阻挠工地施工是否违法-法师兄

阻挠工地施工是否违法

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-04 09:23:14 99 人看过

如果是经相关主管部门审批后的合法施工，村民无理阻挠可以报警请求警方协调，如若协调不出结果可以直接到法院起诉排除妨碍；但是如果是未经相关部门允许的非法事故，村民阻挠并不违法。如果村民聚众扰乱社会秩序，情节严重，致工作、生产、营业和教学、科研无法进行，造成严重损失的行为。依据我国刑法第二百九十条规定：对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑；对其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。建议：出现这种情况，建议施工方与出面阻挠的村民或者村民代表进行私下的协商解决，如果协商不成，可以报警寻求警方的协助。如果仍然无效，建议向人民法院提起诉讼，以保障正常的施工进度和施工人员的安全。

一、工程施工合同怎么写

工程施工合同包含以下内容：

1、工程名称、地点、范围和内容；

2、工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；

3、工程质量保修期及保修条件；

4、工程造价；

5、工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；

6、设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式；

7、材料的供应及材料进场期限；

8、工程变更；

9、违约、索赔和争议；

10、当事人约定的其他事项。

二、建筑工程施工许可证办理流程

建筑工程施工许可管理办法第五条规定，申请办理施工许可证，应当按照下列程序进行：

1、建设单位向发证机关领取《建筑工程施工许可证申请表》。

2、建设单位持加盖单位及法定代表人印鉴的《建筑工程施工许可证申请表》，并附本办法第四条规定的证明文件，向发证机关提出申请。

3、发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证明文件后，对于符合条件的，应当自收到申请之日起十五日内颁发施工许可证；对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者五日内一次告知建设单位需要补正的全部内容，审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延；对于不符合条件的，应当自收到申请之日起十五日内书面通知建设单位，并说明理由。

建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，应当重新申请领取施工许可证。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

首要分子
怎样认定阻挠施工造成损失

村民阻挠施工，造成现场停产停工损失，但没有损坏生产工具。一般按照《治安管理处罚法》处罚，即处以警告或者200元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；聚众实施的，对首要分子处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。如何起诉阻挠施工损失赔偿阻挠施工造成施工单位损失的，施工单位可以写起诉书，收集证明损失的证据，向人民法院起诉主张损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条【过错责任原则】行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条侵权诉讼管辖因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三

2023-08-18

277人看过
不可抗力
阻碍施工违法吗？

公民阻碍施工队施工、讨要赔偿、闹事是违法的。城市中一些地方施工的时候，可能会遇到附近居民阻拦的情况，因为施工影响到了他们日常的工作或是经营等等。面对附近居民长期阻碍施工而导致施工进程非常缓慢，施工方也会打算报警处理它。一、工人施工造成的损失由谁承担在一个建筑的施工过程中除了建筑的所有者以外一般都是对外与别的建筑公司合作来建造的，而施工的公司如果在施工的期间发生了问题而导致出现了很大的损失的话，还是需要根据合同来判定是否属于施工方的问题，如果是就需要施工方来负责赔偿。二、建设工程合同有什么特征（1）合同标的的特殊性施工合同的标的是建筑产品、而建筑产品和其他产品相比具有固定性、形体庞大、生产的流动性、单件性、生产周期长等特点。这些特点决定了施工合同标的的特殊性。（2）合同的内容繁杂由于施工合同标的的特殊性，合同涉及的方面多，涉及到多种主体以及他们之间的法律、经济关系，这些方面和关系都要求施工合

2023-02-21

70人看过
法律综合知识
征地赔偿太少一村民阻挠施工烧毁警车

昨日，东莞市公安局对3月13日在东莞市企石镇发生的村民烧毁警车一事作出通报。警方称，企石镇政府联合工作组在对该镇滨河北路铁岗村路段的东江河堤进行除险加固工程时，遭4名铁岗村村民阻挠。其中一村民麦某珠泼汽油烧毁现场执勤警车，公安机关依法对其采取刑事强制措施。事件正在进一步调查中。警方：依法采取刑事强制措施据东莞市公安局介绍，13日上午9时许，按照东莞市委市政府的要求，企石镇政府相关职能部门组成联合工作组到该镇滨河北路铁岗村路段，开展整治东江河堤除险加固工程。当时工作组联合企石公安分局派员到场维持秩序。准备施工时，麦某珠等4名铁岗村村民到场阻挠工程队施工。工作组人员立即对他们进行劝解，请他们配合整治工作，但麦某珠等4人不听劝解。麦某明手持1小瓶汽油威胁工作组人员停止施工，被在场工作人员及时制止，并将麦某珠等人劝离现场。10时许，麦某珠拿着1把菜刀和1罐汽油突然冲向停在路边的一辆执勤警车，并泼洒

