施工索赔的主要内容是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-25 16:13:03 403 人看过

一、施工索赔的主要内容是什么?

施工索赔的主要内容是:

1.不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔

不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。

2.发包人违约引起的索赔

发包人违约通常表现为没有为承包人提供约定的施工条件,未按照合同约定的期限和数额付款等,监理人未能按照合同约定完成工作,如未能发出图纸,指令等也视为发包人违约。

3.合同错误引起的索赔

如合同条文不全,错误,矛盾等设计图纸,技术规范错误等。

4.合同变更引起的索赔

因发包人提出工程延期,加速或工程终止的合同条件发生变化,致使承包人的利益受损而向发包人提出的索赔。

二、工程施工索赔的程序

工程施工索赔的程序如下:

1.承包商递交索赔意向书;

2.承包商继续施工,同时准备索赔材料;

3.提交索赔文件;

4.工程师审核索赔文件;

5.工程师作出处理决定;

6.业主审查索赔处理;

7.承包商是否接受最终索赔处理决定。

三、工程索赔时间规定多久

工程索赔时间规定是三年。

工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的,或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月16日 19:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 业主自治的工作内容主要是什么?
    (一)制定和修改业主大会议事规则;(二)制定和修改管理规约;(三)选举业主委员会或者更换业主委员会委员;(四)制定物业服务内容、标准以及物业服务收费方案;(五)选聘和解聘物业服务企业;(六)筹集和使用专项维修资金;(七)改建、重建建筑物及其附属设施;(八)改变共有部分的用途;(九)利用共有部分进行经营以及所得收益的分配与使用;(十)法律法规或者管理规约确定应由业主共同决定的事项。物业管理的范围比较广泛,它几乎囊括了人们衣、食、住、行、文化教育、医疗卫生等各个方面,概括起来,大致有以下几个方面的内容:1、房屋的维护与修缮管理,这是房屋物业管理的主要方面。房屋及其设备的维护管理保证房屋及设备在正常状态下适用,不因不合理设施、不正确的使用造成损害,保持房屋及设备的完好。通过房屋及设备、设施的修缮延长房屋及设备、设施的使用年限,减少自然淘汰。充分发挥房屋及设备的效用,做到维护产权人、使用人的合法权
    2023-08-17
    353人看过
  • 施工索赔需要收集的证据都有哪些内容
    索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类:(1)本工程合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。建设工程施工索赔证据1、招标文件。它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据,也是索赔时计算附加成本的依据。2、投标报价文件。在投标报价文件中,承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算,对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析,对施工所需的设备和材料列出了数量和价值,对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件,在中标及签订施工协议书以后,都成为正式合同文件的组成
    2023-07-23
    298人看过
  • 外汇管制的主要内容和措施是什么
    外汇管制的主要内容:(1)对出口外汇收入的管制实行比较严格外汇管制的国家,对于出口收汇一般都规定出口商必须将其所得外汇结售给国家指定的银行,也就是说出口商必须向外汇管理机构申报出口价款、结算所使用的货币、支付方式和期限等。在收到出口货款后又必须向外汇管理机构申报,并按官方汇率按管理规定将全部或部分外汇结售给外汇指定银行。另外,许多国家为了鼓励出口,实行出口退税、出口信贷等措施,而对一些国内急需的、供应不足的或对国计民生有重大影响的商品、技术及战略物资则要限制出口,通常实行出口许可证制度。(2)对进口付汇的管制实行严格外汇管制国家,为了限制某些商品进口减少外汇支出,一般采取的措施有:进口存款预交制:它是指进口商在进口某种商品时,应向指定银行预存一定数额的进口货款,银行不付利息,数额根据进口商品类别或所属国别按一定比例确定。进口许可证制:它是指进口商只有取得有关当局签发的进口许可证才能购买进口
    2023-06-13
    437人看过
  • 新刑法是什么时候实施的,主要什么内容
    《中华人民共和国刑法修正案(九)》已经29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过,自1日起施行。《中华人民共和国刑法修正案(九)》一、在《刑法》规定后增加一条,作为规定之一:“因利用职业便利实施犯罪,或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的,人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,禁止其自刑罚执行完毕之日或者假释之日起从事相关职业,期限为三年至五年。“被禁止从事相关职业的人违反人民法院依照前款规定作出的决定的,由公安机关依法给予处罚;情节严重的,依照本法规定的规定定罪处罚。“其他法律、行政法规对其从事相关职业另有禁止或者限制性规定的,从其规定。”二、将《刑法》规定第一款修改为:“判处死刑缓期执行的,在死刑缓期执行期间,如果没有故意犯罪,二年期满以后,减为无期徒刑;如果确有重大立功表现,二年期满以后,减为二十五年有期徒刑;如果故意犯罪,情节恶劣的,报请最高人民法院核
    2023-12-16
    414人看过
  • 施工监理工作的主要内容?施工监理怎么收费
    在家装过程中,不仅只有装修工人在施工,也需要有人对装修过程进行监理,站在业主的角度上,起着监督的作用,通常大家都是对装修知识不太懂,所以往往是授权别人来监理,今天就让我们一起来了解一下施工监理工作的主要内容以及施工监理怎么收费吧。一、施工监理工作的主要内容1、监理的主要工作就是监督装修质量、检查装修材料、督促施工进展情况以及监督装修实施顺利进行达到合同上的签订条款。无论是前期的装修预算还是材料进场的验收,只要是在合同中涉及到的条款,装修监理需要认真验收,认真检查工作。对于业主朋友们来说,*担心装修费用会超过预算,以及后期在装修过程中多增一些项目条款。因此,装修监理对装修公司的预算报价一定认真仔细检查。避免装修漏洞。2、从前期设计到后期材料进场,装修监理都需要认真检查,现在建材市场大,装修公司也多,装修材料也是鱼龙混杂,一些装修公司利于业主对装修材料不认识,在选择材料是用真品假货混合,来谋取
