建筑工程索赔的程序是什么
来源:互联网 时间: 2023-02-21 15:11:15 381 人看过

1、索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。

2、发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。

4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

一、索赔费用的组成

1、人工费。指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

2、设备费。可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。

3、材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

4、管理费。此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。

5、利润。一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔,承包商可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

6、延迟付款利息。发包人未按约定时间进行付款的,应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。

二、建设工程索赔的计算方法

1、实际费用法。在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据,所以,在施工过程中,系统而准确地积累记录资料是非常重要的。

2、总费用法。总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,即:索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用。

3、修正的总费用法。索赔金额=某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月02日 11:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多建筑工程索赔相关文章
  • 建筑工人事故索赔流程
    >[提要]凡在我市从事建筑施工活动的建筑施工企业,一旦有各类安全事故发生都必须在事故发生的三个工作日之内将事故报告及事故现场照片上报昆山市建筑安全监督站;达到事故级别和重大安全事故,建筑施工企业必须在第一时间内向昆山市建筑安全监督站上报事故信息。..。撞墙事故索赔程序(一)、报案1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的车到保险公司。2、在理赔部填写《车辆出险登记表》《出险通知书》。(二)、定损带《车辆出险登记表》找理赔部定损人员以确定修理项目和费用。定损后,会给您一张《定损单》。不要遗漏修理项目;修理费不能定得太低。(三)、修车1、把车、《定损单》一起交修理厂,修理厂按《定损单》修车,并给您一张《提车单》作提车证明。2、车修好后,凭《提车单》支付修理费后提车,并向修理厂索要:《修车发票》《托修单》《施工单》《材料单》(均须盖修理厂公章)。(四)、开事故证明若损失不大,可任意找人写一个《第三方证明
    2023-07-02
    443人看过
  • 建筑工程窝工人工费怎么索赔
    一、建筑工程窝工人工费怎么索赔民法典规定,如果因发包人原因造成工程窝工的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失,包括工人工资、设备承租费用等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2、因工程变更(含
    2023-06-17
    52人看过
  • 工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目
    一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
    2023-04-19
    266人看过
  • 建设工程安全生产管理条例(建筑事故索赔程序)
    中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》已经2003年11月12日国务院第28次常务会议通过,现予公布,自2004年2月1日起施行。总理温家宝二○○三年十一月二十四日建设工程安全生产管理条例第一章总则第一条为了加强建设工程安全生产监督管理,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》,制定本条例。第二条在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理,必须遵守本条例。本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。第三条建设工程安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。第四条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任。
    2023-06-05
    372人看过
  • 建筑工程停工索赔范本怎么写
    索赔单位:福建XX工程建设有限公司监理单位:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部致:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部索赔的详细理由及经过:我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程,因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响,造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米,具体造成损失工程量如下:一、挡土墙基础垫层:90m(长)×1.3m(宽)×0.1m(厚)=11.7m3;二、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班:壹拾伍小时整(15小时);三、人工清理淤泥方量:32m3;四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量:1.5吨;五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋:3工日×3人=9工日;六、管理费用:我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。现对以上事项提出索赔。索赔单位负责人(签字):日期:年月日工程
    2023-06-12
    124人看过
  • 房屋建筑工程的索赔时间是多久?
    建筑工程索赔时间一般为28天,建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。建筑工程索赔管理如何规定1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2、在处理索赔事件时应进行时效检查。3、应分清责任,严格审核费用。4、应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。《建设工程施工合同》2、工程索赔程序《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)有关索赔的程序为:发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照以下规定索赔:有正当索赔理由,且有有关证据;索赔事件发生后28
    2023-07-11
    68人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程索赔是指承包商在施工过程中因非自身原因导致的工程延期、费用损失等问题,向发包人要求给予相应的补偿或赔偿。索赔的原因可能包括自然灾害、业主违约、设计变更、政府法规变化等。 在进行建筑工程索赔时,承包商需要收集相关证据,如合同条款、会议... 更多>

    #建筑工程索赔
    相关咨询
    • 建筑索赔流程有哪些,程序流程是什么?
      台湾在线咨询 2021-11-12
      (1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)在发出索赔意向通知后28天内,向监理工程师提交索赔报告及相关延长工期的索赔报告及相关材料。(3)监理工程师在收到承包提交的索赔报告及相关资料后,应在28天内给予答复。(4)监理工程师收到承包人提交的索赔报告及相关资料后,28天内未回复或未对承包人提出进一步要求,视为该索赔已获批准。(5)索赔事件持续进行时,承包人应分阶段向监理工程师
    • 建筑工程的索赔流程怎样走
      吉林省在线咨询 2022-05-20
      1、承包商递交索赔意向书 在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。 2、承包商继续施工,同时准备索赔材料 3、提交索赔文件 承包商应在发生索赔事件后,在向监理工程师发出索赔通知后28天内,或在工程师同意的合理时间内,向工程师报送索赔文件,说明索赔数额和索赔依据。 4、工程师审核索赔文件 我国
    • 建筑工程审计程序的要求是什么,建筑工程审计程序有哪些要求
      黑龙江在线咨询 2022-10-12
      随着我国日益成为制造强国,我国的基础建设市场日益壮大,工程审计也随之发挥着越来越重要的作用,审计机构依据法律和财务制度、企业章程制度,以特定的方法和程序对工程项目进行审核检查,那么建筑工程审计程序的要求是什么,建筑工程审计程序有哪些要求?
    • 建筑工程工期延误索赔
      河北在线咨询 2022-02-04
      建筑工程工期延误索赔⒈按定额计价的工程项目其工程索赔费用计算按合同或招标文件约定的计价依据进行计算索赔的各项费用。⒉按工程量清单计价的工程项目其工程索赔费用计算计价依据和综合价格组成同招标时发包人编制的工程拦标价。⒊停、窝工时发生的索赔费用计算。①人工费按经签证后的工日数量乘定额人工费单价或造价管理部门公布的定额人工工日单价;②周转性材料费按定额计算出已投入使用的周转性材料摊销费用和维护费用除合同
    • 建筑工程索赔理赔流程如何走?
      台湾在线咨询 2023-05-07
      1、承包商递交索赔意向书 在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。 2、承包商继续施工,同时准备索赔材料 3、提交索赔文件 承包商应在发生索赔事件后,在向监理工程师发出索赔通知后28天内,或在工程师同意的合理时间内,向工程师报送索赔文件,说明索赔数额和索赔依据。 4、工程师审核索赔文件 我国