商品房认购协议应该如何写
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-01 08:15:22 440 人看过

出卖方(简称甲方):________________

买受方(简称乙方):________________

甲、乙双方本着平等、自愿的原则,同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》,以资甲、乙双方共同遵守:

一、乙方认购甲方开发的位于________________________住宅小区的下列物业:

1.商品住宅:______号楼______座______号,建筑面积______平方米。

2.商铺:______号楼______号,建筑面积______平方米。

3.车位(库):______号,建筑面积______平方米。

二、上述房屋的价格

1.商品住宅:人民币每平方米______元,合计人民币:____________元。优惠价为____________,实际成交价格为人民币:____________元。(买受人如选择公积金按揭贷款方式,商品住宅的优惠价为____________元,成交价格为____________元)

2.商铺:人民币每平方米____________元,合计人民币:____________元。优惠价为____________,实际成交价格为人民币:______元。

3.车位:人民币每间(位)______元,合计人民币:______元。

以上______项合计人民币:______元(大写):______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整。

三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币______万元整(其中住宅定金______万元,商铺定金______万元,车位定金______万元)。甲方另开《收款收据》。

四、乙方选择的付款方式

1.一次性付款:乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时,一次性付清购房款(已付的定金抵作价款)。

2.分期付款:

(1)首期付款:乙方须在签订《商品房买卖合同》时交付总房价款的______%,计人民币______元。(已付的定金抵作首期付款)。

(2)第二期付款:乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内,交付总房价款______%,计人民币______元。

(3)第三期付款:乙方须于签订《商品房买卖合同》后______天以内,交付总房价款______%,计人民币______元。

(4)第四期付款:乙方必须在《商品房买卖合同》约定的交房时间之前十天付清余款,即人民币:____________元,乙方付清余款后,方可办理房屋交接手续,甲方通知延期交房的,交款时间顺延。

3.银行按揭(商品房个人按揭贷款):

(1)乙方在签订本协议书时已充分了解个人办理银行按揭贷款应具备的条件。

(2)乙方须在签订《商品房买卖合同》时,交付不低于总房价款的______%作为首期付款(已付的定金抵作首期付款),计人民币______元,余额计人民币______元,由乙方向银行办理个人银行住房贷款。(买受人的按揭申请由银行审批确定,如银行认为需要买受人增加首付款或不同意放贷,买受人须增加首付款或更换付款方式。)

(3)按揭的具体手续按贷款银行有关规定办理。

五、乙方在签订本协议书时已仔细阅读了甲方提供的《商品房买卖合同》、《商品买卖合同补充协议》、《前期物业服务合同》及《业主临时公约》,完全清楚合同内容并予以接受。

六、乙方应在签订本协议书之次日起______日内主动到____________售楼部与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》。甲方可以另行指定签约地点。

七、乙方前来签订上述合同等法律文件时,应当携带下述证照及文件:

(1)个人购房的,须持本人身份证及本协议书;

(2)委托他人代购房产的,代理人须另持购房人签署的授权委托书和本人身份证;

(3)单位购房的,须持单位证明、法定代表人证书及本协议书,经办人不是该单位法定代表人的,须持该单位授权委托书及经办人的身份证。

八、非因甲方原因,乙方在本协议书第六条约定的期限内未与甲方签订《商品房买卖合同》、《商品房买卖合同补充协议》及签署《业主临时公约》并交纳相应的购房款的,视为乙方不履行本协议并自动放弃该套物业的认购权,甲方有权将乙方原认购的物业转售他人,乙方无权收回所交定金。

九、如甲方在本协议书第六条约定的期限内,未经乙方同意而将乙方认出购的上述物业另售他人的,双方的认购关系即行解除,甲方应双倍返还乙方所交定金,不承担其他赔偿责任。

十、双方签订商品房买卖合同等法律文书后,签约定金即转为履约定金。

十一、本协议书所有手书之数据、文字内容均已经乙方核对无误。

十二、本协议书自双方签字(盖章)后生效。

十三、本协议书一式叁份,甲方贰份,乙方一份。

(盖章)(盖章)

