疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由吗-法师兄

疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-27 06:30:26 93 人看过

律师解答：

可以。

疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由，属于不可抗力。

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如台风、地震、洪水、冰雹以及非合同双方所能控制的社会异常事件。

施工方因不可抗力延误工期，已履行保护义务且能提供证明的应当免除其全部或部分的责任。

《中华人民共和国民法典》第五百九十条

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。

因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

承诺
违约责任承诺可以构成法律责任吗

一、违约责任承诺可以构成法律责任吗作出违约责任承诺后，如果不履行承诺，构成合同违约的，就要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、如何区分违约责任与缔约过失责任1、产生的前提不同缔约过失责任是基于合同不成立、合同无效、合同被撤销而产生的民事责任，违反的是合同前义务，是法定义务。而违约责任是以合

2023-06-17

473人看过
免责条款
如何避免工期拖延的违约责任承担

第一、约定好开竣工日期。如果合同约定某年某月某日起多少天工程竣工，就会带来一些问题，也会使我方陷入被动局面。如果对方没有付任何工程款，而要求你在什么时候工程要竣工，当然被动。因此，最好将开工日期定为自收到对方第一笔工程款之日起多少日竣工，如果对方延期付款，除承担相关违约责任外，工期顺延。第二、约定好工期拖延的免责条款。考虑到实践中工期拖延往往成为发包方克扣工程款及要求承包方支付违约金的重要理由，应当在签订施工合同时明确凡非因承包人因素造成的工期拖延(包括人为因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、环境因素等)均应顺延工期，同时发包方还应给予一定的费用补偿。一、建设工程发包方不验收怎么办承包方应该学会利用相关司法解释的规定维护自身的权益。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条规定，“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收

2023-03-07

260人看过
不可抗力
免责事由分析：合同违约的责任在谁？

合同违约的免责事由有：1、当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任，不可抗力，是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，地震、台风、洪水、海啸等自然灾害；2、政府行为是当事人订立合同后发生的不可预见的情形，如果运输合同订立后，由于政府颁布了禁运法，合同无法履行；3、社会形象异常，一些意外事件阻碍了合同的履行，如罢工骚乱，不可抗力虽然是合同的免责理由，但法律很难对不可抗力的具体原因作出具体的列举规定。因此，根据合同自由原则，当事人在制定不可抗力条款时，可以列出各种不可抗力原因。合同违约免责事由并不是所有的违约都需要违约方承担相应的违约责任，免责事由包括：1、不可抗力（法定）所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；（2）政府行为，如征收、征用；（3）社会异常事件，如罢工、骚乱、战争。2、在不可抗力的适用上

2023-07-05

104人看过
不可抗力
当事人以疫情或疫情防控措施为由主张免除违约责任的，如何处理？

疫情或疫情防控措施未对合同履行造成影响，当事人未履行或未全面履行合同的，应当依法承担违约责任。疫情或疫情防控措施致使合同不能履行或迟延履行的，当事人以疫情或疫情防控措施为不可抗力而主张免责，应承担举证责任。人民法院应根据疫情发生时间、发展期间、严重程度、地域范围、防控措施等因素综合考量疫情对合同履行的影响，准确把握疫情或疫情防控措施与合同不能履行或迟延履行之间的因果关系和原因力大小，依法认定能否免责以及免责范围。律师补充：我国新型冠状病毒感染肺炎疫情发生突然，为了保护公众健康，政府按照甲类传染病的标准采取了相应疫情防控措施。企业停产停工，居民居家隔离，从其产生和形成的突发性、传播和影响的广泛性及控制和阻断的艰巨性来看，新冠肺炎疫情确属不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，属于不可抗力，但仍需结合具体民商事纠纷个案案情来综合判断是否可以免责。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力