    2023-05-22
    51人看过
  • 工程索赔的内容是怎样的
    一、工程索赔的内容是怎样的1、工期延期索赔因为发包人未按合同要求提供施工条件,或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成的工期拖延,承保人向发包人提出索赔;如果由于承保人原因导致工期拖延,发包人可以向承包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向承保人提出索赔。2、工期加速索赔通常由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度,缩短工期引起承保人的人力物力财力的额外开支,承包人提出索赔;承包人指令分包人加快进度,分包人可以向承包人提出索赔。3、工程变更索赔由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或附加工程,修改设计,变更施工顺序等,造成工期延误和费用增加,承包人由此向发包人提出索赔,分包人也可以向承包人提出索赔。4、不可预见的外部故障或条件索赔既施工期间在现场遇到了一个有经验的承包商通常不能预见的外界障碍或条件,例如地质条件与预计的业主提供的资料不同,出现未预见的岩石淤泥或地下水
    2023-06-07
    284人看过
  • 哪些是工伤赔偿的主要内容
    一、哪些是工伤赔偿的主要内容以下是工伤赔偿的主要内容:1.治疗工伤的医疗费用和康复费用;2.住院伙食补助费;3.统筹地区以外就医的交通食宿费;4.伤残辅助器具安装配置所需费用;5.生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;6.一次性伤残补贴和一至四级伤残职工每月领取的伤残津贴;7.因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、亲属抚恤金和因工死亡补助金;8.劳动能力鉴定费。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。二、工伤赔偿多久能拿到钱工伤赔偿大概三至六个月可以拿到赔偿款。发生工伤事故后或者被鉴定为职业病的,职工所在单位应当及时申请伤残等级认定,而工伤赔偿的数额根据认定的伤残等级不同而有所不同。《工伤保险条例》第三十七条职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇:(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:七级伤残为13个月的本人工资,八级伤
    2023-08-08
    212人看过
  • 承包商向业主的索赔包括什么内容
    一、承包商向业主的索赔包括什么内容承包商向业主的索赔包括以下内容:1.业主未能及时向承包商提供指令或指令错误;2.业主未按合同时间提供图纸;3.业主延期开工或暂停施工;4.业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;5.业主对工程质量的检验影响施工正常进行;6.业主没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;7.业主供应的材料设备不合格。二、物业合同纠纷可以仲裁吗物业合同纠纷可以仲裁,双方发生纠纷后,依照物业管理公司中的仲裁条款或者纠纷发生后自愿订立的仲裁协议,将纠纷提请有管理权的仲裁机构进行裁决以解决纠纷的方式。另外,业主可以与物业管理公司依据有关的法律、法规以及业主公约和物业管理合同的规定,自愿平等地进行磋商,进而解决管理纠纷。还可以将纠纷提交给第三人,由第三人来主持双方进行协商,促成双方在自愿平等的基础上达成调解协议。——般调解可分为民间调解、行政调解和司法调解三种。三、承包商索赔成立
    2023-05-06
    181人看过
  • 施工索赔包括哪些内容和方法
    一、施工索赔包括哪些内容和方法施工索赔的内容包括:1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。施工索赔的方法如下:1.总费用法:将总费用依次减去实得合同价款、应得合同价款、已得合同价款等得出索赔值。2.分项法:将索赔事件引起的损失费用按成本构成划分为人工费、材料费、施工机械费、分包费用、工地管理费、利息、总部管理费等项目,然后根据索赔事件的影响,计算各个项目的索赔值,最后
    2023-11-19
    83人看过
  • 反担保措施的主要内容都有什么
    反担保措施的主要内容有可以通过抵押,质押,或保证的方式,反担保是指第三人为债务人向债权人提供担保的同时,又反过来要求债务人对自己提供担保的行为。一、反担保人能否向债务人的担保人追偿反担保人不能向债务人的担保人追偿,反担保追偿的范围为:1、担保人在约定或法定范围内,代债务人向债权人为债务清偿所实际支出的费用,以及其他必要的费用;2、支出款额的利息;3、实现追偿权的费用。反担保人是由被担保人反过来向担保人提供的,负责支付超过担保人原担保额的部分的担保。二、反担保能办理抵押吗反担保能办理抵押。《民法典》第三百八十七条规定,债权人在借贷、买卖等民事活动中,为保障实现其债权,需要担保的,可以依照本法和其他法律的规定设立担保物权。第三人为债务人向债权人提供担保的,可以要求债务人提供反担保。反担保适用本法和其他法律的规定。第三百九十四条规定,为担保债务的履行,债务人或者第三人不转移财产的占有,将该财产抵
    2023-04-12
    304人看过
  • 工伤赔偿项目主要有什么内容
    一、工伤赔偿项目主要有什么内容《中华人民共和国社会保险法》规定,因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:1.治疗工伤的医疗费用和康复费用;2.住院伙食补助费;3.到统筹地区以外就医的交通食宿费;4.安装配置伤残辅助器具所需费用;5.生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;6.一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;7.终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;8.因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;9.劳动能力鉴定费。二、公司不进行工伤赔偿怎么办公司不进行工伤赔偿的处理办法:1.到公司所在地统筹地区社会保险行政部门申请工伤认定、劳动能力鉴定;2.到劳动仲裁委员会申请仲裁;3.如果对仲裁结果不满意的在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉。《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴
