工期延长怎么索赔
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-29 08:34:32 284 人看过

工期索赔一般采用分析法进行计算,其主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录。如施工日记、工程进度表等,施工单位应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

一、工期顺延是什么意思

工期指发包人要求承包人完成单位工程所需时间,是在施工工程前订立的合同中一项重要部分,若承包人未在规定时间完成其义务,则构成违约。工期顺延就是指当并非承包人原因而出现各种会阻碍工程进度的因素时,承包人可以申请工期顺延。经审核后,发包人可根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态加以变更。确认工期顺延的事实后,承包方与发包方需签订工期顺延合同,以保障承包方免受合同违约的责任。

二、合同约定的工期延误,承包人如何处理?

合同约定的工期延误,承包人处理如下:应当证明延误的原因不是自身原因造成的,否则应当承担工期延误的违约责任或者赔偿责任,承包人不应被动等待施工条件的恢复和放任损失的扩大,也不应只是口头报告或联系发包人,而应积极采取措施,根据合同约定及时向发包人提交书面报告,及时取得申请工期延误的签证,并及时收集其他造成工期延误的证据。工期延期又称为工程延误或进度延误,是指工程实施过程中任何一项或多项工作的实际完成日期迟于计划规定的完成日期,从而可能导致整个合同工期的延长,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