经办人:__________通讯地址:________

____年____月____日____年____月____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月12日 13:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同内容相关文章
  • 应该如何写房屋买卖协议书
    房屋买卖协议书文本甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了确保甲、乙双方的合法权益,现就住宅及车库买卖有关事项签订协议如下:第一条经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于市号2栋4单元8楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售(出让)给乙方,其中:住宅建筑面积为153.18平方米,车库杂物房建筑面积平方米。第二条上述住宅及车库杂物房的出售价(含出让价,下同)为人民币壹拾陆万元整(¥160000元)(以下金额均为人民币)。此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。第三条付款方式:实行分期付款,首期支付陆万元整,第二期支付壹拾万元整。具体支付时间及方式如下:(一)乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回《中华人民共和国房屋所有权证》(以下简称《房产证》时支付甲方售房款陆万元整。(二)在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付壹拾万元整
    2023-04-19
    62人看过
  • 应该如何写分居协议
    法律综合知识
    夫妻感情出现严重问题,但暂时还不想离婚该怎么办?你可以签署一份【夫妻分居协议】,来达到“试离婚”的目的。朋友们一般都知道离婚协议、婚内财产协议,但对分居协议还比较陌生。其实夫妻分居协议是指在不解除婚姻关系的前提下,就终止夫妻间同居义务达成的书面协议。此外,根据民法典的规定,夫妻因感情不和分居满两年,调解无效的,法院应准予离婚。因而如果双方不再保持婚内分居状态,选择起诉离婚,夫妻分居协议将是非常重要的证据。夫妻分居协议该怎么写?1、写明男女双方的基本信息包括双方的姓名、年龄、民族、住址、身份证号。2、写明结婚概况、分居事实及原因写明婚姻现状,如何时结婚,有无子女等。注意还要写明夫妻因感情不和所以协商分居,达成的分居协议是双方真实的意思表示。3、写明分居的期限及条件分居协议写明分居开始的时间及终止的时间非常重要,此外还要明确该期限内双方的住址,约定互不履行夫妻生活义务。4、明确分居期间财产的归
    2024-01-19
    475人看过
  • 城市商品房认购协议书范本
    为了维护大厦各业主的权益,促进大厦的管理,现业主与物业管理公司达成以下协议:一、业主已于年月日收到??物业管理有限公司签订的《××住户手册》。二、同意将来若将该物业产权转移(包括但不限于出售、转让、馈赠、遗赠或互易)时,需取得承让人在公证处签署此相同的承诺书,并在产权转移后一个月内将该份合约交管理公司,以确保该承让人遵守该管理公约及业主守则的规定,此外亦同意以书面通知发展商及管理者关于单元拥有人的变更及承让人的姓名,联络地址及其他有关资料。三、本业主/本公司完全同意和严格遵守本手册所载之各项内容并愿意与小区管理处通力合作,共同维护住宅小区的建设风貌及优美、整洁、宁静、安全的居住环境。如有违反愿按《××住户手册》中的要求,接受经济和行政处罚。四、本合同一式两份,业主和管理处各执一份,自签字之日起具有法律效力。业主房屋地址:业主(委托人)签名:联系电话:管理单位盖章:负责人签名:联系电话:年?
    2023-06-13
    460人看过
  • 公民应该如何购买预售商品房?
    一、公民应该如何购买预售商品房?公民可以直接到开放商处购买预售商品房,商品房在建造的时候出售属于预售的状态,人们需要先交钱后一段时间才能够收房,此时房屋还在建造阶段。在预售阶段购买商品房当然是可以,只是在购买的时候要能清楚相关事宜。二、购买预售的商品房有哪些要注意(一)“五证”审核1、《国有土地使用证》,证明土地使用者(单位或个人)使用国有土地的法律凭证,受法律保护;2、《建设用地规划许可证》,确保土地利用符合城市规划,维护建设单位按照城市规划使用土地的合法权益。没有此证的用地单位属非法用地,房地产商的售房行为也属非法,不能领取房地产权属证件;3、《建设工程规划许可证》,确认有关建设活动的合法地位,保证有关建设单位和个人的合法权益。没有此证的建设单位,其工程建筑是违章建筑,不能领取房地产权属证件;4、《建设工程施工许可证》,是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件,是建设单位进行
    2024-02-09
    188人看过
  • 商品房认购协议纠纷起诉状