2023-05-06

151人看过

误诊
误诊延误病情责任由谁来负？

医院误诊，耽误病情导致的损害，医院有赔偿的责任。医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。医疗机构及其医务人员应当按照规定填写并妥善保管住院志、医嘱单、检验报告、手术及麻醉记录、病理资料、护理记录、医疗费用等病历资料。患者要求查阅、复制前款规定的病历资料的，医疗机构应当提供。一、医院误诊的赔偿标准有哪些？在医疗行为的诊断环节存在行为上的过错，要么临床诊断完全错误、要么遗漏重要的诊断。进而由于诊断的错误，导致依据诊断展开的治疗行为的错误，最终引发医疗争议。许多医疗行为的过错主要是当事的医生疏于履行医师法定的注意义务，疏于详细询问病史，此外体检过程流于形式，没有针对相关病症的特征问题等等，进行细致观察，也没有仔细查看甚至是没有等到检验结果回报，或者根本没有进行相关的检测，就向患者注射相应的药物，而且往往一错再错，没有在发生错误用药之后采

2023-06-25

411人看过
不可抗力
工期延误违约责任是怎样认定处理的

如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持？依照法律的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。但是，当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办？由于目前建筑市场发包方处于强势，承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下，如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求，或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的，那么对其工期顺延权主张应予以支持；如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求，且发包人迟延支付工程款情节较轻并

2023-03-19

197人看过
传唤
同意延期是否免除违约责任

1、债权人同意延期债务的，不等于免除违约责任。2、债务延期后，债务人仍然违约的，债权人可以主张违约责任。3、法律依据：《中华人民共和国民法典》（1）第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（2）第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。（3）第六百七十八条【借款展期】借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期；贷款人同意的，可以展期。一、法院个人债务纠纷怎么处理1、法院审查借贷案件的起诉时，应当要求原告提供书面借据；无书面借据的，应提供必要的事实根据。对于不具备上述条件的起诉，裁定不予受理。2、民间

2023-03-25

271人看过
不可抗力
当事人违约责任可以被依法免除的情况

民法典上的免责事由可分为两大类，即法定免责事由和约定免责事由。法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由，主要指不可抗力；约定免责事由是指即当事人约定的免责条款。（一）不可抗力。据我国法律的规定，所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。其构成要件包括：1、不能预见，即当事人无法知道事件是否发生、何时何地发生、发生的情况如何，对此应以一般人的预见能力为标准；2、不能避免，即无论当事人采取什么措施，或即使尽了最大努力，都不能防止或避免事件的发生；3、不能克服，即以当事人自身的能力和条件无法战胜这种客观力量；4、客观情况，即外在于人的行为的客观现象（包括第三人的行为）。（二）不可抗力主要包括以下几种情形：1、自然灾害，如台风、洪水、冰雹；2、政府行为，如征收、征用；3、社会异常事件，如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意：1、合同中是否约定

2023-02-25

92人看过

不可抗力
什么情况下违约责任可以免除

民法典上的免责事由可分为两大类，即法定免责事由和约定免责事由。法定免责事由是指由法律直接规定、不需要当事人约定即可援用的免责事由，主要指不可抗力;约定免责事由是指即当事人约定的免责条款。1、不可抗力。据我国法律的规定，所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2、免责条款，指当事人在合同中约定免除将来可能发生的违约责任的条款，其所规定的免责事由即约定免责事由。对此，民法典未作一般性规定(仅规定格式合同的免责条款)。一、民法典合同约定的免责事由是否有效?合同中的免责事由是否有效，要按照以下规定处理：1.《中华人民共和国民法典》第五百零六条，合同中的下列免责条款无效：(一)造成对方人身损害的;(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。2.《中华人民共和国民法典》第四百九十七条，有下列情形之一的，该格式条款无效：(一)具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形;