2022-04-26

335人看过
再婚
子女的阻挠老人的婚姻是否违法

子女的阻挠老人的婚姻合法吗?不合法。毋庸置疑，老年人和年轻人一样有追求幸福的权利和自由，子女为了一己私利对老人的婚姻百般阻挠，这是对老人正当权利的侵害，不仅有违法之嫌，也是不孝之举!中国已经步入老龄化社会了，关爱今天的老人就是关爱明天的自己。对此，做子女的应该好好反思一下，尽孝不能仅仅停留在给吃供喝上，更要为老人营造和谐幸福的生活氛围。独身老人若有再婚的希望，应该给予理解和支持，同时可善意地提醒老人做一下婚前财产公证，避免日后不必要的纠纷。对于老人来说，辛苦了一辈子，人到晚年就应该大大方方地追求自己的幸福，享受生活，若是子女强行阻挠，别讲客气，拿法律武器来维护自身权益，好好教训一下这些“不孝之子”。老年人再婚该不该领证在民政机关登记结婚，是法律唯一认可的结婚形式。现在已经没有事实婚姻一说了。如果不领证，则为同居关系。这里面最主要就是财产问题。如果两位老人领证前各自拥有房屋，则均为二老的个人

2023-06-13

234人看过

定金条款
阻挠反恐工作罚则

阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的，由公安机关处五日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款。恐怖主义是指通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。定金罚则的适用条件案情］原告李某某。被告某食品公司。原告李某某与被告某食品公司于2004年10月12日签订买卖合同一份。约定原告从被告处购买方便面，因李某某所订产品为新包装，需要交纳10000元的保证金，在正常销售后返回该10000元。合同订立的当日，李某某将10000元现金交给被告，被告出具了“收纸箱定金10000元”的款项收入凭证。主合同履行完毕之后，被告某食品公司未按合同约定将10000元现金返还给李某某，原告诉至法院。原告诉称，我向被告交纳的10000元是定金，我履行合同后，被告至今不予返还，要求被告双倍返还定金共计20000元。被告辩称，

2023-07-06

470人看过
土地征收
阻挠土地征收工作如何处置

一、阻挠土地征收工作如何处置阻碍土地行政主管部门的工作人员依法执行职务的，依法给予治安管理处罚或者追究刑事责任。二、相关法律规定《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款;情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;(三)阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的;(四)强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区的。阻碍人民警察依法执行职务的，从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二百七十七条【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以

2023-06-12

368人看过
法律综合知识
治安管理处罚法阻碍施工是否违法

阻挠工程实施的行为应当被判定为行政违规行为。若该行为扰乱了机关、社会团体、工商企业及其他各类事业单位的正常运行秩序，阻碍了原本进行中的工作、生产、经营活动、医疗保健服务、教育教务营运以及科学技术研究等客观事物的正常发展进程，但仅仅造成了轻微的损害后果尚未达到重大损害标准时，涉事人员将受到来自行政部门的警示与罚款数额不超过两百元的惩戒；若情节较为严重，则可能面临五天至十天的拘留处罚，同时还需承担五百元以下的罚款责任。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；（二）扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或

2024-05-17

95人看过
法律综合知识
2024村民阻挠施工造成损失怎么赔偿

一、村民阻挠施工造成损失怎么赔偿如果因为村民阻挠的行为给施工造成损失的，应当由村民赔偿相应的损失，如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、村民阻挠施工造成损失的诉讼时效是多久村民阻挠施工造成损失的诉讼时效为3年，自知道损害发生之日起计算，如果权利人未在此期限主张权利的，将丧失胜诉权。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人