    首先,商品房认购书,是指房屋买卖双方在订立正式的房屋买卖合同前所签订的文书,约定将来订立正式的房屋买卖合同的合同。签售的目的在于对双方交易房屋有关事宜进行初步的确认,买受方往往以一定数额的定金作为协议的担保。商品房买卖认购书在实践中称谓不一,如认购意向书、购房订购单、购房预订单、订购房屋协议等。其次,商品房认购书的内容一般包括:双方当事人基本情况;房屋基本情况(含位置、面积等);价款计算;订立正式购房合同的时限约定。认购书是买卖双方就签订商品房预售合同相关事宜进行的约定,不是对商品房买卖结果进行直接确认。商品房认购书的订立相对比较简单,一般是购房者与开发商采用合同书形式订立合同,该合同自双方当事人签字或盖章时合同成立。当事人签约的目的在于为将来订立正式房屋买卖合同作约定。最后,商品房认购书具有法律效力。最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定:“出卖人通过认
    2023-03-17
    492人看过
  • 商品房认购协议(预售,供商品房预订时使用)
    甲方(卖方):________________________________________________________住所:____________________________________________邮编:_____________营业执照号码:_______________________________________________________资质证书号码:_______________________________________________________法定代表人:_________________________________联系电话:_______________委托代理人:_________________________________联系电话:_______________乙方(买方):_________________________
    2023-04-22
    243人看过
  • 购房者如何解除购房认购协议?
    签了认购协议要退房的标准:1、对于购房者来说,如果在签订认购协议后想退房,可以通过与卖方协商一致的方式办理;2、认购协议的内容是否有违法法律规定,侵犯购房者合法权益的条款;3、卖方是否严格按照认购协议履行义务,如因卖方在约定时间内无法签订正式购房合同;4、买方拒绝签订正式购房合同的原因是否是因为正式购房合同的相关权利义务不公平或者不符合约定的条款;5、开发商方是否严格按照认购协议变相履行义务。退房协议的注意事项主要如下1、约定索要违约金及相关税费如果是由于开发商违约导致的退房,双方在此前的购房合同中约定的相关的赔偿标准,那么开发商则需要按约定赔偿。赔偿金除了房屋的全价款以及相应利息以外,还包括业主前期支付的相关费用,比如种种税款、手续费等,这些都是消费者由于购房而产生的经济损失,则开发商负责赔偿。2、明确约定首付、月供利息都可获赔在退房款方面,采用一次性付款的购房者可直接要求开发商退还自己
    2023-08-03
    415人看过
  • 合肥商品房退房认购摇号协议书
    点击下载商品房退房认购摇号协议(房源编号:)出售方(甲方):联系地址:联系电话:认购方(乙方):联系地址:联系电话:身份证号码:1、甲乙双方在《商品房买卖合同正式签订前,平等、自愿、协商一致,共同订立本协议书。2、乙方已经以认购人名义开设认购保证金监管帐号,保证金为__万元,甲方经审核确认乙方保证金符合认购要求。3、乙方自愿以摇号认购方式向甲方意向购买位于合肥市____区____路_________小区___号楼___室,位于___层,用途为___,建筑面积___平方米,其中:套内建筑面积___平方米,分摊公用建筑面积___平方米(最终面积以测绘部门实测结果为准)。4、摇号结束3个工作日后,监管银行对未中签人保证金解除监管允许提取;乙方中签的,乙方同意监管的认购保证金作为定金由监管银行划转甲方。5、出售方在认购摇号结束后十日内与中签的认购方签订《商品房买卖合同并按相关规定到房地产行政主管部
    2023-05-30
    301人看过
  • 2024年商品房认购协议书的样本
    商品房认购书甲方(出售人):____________________________________地址:_______________________电话:____________乙方(认购人):____________________________________身份证件号码/公司注册号:_________________________地址:_______________________电话:____________丙方(经纪机构):__________________________________地址:_______________________电话:____________乙方经过了解,有意向购买甲方开发建设的_____________________________________________________________物业(以下简称“该物业”)。其建筑面积___
    2024-01-13
    204人看过
  • 如何写股东协议应该怎么写
    一、如何写股东协议应该怎么写甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,签订本协议。1、兹有合伙投资人甲方:出资万元,乙方:出资万,共筹资金万元。并由甲方的名义投资注册,该公司共投资万元。投资后甲方占该公司%的股份,乙方占该公司%的股份。经其他股东同意,甲方为该公司的正式股东。2、甲乙双方共同投资该公司、共担该公司投资风险、共负盈亏,投资过程中的盈亏,按投资股份分摊。3、根据公司的股东协议和章程,甲方获该公司的分红或所得各项利益,甲方须依照股份额及时与乙方分配。4、甲方应将该公司的经营,财务,资金运作状况告知乙方。5、股权转让,需甲乙双方同意,不可单方面转让股权,如果单方面转让,接收方接受股权无效。因股权转让所获收益,也按股份份额分配。6、本协议一式三份,投资公司备存一份,签字之日生效。甲乙双方同意受其约束