2023-03-26

403人看过
不可抗力
如果疫情期间违约如何免责？

因疫情影响导致合同不能履行，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力与合同无法履行必须有因果关系，即此次疫情直接导致合同的履行不能。因政府或相关部门为防控疫情而采取行政措施直接导致合同不能履行，或因疫情影响致使合同当事人根本不能履行而引起的纠纷，部分或全部免除责任。但疫情系在合同成立以前或当事人迟延履行后发生的，或疫情并非导致合同不能履行原因的，不能免除责任。疫情期间如果合同履行困难，需要根据具体情况进行处理，包括继续履行合同、变更或者解除合同。判断疫情在合同不能履行情况下的原因力。如果疫情直接导致合同履行不能，那么在构成不可抗力时即可免除全部或部分违约责任。关注合同中的约定，确定合同中是否有关于不可抗力的认定及合同履行的条款。如有，则直接按照合同条款执行；如没有，则应结合现实情况、合同目的、双方履约能力、法律后果等，采取相应的应对

2023-04-12

452人看过
不可抗力
违约责任的实际表现以及免责情况

一、违约责任的实际表现1.履行不能。履行不能即当事人想履行但是由于主客观原因不能履行。按不同的标准可分为主观履行不能和客观履行不能、自始不能和事后不能、全部不能和部分不能、一时不能和永久不能。应注意的是，如果履行同时符合自始不能、客观不能、永久不能和全部不能，此时合同是无效的，而不是违约的问题。2.拒绝履行。拒绝履行即合同履行期到来之后，一方当事人能够履行而明确表示不予履行。3.迟延履行。迟延履行即合同履行期届满，债务人能够履行而未履行，也没有明确表明将不予履行。4.不完全履行。不完全履行即已经履行但其履行不符合合同的约定。(1)瑕疵履行(交付的标的物不合格)(2)加害履行(交付的标的物不但不符合合同约定，还给对方造成其他损失。)加害履行既是违约又是侵权，构成违约与侵权的竞合。二、违约的免责事由：(一)不可抗力1.概念所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力主要包

2023-05-03

115人看过
法律综合知识
装修工期延误的责任是由谁承担

一、装修工期延误的责任是由谁承担装修公司延误工期，应当由装修公司承担责任。承担违约责任的方式有承担违约金、赔偿损失以及解除合同等。若是双方可以达成合意的，可以签订补充协议。法律依据；《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、装修合同应包含哪些条款装修合同应包含以下条款：1．合同双方的基本信息；2．房屋地点、面积；3．装修风格、具体内容；4．装修款的金额、支付方式与期限；5．竣工期限、验收标准；6．违约责任；7．纠纷解决办法。根据《民法典》第四百七十条的规定，合同的

2023-10-17

442人看过

民事责任
误导的民事责任宜定违约责任

误导，即期货经纪商在期货交易中向客户（交易者）提供使之误解为确有盈利的断定性判断或信息而引诱其委托的行为。为稳定期货市场，维护交易秩序和安全，保障交易者的合法权益，各国法律均规定经纪商应依诚实信用原则向客户提供交易咨询，执行交易指令，不得进行足以导误导，即期货经纪商在期货交易中向客户（交易者）提供使之误解为确有盈利的断定性判断或信息而引诱其委托的行为。为稳定期货市场，维护交易秩序和安全，保障交易者的合法权益，各国法律均规定经纪商应依诚实信用原则向客户提供交易咨询，执行交易指令，不得进行足以导致客户误信的行为。我国法律也规定，经纪商不得向客户提供未来走势涨跌的肯定性判断。这些“禁止误导”的义务既是一项公法上的义务，违反者将受行政、刑事制裁；又是一项私法上的义务，违反者将承担民事贵任。依我国现行法律，误导的民事贵任宜定违约贵任。理由如一下：一、“禁止误导”是特定当事本之间的一项义务。毋庸置疑，

2023-06-08

331人看过
仲裁机构
装修工程延期违约责任

装修工程延迟，违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0．5％支付违约金。按照合同约定办理，一方违约，就要承担违约责任，一般双方在签订合同时，合同上都会对违约金有相关的条款，按合同上的条款来就可以了。装修延期怎么维权首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求

2023-07-07

273人看过