2024-03-27

334人看过

申请劳动仲裁
受工伤工地阻工违法吗

受工伤应该采取合法的方式进行处理，对于施工单位拒绝承担责任的可以申请劳动仲裁，工地阻工可能会造成其他法律后果，得不偿失。一、建筑工地工伤处理办法是什么员工需要根据工伤流程进行处理：1、及时送往医院治疗。2、申请工伤认定，由单位或者个人向当地劳动部门申请，认定为工伤。3、申请劳动能力鉴定，在员工治疗完毕或者达到一定医疗期之后向市级劳动能力鉴定委员会申请工伤鉴定，判定伤残等级。4、待遇审核，员工或者单位根据医院的治疗发票、工伤认定书、劳动能力鉴定书等想社保中心申请待遇审核，下发工伤待遇，包括医疗费用以及伤残补助费用。5、如果员工需要解除劳动关系，有伤残员工可以享受一次性就业补助金和一次性医疗补助金的待遇。二、单位为什么不愿报工伤用人单位不给报工伤，可能是不想承担相关的赔偿责任。由于用人单位故意拖延申报工伤时间，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内

2023-04-10

108人看过
法律综合知识
开发商被阻挠施工延期交房有赔偿吗

延迟交付房产属于违反合约行为，理应承担相应的违约责任并对造成的损失进行赔偿。若任何一方有违约情况出现，则应当要求其承担恢复履约、实施适当的补偿性措施以及对损失进行赔偿等违约责任。对于因违约而给另一方带来的损失，损失赔偿金额应当与违约所导致的实际损失相匹配，其中也包括了在合同履行完毕之后可能获取到的潜在利益。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2024-07-24

61人看过
工程施工
违法阻拦工程施工的后果是什么？

公民阻碍施工队施工、讨要赔偿、闹事是违法的。涉嫌扰乱单位生产秩序，依法应追究治安行政责任。情节严重的，还会构成犯罪，依法要追究刑事责任和民事赔偿的责任。讨要赔偿，或者有其它的民事纠纷，完全可以通过法院诉讼解决，或者由居委、司法机关等部门调解解决。阻碍政府工程施工犯法吗情节严重的，涉嫌构成寻衅滋事罪、聚众扰乱社会秩序罪等犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条有下列行为之一的，处五日以上十日以

2023-07-05

390人看过
首要分子
阻挡工地施工是什么案由

一、阻挡工地施工是什么案由一个人阻挠施工不构成犯罪，一般按违反《治安管理处罚法》处理。工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。二、阻挡工地施工的后果要看情节，情节轻微的，要承担行政后果，并承担民事赔偿责任；情节严重的，有可能承担刑事责任，并承担民事赔偿责任。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；（二）扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的；（三）扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的

2023-04-24

160人看过

合同终止条件
工地施工受阻的处罚措施

本文介绍了工地无法施工的处罚规定。如果发包人导致施工中途停止或延期，发包人应采取措施来弥补或减少损失，并承担由于停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料积压等造成的损失和实际费用。如果承包人停工，发包人有权要求承包人按照合同约定承担逾期完工的违约责任。如果合同终止条件满足，发包人有权终止合同。由于不可抗力无法施工的情况，双方通常不追究责任。工地无法施工的处罚规定如下:1.如果发包人导致施工中途停止或延期,发包人应采取措施来弥补或减少损失,并承担由于停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料积压等造成的损失和实际费用。2.如果承包人停工,发包人有权要求承包人按照合同约定承担逾期完工的违约责任。3.如果合同终止条件满足,发包人有权终止合同。由于不可抗力无法施工的情况,双方通常不追究责任。抱歉，我需要更多的上下文和明确的法律问题，才能为您提供一段150字的法律分析。根据工地无法施工的处罚规定,如果发包人导

2023-09-14

173人看过
法律综合知识
阻挠职工依法参加和组织工会或者阻挠上级工会帮助、指导职工筹建工会的应承担什么法律责任？

阻挠职工依法参加和组织工会或者阻挠上级工会帮助、指导职工筹建工会的，由劳动行政部门责令其改正；拒不改正的，由劳动行政部门提请县级以上人民政府处理；以暴力威胁等手段阻挠造成严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2021-12-14

269人看过