怎么签公路工程施工合同-法师兄

怎么签公路工程施工合同

来源：互联网时间： 2023-06-08 15:26:11 194 人看过

发包人：＊＊区＊村＊村村委会（以下简称甲方）

承包人：＊＊市＊＊建筑安装工程公司（以下简称乙方）

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1、工程名称：＊＊村混凝土道路

2、工程地点：＊＊西村

3、承包范围：350米混凝土道路

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、合同价款：合同总价款15万元。

二、技术要求

1、路面为18ｃｍ厚ｃ25水泥混凝土路面，宽3．5米。

2、18ｃｍ厚3：7灰土垫层。

三、施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、双方权利和义务

1、发包人主要工作：

负责场地三通一平；

2、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付

工程竣工拔工程总造价的98％。工程质量保证金为总造价的2％，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方：乙方：

年月日年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工合同相关文章

合同内容
和施工人员怎样签施工合同

1、合同签订审核。2、合同预算部负责合同的起草、谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确3、合同按照规定审批顺序全部完成后，由合同预算部按照审批意见和即将最终签字、盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续。一、签订贷款合同的正确流程关于合同签订的流程，一般来说分成了三个阶段。第一个阶段是酝酿阶段，所谓酝酿阶段就是经双方就合同的主要内容，各个条款，进行协商讨论，达成意向性的一个文本框架性的协议，这是酝酿讨论阶段。第二个阶段就是根据酝酿讨论阶段的情况，有一方起草文本，起草文本交于对方进行修改补充完善，然后由交于对方进行审查修改，就是文本的提出与修改阶段，这个可以是经过几个回合，然后各方都对合同的主要条款内容，文字这些达成了一致，没有什么修改意见了。就进入进入第三个阶段，就

2023-03-08

53人看过
工程施工管理
公路工程施工管理标准

为加强公路工程质量管理，确保公路工程质量，根据《中华人民共和国公路法》，制定了《公路工程质量管理办法》（交公路发199990号）。第一条为加强公路工程质量管理，确保公路工程质量，根据《中华人民共和国公路法》，制定本办法。在中华人民共和国境内从事公路建设活动的设计、施工单位和个人，必须遵守中华人民共和国的规定。第三条本办法所称公路工程，是指各级人民政府财政拨款、国家投资、中央和地方合资、地方投资、国内外经济组织投资、贷款和其他投资建设的公路方法，包括路基、路面、公路桥涵、隧道、公路渡口、公路防护、排水及附属设施等。第四条本办法所称公路工程质量，是指法律、法规、规章、技术标准、经批准的设计的综合要求有关公路工程建设的安全性、适用性、经济性、美观性等特点的文件和工程合同。第五条国务院交通主管部门主管全国公路工程质量管理工作。县级以上人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路工程的质量管理，大中型公

2023-05-07

465人看过
书面合同
施工企业先施工后签合同怎么备案

施工合同不需要备案。住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定为贯彻落实国务院深化“放管服”改革，优化营商环境的要求，住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》作如下修改：1、删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。2、删去第五十三条中的“招标人拒不改正的，不得颁发施工许可证”。3、删去第五十四条中的“在未提交施工招标投标情况书面报告前，建设行政主管部门不予颁发施工许可证”。一、没有施工许可证就施工的法律责任是怎么规定的？《建筑法》第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。二、施工企业办理施工许可证的条件是什么？《建筑法》第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条

2023-02-16

94人看过
投标书
[招投标书]公路工程施工监理合同专用条件

A.参阅通用条件1.l.l项目例：项目名称、立项证明、项目情况1.1.1工程例：工程地点、工程造价、工程概况。2.5业主财产例：当监理服务完成或中止时，业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时，相应费用的计算方法。2.6保密例：业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。4.1监理单位的赔偿责任例：监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失，应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。赔偿金=受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例4.2业主的赔偿责任例：业主违反监理合同的规定，并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。赔偿金=监理单位的直接经济损失4.4赔偿的限额例：监理单位的累计赔偿限额：监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____％（建议比例5％～IO％），当达到此限额时，业主有权单方面中止监理合