三、监理下停工令需要甲方同意吗

监理下停工令需要甲方同意。项目监理机构应审查,施工单位报审的施工总进度计划,和阶段性施工进度计划,提出审查意见,并应由总监理工程师审核后报建设单位。项目监理机构应,比较分析工程施工实际进度与计划进度,预测实际进度对工程总工期的影响,并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月05日 06:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程施工相关文章
  •  工程延期索赔的处理方法
    在处理工程延期索赔时,首先要正确理解索赔的作用,并严格遵循合同中规定的索赔条款。合同一经签订,双方就有权利义务关系。索赔是施工合同效力的具体体现。没有索赔和索赔的法律规定,合同的实施就无法保证。要注意收集索赔证据;要掌握正确的索赔程序,及时提出索赔。在处理工程延期索赔时,首先要正确理解索赔的作用,并严格遵循合同中规定的索赔条款。合同一经签订,双方就有权利义务关系。索赔是施工合同效力的具体体现。没有索赔和索赔的法律规定,合同的实施就无法保证。索赔可以警告违约者,帮助双方更紧密地合作,实现合同目标;2、要注意收集索赔证据;3、要掌握正确的索赔程序,及时提出索赔。 如 何 遵 守 合 同 中 规 定 的 索 赔 条 款在合同中如何约定处理纠纷的条款?在合同中,当事人可以约定处理纠纷的条款,以便在发生纠纷时能够按照约定进行解决。这些条款可以包括合同争议管辖法院、仲裁机构以及具体的仲裁程序等。首先
    2023-09-19
    178人看过
  • 工期延误会产生哪些索赔
    看情况:一、因承包人的原因导致的工期延误,会产生承包人应当支付的工期延误的违约金的索赔;二、因发包人的原因导致的工期延误,会产生承包人停工、窝工损失的索赔。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2024-04-16
    140人看过
  • 工期拖延索赔事项有哪些
    工期,是建筑工程的核心问题之一,可以讲没有不重工期的建筑工程,任何建设单位及施工企业,在签订建筑工程合同前,都会对工期进行约定。但在实际施工中,导致工期拖延的情况很多,可以预见的不可预见的都有,如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。一旦出现拖延,就会造成损失,谈不拢时就会出现纠纷。就会要求索赔。在建筑工程中,因发包人原因导致工期拖延的,承包人是可以要求赔偿损失的。但承包人要是不清楚可以要求赔偿哪些费用的话,就可能会出现少索赔、漏索赔的现象,导致自身损失得不到应有的赔偿。工期延误承包人可以索赔的费用因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。根据民法典规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承包人都可以要求赔
    2023-06-15
    252人看过
  • 工期延误应该如何反索赔
    延误工期的反索赔是:发包方对承包方进行的索赔。如果承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容,影响了发包方对工程的使用和营运生产,造成发包方的经济损失的,发包方可向承包方进行反索赔。一、甲方不按合同付工程款怎么办?施工单位完成建设单位交给的施工任务后,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。施工合同的当事人是发包方和承包方。如果不付款是由于发包方自己的原因导致的,那么发包方没有理由不支付工程款,否则构成违约。二、承包协议书要怎么写承包协议书书写内容是,写清楚发包方和承包方的信息、工程概况、工期、工程质量和验收标准、工程款支付方式、发包方和承包方的责任,解决争议的方法等内容,然后双方签字,写上日期即可。承包协议范本发包方:承包方:遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定立本合同。工程概况是,工程名称;发包文号;工程地点;工程内容;工程造价。
    2023-03-02
    293人看过
  •  工程延期交付的索赔指南
    发包人可以要求承包人承担因延期交付工程而产生的损失。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此,发包人可以要求承包人赔偿损失。发包人可以要求承包人承担因延期交付工程而产生的损失。法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此发包人可以要求承包人赔偿损失。 发 包 人 如 何 要 求 承 包 人 承 担 延 期 交 付 的 损 失 ?根据我国《民法典》第七百零六条规定,发包人可以要求承包人承担延期交付的损失。同时,根据第七百零七条规定,承包人应当承担延期交付导致发包人损失扩大部分的赔偿责任。因此,发包人有权要求承包人承担延期交付的损失,并且承包人应当承担延期交付导致发包人损失扩大部分的赔偿责任。发包人可以要求承包人承担因延期交付工程
    2023-09-06
    493人看过
  • 工伤假到期怎么延长
    停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。一、工伤停工留薪期时间标准停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由所在单位负责。二、请工伤假一般请多久职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。三、皮外伤工伤一般休息几天皮外伤工伤要根据医生的医嘱确定休息天数。职
    2023-03-20
    232人看过
  • 索赔工期怎么计算
    法律综合知识
    针对工期索赔的计算方式,我们有以下几种主要方法:首先是网络分析法。此方法的实质在于对竣前和竣后的施工进度安排进行深度剖析以及对比,进而推算出工程应当顺延的期限;其次是比例分析法。这种方法侧重于研究单个项目工程量(以工程造价为衡量标准)的增减幅度与其总合同额的相对关系,进而判断此类变化所导致的可能工期延长或缩短的程度;最后一种方法是其他法规规定的确认方式。在真实的施工环境中,我们可以按照巳经发生的延误相关的天数来计算工期索赔,或者通过发包方以及承包方之间的正式协议来最终确定索赔的合理工期。《民法典》第五百八十八条:当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的,对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。
    2024-04-30
    133人看过
  • 怎么申请索赔工期
    工程开工后,由于业主方没有做好征地工作的问题,导致工程处于停工一个月,我该如何申请索赔工期,工程工期只有4个月律师回答:征地结束时间您可以收集,可以向建设方申请工期顺延一个月。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位
    2023-06-15
    354人看过
  • 工期延误索赔的计算步骤是什么?
    因工期延误索赔的计算方法如下:1、按定额计价的工程索赔费用计算合同或全文件约定的索赔内容计算;2、根据工程量清单计价工程索赔费用计算计价,参照工程拦标价;3、未按约定支付的工程款,发包人发生意外,需按同期银行同类货利支付拖欠的工程利息;4、停工、窝工时发生的索赔费用计算,包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。违约赔偿在建筑行业被广泛采用,要求承包商为超过规定完工日期的每一个日历日支付固定的资金数额给业主。工期延误索赔计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。索赔处理一般有两种方式:1、单项索赔
