，承包方提出的索赔要求，承包方工期索赔的目的通常有两个：一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。这不是本文所讨论的重点。发包方的工期延误反索赔：指工期延误属于承包方责任时，发包方对承包方进行索赔，即由承包方支付延期竣工违约金。发包方在确定违约金的费率时，一般要考虑以下因素：本盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑时的租赁费。违约金的计算方法，在每个合同文件中均有具体规定，一般按每延误一天赔偿一定的款额计算2023-06-15107人看过 -
意外事件(1)索赔依据的含义、特征设备工程合同是索赔方要求和获得赔偿的基本根据。索赔依据具有以下特征：①索赔依据具有合法性。索赔依据的内容必须符合法律的有关规定，或不违反法律基本原则，尤其是当事人约定的索赔依据内容，其索赔主张须得到法律支持。②索赔依据具有真实性。索赔依据无论是内容依据还是形式依据，都必须真实有效，反映客观真实情况。对于虚假索赔依据，不仅得不到赔偿，当事人还要承担相应的法律责任。③索赔依据具有完备性。首先，各种索赔依据应协调一致，并能够针对和证明特定的索赔事由;其次，索赔依据应满足必要的形式要求，如口头形式即不产生依据效力;再次，索赔依据必须准确、及时，内容不明或事后填补的依据，即使真实，也往往无效。(2)索赔产生的文件依据①设备工程合同协议书;②设备工程合同条件;③设备工程合同洽商、变更协议;④招标文件、投标书、中标函;⑤批准的设备工程进度计划;⑥工程设计制造、安装图纸、技术规范2023-06-0981人看过 -
保全甲方：乙方：订立设备大中修合同、经双方协议、达成下列条款甲方要求1、设备大中修由设备部负责、在安排检修计划时、并规定交接日期、履行交接手续（按规程接车），确保生产正常进行。2、设备部在大修中规定试运转期内、造成检修返工、一切费用应由设备部负责。3、计划改变、车间提出检修计划、设备部应予以协作。4、设备部检修完毕、做到废旧机件分类、集中指定地点并清理场地卫生。5、设备部检修计划有变动、应提前三天通知车间、否则应负经济责任。6、在生产过程中、造成非计划停台或不到检修周期造成设备故障（经分析原因确定责任实属设备部）应负责直接损失的赔偿责任。乙方要求1、维护保养和注油短毛车间负责、明确检修界限、搞好协作、共同为生产服务。2、设备检修计划如有变动、应提前三天通知设备部、否则应负经济责任。3、按规程交付检修设备、车间应说明设备运转、缺欠情况、并保持机件完整、卫生良好（特别要清除油污）.4、凡因维护保养2023-04-23467人看过 -
合同风险建设项目审计中如何反索赔，加强管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划，实行限额设计（即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制，技术设计按计划进行控制）批准的初步设计总概算），以严格控制工程造价，降低结算和付款风险。根据国家计委的规定，自1991年起，由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因，造成工程静态投资超支的，将按3%-20%的比例减免设计费。（2）招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化，树立全面的招投标理念，推动设计、监理走向市场，监督设计，进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计，以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。（3）合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订全面可行的合同，充分考虑今后工程施工结算中2023-05-02192人看过
-
合同风险建设项目审计中如何反索赔，加强管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划，实行限额设计（即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制，技术设计按计划进行控制）批准的初步设计总概算），以严格控制工程造价，降低结算和付款风险。根据国家计委的规定，自1991年起，由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因，造成工程静态投资超支的，将按3%-20%的比例减免设计费。（2）招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化，树立全面的招投标理念，推动设计、监理走向市场，监督设计，进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计，以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。（3）合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订全面可行的合同，充分考虑今后工程施工结算中2023-05-08373人看过 -
继续履行建设工程索赔的操作步骤：索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。建设工程索赔计算1、工期索赔（1）网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种计算结果，计算出工程应顺延的工期。（2）比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工期。（3）其他方法工程现场施工中，可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期；通过发包方与承包方协议确定索赔工期。2、工程索赔索赔费用（1）总费用法又成为总成本法，通过计算出某项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔费用。（2）分项法按工程造价的确定方法，逐项进行工程费用索赔．可分为：人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。《民法2023-08-10297人看过
#招标投标法
北京
律师推荐
展开
#招标人
词条
招标人是指在招标投标活动中以择优选择中标人为目的的提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。招标人进行招标方式有可以通过发出招标公告或者是投标的邀请书的方式来进行。 招标人依法可以自行办理招标。但是不能随意进行，而是要符合法律规定。... 更多>
#招标人
最新文章
-
2024-01-05 -
2023-12-27 -
2023-11-26 -
2023-11-24 -
2023-11-13
#招标人
相关咨询
-
-
大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置如何处理天津在线咨询 2022-11-131、移民区和移民安置区县级人民政府，应当以村为单位将大中型水利水电工程征收的土地数量、土地种类和实物调查结果、补偿范围、补偿标准和金额以及安置方案等向群众公布。群众提出异议的，县级人民政府应当及时核查，并对统计调查结果不准确的事项进行改正;经核查无误的，应当及时向群众解释。 2、有移民安置任务的乡(镇)、村应当建立健全征地补偿和移民安置资金的财务管理制度，并将征地补偿和移民安置资金收支情况张榜公布 -
建设工程索赔中索赔的范围包括哪些？如何确定工期的顺延？如何索赔河北在线咨询 2022-03-04索赔指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。发包人向承包人提出的一般称为反索赔。索赔并非仅指经济补偿，工期索赔也叫索赔。一般情况下，出现以下情形，无论合同订立的是固定总价合同还是其他合同，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期均相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定 -
政府拆迁中大型设备地下基础如何补偿宁夏在线咨询 2022-08-25补偿费用主要分为以下四个方面：一是资产的补偿费用，包括：无法搬迁的土地、房屋、建筑物和地上附着物，以及确因搬迁而发生损失的机器设备而生的补偿等;二是停产停业损失，以实际情况而定，一般既包括实际经营损失，也可酌情包括预期经营损失;三是费用，包括搬迁前期费用和搬迁过程中发生的停工费用、机器设备调试修复费用以及物资的拆卸、包装和运输、解聘员工补偿费等费用;四是基于拆迁政策发生的奖励费用，包括速迁费、拆迁 -
建设工程暂停施工如何索赔？云南在线咨询 2022-12-011、在建工程暂停施工的，施工单位可以与建设单位协商索赔问题。如果合同有约定的，按合同约定承担违约责任。合同没有约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。 2、协商不成可准备相关证据及诉讼材料向法院提起诉讼。胜诉之后，如果对方