2023-06-09

120人看过

工程施工合同
没签工程施工合同，发包方不付工程款怎么追讨？

工程欠款，在建筑工程中非常普遍，不管是发包人欠款，还是转包人，违法包人欠款，他们都有各种理由不支付工程欠款，如工程质量有问题、工程延期、没签建筑工程合同、拒不验收等等。当发包人以没签建筑工程合同为名拖欠工程款时，很多不知道该怎样追偿才好，因为不同的追偿方式，直接影响能不能追回工程款。没签建筑工程合同，拖欠工程款如何追讨1、与欠款人协商。在工程欠款中，欠款人(发包人)一般都处于比较强势的地位，被欠款人一般都会主动与发包人、转包人等进行协商解决，争取能够达成还款协议。被欠款人为尽快能够拿到工程款，往往会做出较大的让步，只要不亏本甚至少亏本的情况下，都可以达成协议，但即便这样，欠款人也不一定会领情，多数情况下，欠款人希望达到的目的是能不给就不给、能拖就拖。因此，实践中，协商解决有时无法起到作用。2、找追债公司帮助。在我国追债公司是不合法的，尚处于法律的灰色地带。所以找追债公司是一把双刃剑，利用好

2023-04-30

452人看过
结婚证
道路施工工程量纠纷怎么办

如果发生了道路施工工程量纠纷，首先双方当事人可以通过和解的方式来协商，如果协商不能达成一致的话，那么权利受到侵害的这方可以向当地的人民法院提起诉讼，通过法院来审理，当然如果是打官司的话，一定要准备好对应的准备材料，比如起诉状、材料证明等等。一、道路施工工程量纠纷起诉流程(一)当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。(二)根据谁主张谁举证原则，原告向法院起诉应提交下列材料：1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件；企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(

2023-02-26

132人看过
工程施工合同
签完工程施工合同后办理施工许可证的流程是什么

《建筑工程施工许可证管理办法》第五条申请办理施工许可证，应当按照下列程序进行：（一）建设单位向发证机关领取《建筑工程施工许可证申请表》。（二）建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证申请表》，并附本办法第四条规定的证明文件，向发证机关提出申请。（三）发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起十五日内颁发施工许可证；对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者五日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延；对于不符合条件的，应当自收到申请之日起十五日内书面通知建设单位，并说明理由。建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。办理建设工程施工合同备案的流程是什么1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站，然后在建设工程合同备案管理信息系统

2023-08-17

254人看过
工程施工合同
工程施工合同无效怎么结算工程款

建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格的，承包人要求参照合同支付工程价款的。支持建设工程施工合同无效，建设工程竣工验收不合格的，按以下情况处理：1、修复后的建设工程竣工验收合格，发包人要求承包人承担修复费用的，予以支持；2、修复后的建设工程竣工验收不合格，承包人要求支付工程价款的，不予支持。一、施工合同中承包人的义务与责任包括哪些施工合同中，承包人的义务与责任包括以下几点：1、按照施工合同和设计文件严格施工。2、接受发包人的必要监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度和工程质量进行检查。承包人应当进行协助和支持发包人的监督工作，接到整改指令后及时进行修复或返工。3、按期完成和交付合格工程。完成和交付合格工程是发包人的缔约目的，也是承包人取得工程款的前提。因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝的

2023-06-26

59人看过

工资
工程施工资料可以与分公司签合同吗？

施工合同可以和分公司签。建筑企业分公司经登记后，可以对外签订施工合同。只要不违反招投标法和其他法律、法规禁止性规定，分公司签订的施工合同有效。一、保险分公司能对外签合同吗保险分公司能对外签合同，但分公司自己需要有合法登记的营业执照。分公司虽然不具备独立的法人资格，但是依照法律的规定进行登记，取得了营业执照，具备了经营经格，可以以自己的名义签订经济合同，但一般要在公司的授权范围内进行，司法实践中一般不会因为是分公司签订的合同而认定无效。二、建设工程合同风险有哪些建筑工程施工合同的风险：1、合同条文不完整，不严谨。2、对一方过于苛刻的要求。3、承包商对业主的经营状况了解不够。在签订施工合同后，可能出现以各种形式和理由拖欠工程款的情况。4、违反法律法规签订合同。三、企业分公司可以单独投标签订合同吗企业分公司可以单独投标签订合同。分公司一般可以投标签订合同，且具有营业执照的分公司可以签订合同，但依