    2023-10-28
    488人看过
  • 工程索赔的资料要哪些内容
    一、工程索赔的资料要哪些内容在工程索赔过程中,准备充分的资料是至关重要的。1.需要双方的工商登记资料,以确保双方的合法性和权益。2.招标文件、中标通知书是确定合同关系的重要依据,必不可少。3.建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同等文件,详细记录了双方的权利义务和工程变更情况,也是索赔的重要依据。4.工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证等财务资料,能够清晰地反映工程的财务状况和资金流动情况,对于索赔金额的确定具有关键作用。5.工程验收、结算凭证、质检报告等文件,证明了工程的完成情况和质量状况,对于因质量问题引发的索赔具有决定性意义。二、工程索赔包含什么内容工程索赔的内容涵盖了多个方面。1.不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔是常见的类型,如地震、洪水等自然灾害或施工现场的地质条件复杂等。2.发包人违约引起的索赔也较为常见,如未按合同约定支付款项、提供施工条件等。合同错误和
    2024-08-01
    161人看过
  • 施工工期索赔的时限,施工工期索赔的计算方法是什么
    施工工期索赔的时限一般是28天,对于发生索赔事件后要在28天内向工程师索赔,施工工期索赔的计算方法是按照文件约定的索赔内容计算或者依据参照工程拦标价。一、施工工期索赔的时限施工工期索赔的时限一般为28天。该种索赔时效属于消灭时效的一种。建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款36.2条规定:"索赔须在索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知”。二、施工工期索赔的计算方法是什么施工工期索赔的计算方法:1.按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2.按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3.没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4.停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。三、施工工期索赔流程索赔事件发生后28天
    2022-06-26
    114人看过
  • 施工期内承包人有什么索赔
    承包人有权依法索赔的施工赔偿包括:发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿;工程设计变更导致工期延长的损失赔偿;发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式:1、零散的劳务承包,即企业临时用人;2、自带劳务承包,即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务;3、和成建制的劳务分包,即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下:1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时,应当选择合法正当的途径与发包人进行协商;2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的,可以接受其提供的担保;3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款,也不肯提供担保,此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包
    2023-06-27
    410人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 施工中的索赔有什么主要措施吗?
      河北在线咨询 2023-02-22
      施工中提出的索赔主要有: 首先,工程质量索赔; 其次,工程进度索赔; 最后,工程保修款。
    • 施工索赔是怎么索赔的
      广东在线咨询 2023-06-27
      施工索赔就是施工单位进行工程索赔,工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为,工程索赔的程序如下: (1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资
    • 建筑工伤保险施工单位赔偿内容主要是什么的呢?
      浙江在线咨询 2022-07-26
      对于工伤保险费的计缴方式,意见明确按用人单位参保的,应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费以建设项目为单位参保的,可以按照项目工程总造价的一定比例计算缴纳工伤保险费。针对建筑业工资收入分配的特点,对相关工伤保险待遇中难以按本人工资作为计发基数的,可以参照统筹地区上年度职工平均工资作为计发基数。同时,建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支,作为不可竞争费,不参与竞标,并在项目开工前由施工总承包单
    • 施工中的索赔包含哪些内容
      甘肃在线咨询 2023-06-27
      工程索赔需要注意问题: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
    • 2022年国际工程施工索赔的主要原因有什么
      江苏在线咨询 2022-11-22
      国际工程施工索赔的主要原因: 1、风险分担不均。 2、施工条件变化。 3、工程变更。 4、工程拖期。 5、业主违约。 6、合同缺陷。 7、国家法令变更。