    2023-07-02
    152人看过
  • 工程的延期索赔应如何处理
    工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属;督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认;各方积极协调配合,消除引起延期的因素、减少损失;审核索赔资料,积极与监理协商取得一致意见。工程延期的原因1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。4、设计变更和工程量增加的。5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。6、发生不可抗力。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备
    2023-08-09
    167人看过
  • 如何索赔建设工程延期付款
    1、建设工程延期付款如何索赔。拖欠工程款是一种普通的民事纠纷,只能由人民法院解决。法院判决胜诉后,违约方仍不支付的,应当申请法院强制执行。政府部门可以对工程款的支付进行调解,但对工程款的拖欠问题没有管辖权和强制权。但是,如果是政府项目,可以要求政府支付或者处理。二是如何处理拖欠工程款。一是明确约定工程款的支付期限、逾期利息和调价方式。工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。使用“建设工程施工合同”示范文本的,在第二节通用条款中明确规定了各类工程款的支付金额、支付期限、通知期限和利息起息期限;未使用的,参照协议。由于设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应明确约定超出固定价格风险范围的合同价格调整方法,如采取材料价格上涨幅度、工程量增减幅度或施工进度等超过一定期限为可调条件。此外,承包人不得同意将因设计变更和工程量增减而增加的部分作为利润,否则,承包人不得要求追加工程款。2。《最高
    2023-05-07
    441人看过
  • 工程延期监理能否要求索赔
    一、工程延期监理能否要求索赔工程工期延期的,构成合同违约,只有发包单位才能要求承包单位赔偿。工程索赔不是监理单位的权利。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第七百九十六条【建设工程监理】建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。《中华人民共和国建筑法》第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准
    2023-06-17
    224人看过
  • 快递延误怎么索赔?
    法律综合知识
    快递延误索赔依据《快递暂行条例》第二十七条的规定,快件延误、丢失、损毁或者内件短少的,对保价的快件,应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任;对未保价的快件,依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。《快递暂行条例》第二十七条快件延误、丢失、损毁或者内件短少的,对保价的快件,应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任;对未保价的快件,依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。
    2024-08-20
    184人看过
  • 反索赔延期是什么意思?
    工期延误反索赔是指承包人在合同规定的工期内未能完成合同约定的工程量和内容,延迟交付工程,影响发包人对建设工程的使用、经营和生产,给发包人造成经济损失。因此,发包人可以对事件进行反索赔。根据《中华人民共和国民法典》规定,因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。工期索赔和费用索赔是按什么分类的在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则,先落实工期索赔,再落实费用索赔,应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求,这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路,容易使费用索赔获得成功,因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理
    2023-07-15
    80人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况
      重庆在线咨询 2022-10-13
      现在许多的建设工程,因为工程量太大,并且比较复杂,难以进行处理就会选择以分包的方式承包给众多的工程队去分批次处理,但是现实生活当中,有的时候会发生承包工程的人拖延交付工程期限的现象,那么工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况?
    • 建筑工程工期延误索赔
      河北在线咨询 2022-02-04
      建筑工程工期延误索赔⒈按定额计价的工程项目其工程索赔费用计算按合同或招标文件约定的计价依据进行计算索赔的各项费用。⒉按工程量清单计价的工程项目其工程索赔费用计算计价依据和综合价格组成同招标时发包人编制的工程拦标价。⒊停、窝工时发生的索赔费用计算。①人工费按经签证后的工日数量乘定额人工费单价或造价管理部门公布的定额人工工日单价;②周转性材料费按定额计算出已投入使用的周转性材料摊销费用和维护费用除合同
    • 工程延期索赔金额是怎么算的
      河北在线咨询 2022-07-11
      如果工期延误的原因是由于承包商的失误,则承包商必须设法自费赶上工期,或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程,或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用;如果工期延长的原因并非承包商所致,则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔,并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。
    • 工期延误索赔需除吗
      贵州在线咨询 2022-10-09
      1、工期延期和工期延误的区别:r工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的;而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监理单位申请获得批准而增加工期的。在不可抗力的影响下,工期延期在一定范围内,一般属于正常。r2、违约赔偿一般的计算公式为:LD=0.15C/T。LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总
    • 房屋交房延期怎么索赔
      辽宁在线咨询 2022-06-27
      房屋交房延期,购房者根据合同约定主张开发商支付违约金,如果合同没有约定的,开发商逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十二条,当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;当事人以约定的违约金低于造成的