2023-06-24

384人看过
合同终止
如何写公路工程合同

公路工程施工协议施工协议发包人：*区*村*村委会（以下简称甲方）承包人：*市**建筑安装工程公司（以下简称乙方）后甲、乙双方协商，就本工程的施工事项达成一致，共同签订并实施本合同。项目名称：**乡村水泥路2。项目地点：**西村3。合同范围：350m混凝土道路。承包方式：合同工材料、质量、工期、安全、文明施工及验收。合同价格：合同总价15万元。路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5m。2，18cm厚3:7灰土垫层。在原有路基的基础上，用推土机或装载机将不平路段整平，清除路面杂草，然后用压路机碾压。否则，必须严格控制路面质量。4双方的权利和义务1。业主主要工作：负责现场三通一平。承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全。承包人应严格按照有关规定执行安全防护措施，对因安全措施不当造成的事故和由此产生的费用承担责任，并爱护现场设备和材料。（5）工程款支付：占竣工工程总费用的98%。工

2023-05-07

307人看过
工程施工监理
公路工程施工监理协议范本

协议书由____(以下简称业主)为一方，与____(以下简称监理单位)为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与公路工程施工监理合同中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合

2023-04-23

479人看过
强制执行
公路工程合同的类型

1、建设工程勘察、设计合同。是指业主（发包人）与勘察人、设计人为完成一定的勘察、设计任务，明确双方权利、义务的协议。2、建设工程施工合同。通常也称为建筑安装工程承包合同。是指建设单位（发包方）和施工单位（承包方），为了完成商定的或通过招标投标确定的建筑工程安装任务，明确相互权利、义务关系的书面协议。3、建设工程委托监理合同。简称监理合同，是指工程建设单位聘请监理单位代其对工程项目进行管理，明确双方权利、义务的协议。建设单位称委托人（甲方）、监理单位称受委托人（乙方）。4、工程项目物资购销合同。由建设单位或承建单位根据工程建设的需要，分别与有关物资、供销单位，为执行建筑工程物资（包括设备、建材等）供应协作任务，明确双方权利和义务而签订的具有法律效力的书面协议。5、建设项目借款合同。由建设单位与中国人民建设银行或其他金融机构，根据国家批准的投资计划、信贷计划，为保证项目贷款资金供应和项目投产后

2023-03-28

417人看过

继续履行
施工前是否必须签订工程合同？

工程施工合同要在开工之前签订。工程施工合同属于诺成合同，合同经双方签订即发生法律效力。工程建设合同确定了工程实施和工程管理的主要目标，是合同双方在工程中各种经济活动的依据。工程建设合同在工程实施前签订。它确定了工程所要达到的目标以及与目标相关的所有主要的和具体的问题。工程合同施工方违约情形有哪些1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人；2、未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；3、使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修补；6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；7、承包人

2023-07-05

172人看过
书面合同
工程是先备案再签施工合同吗

施工合同是要在签订后才能进行备案。根据《招标投标法》第四十七条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。一、申请办理合同备案需要提供哪些材料1、《建设工程施工合同备案表》（收取原件4份，此表要到政务中心窗口领）。2、全部《建设工程施工合同》；3、提供施工合同原件正、副本各不少于2份，留存副本1份，建议签订施工合同使用统一格式的示范文本），招标文件和招标控制价及电子数据，（收取包括招标文件制式文本和招标控制价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式电子数据1份）。4、中标人的商务标和中标价及电子数据（收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式数据1份，）。5、

2023-03-04

252人看过