    2023-05-02
    185人看过
  • 商品房买卖的物业认购协议书
    物业认购协议书出售方:**房地产开发有限公司认购方:地址:****身份证号:联系电话:****一、买卖细则:认购方自愿向出售方认购以下房产:位于*****的物业,该物业建筑面积约为**平方米。(该建筑面积最终以房产部门测绘为准)(1)该物业认购单价:¥**元/㎡该物业认购总价:人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整。(¥*元)。(2)认购方关于该物业的付款方式:一次性付款/银行按揭付款/享受优惠、(3)即该物业实际认购单价:¥**元/㎡该物业实际认购总价:人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整。(¥*元)。(4)认购该物业定金:人民币*万元整(¥*元),须于签署本认购书时付清。(5)实际认购该物业首期应付款(含定金):人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整(¥*元),未付余额人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整。(¥*元)。备注:以上楼价计算如有误差,出售方保留权利以正式《商品房买卖合同》所列为
    2023-06-10
    482人看过
  • 签了商品房认购协议后,开发商涨价
    一、签了商品房认购协议后,开发商涨价房屋签了认购协议满足一定条件是可以退的。《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。表示开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。二、商品房认购书定金退不不一定能退,需要根据具体情况。购房者在签订房屋认购书之后,如果房屋认购书中约定了购房订金,有以下几种情况:1、如在起诉前开发商还未取得《商品房预售许可证》,那么这份房屋认购书就是无效的,定金需要退回。2、如果买方没有按照认购书规定的时间、地点去签约,属买方违约,定金不予返还;卖方在认购书规定的期限内,将认购房屋转售他人而导致未能正式签约,属卖方违约,应双倍返还定金。3、如果双方在规定的期限内,正式签订合同,则定金在买方履约后,可抵作楼款或收回;双方履行
    2022-11-04
    194人看过
  • 商品房购买合同补充协议怎么写
    出卖人:买受人:根据出卖人、买受人签订的《商品房买卖合同》(合同编号为)(以下简称合同)第二十一条之规定,现就合同未尽事宜,双方达成以下补充约定以资共同信守:第一条面积确认及面积差异处理。买受人应在办理该商品房交付手续时与出卖人签订面积及房款差异结算协议,并结清相关房款,否则出卖人有权不予交房、不予为买受人办理房屋所有权证并不视为出卖人逾期交房或逾期办理房屋所有权证,由此产生的风险和不利后果均由买受人承担。该商品房的预测面积是按照现行房产测量规范及有关补充文件预测所得。该商品房交付时,如因政府的相关房产测量规范、文件调整导致预测面积与实测面积差异的,不视为出卖人违约,亦不适用合同第十三条有关面积差异的处理方式。双方同意按照预测面积与实测面积的差异,由买受人和出卖人据实结算,多退少补。商品房买卖合同合同补充协议如何签订第二条付款方式及期限1、一次性付款买受人于合同签订之日起日内(即年月日之前
    2023-08-04
    471人看过
  • 违反商品房认购协议应承担哪些法律责任
    双方在签订认购书后,存在购房者拒绝与开发商签订预售合同、开发商“撕毁”认购书而以更高的价格卖给第三人等两种可能。由于大多数认购书主要是通过定金方式约束双方当事人,因此,若房地产开发商或者购房人拒绝按照认购书约定签订商品房预售合同,均应依据定金罚则,违约方无权请求返还定金或其应向对方当事人双倍返还定金。一、房屋购房合同签订后如何处理定金购房者在签订房屋认购书以后,如果房屋认购书中约定了购房定金,那么认购书签订后的购房定金处理分为四种情况:1、如果买方没有按照认购书规定的时间、地点去签约,属买方违约,定金不予返还;卖方在认购书规定的期限内将认购房屋转售他人而导致未能正式签约,属卖方违约,应双倍返还定金。2、如果双方在规定的期限内,正式签订合同,则定金在买方履约后,可抵作楼款或收回;双方履行正式合同过程中,一方违约的,适用“不予返还”或者“双倍返还”。3、如果双方都不存在上述第一项的违约行为,仅
    2023-06-28
    415人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同内容是指合同中约定的各项权利和义务,包括但不限于以下方面: 1、双方当事人的基本信息、身份、地址、联系方式等; 2、合同标的、数量、质量、价款或报酬等; 3、履行期限、地点、方式等; 4、违约责任和解决争议的方法等。 除此之外,合同还可... 更多>

    #合同内容
    相关咨询
    • 如何写商品房商品合同补充协议
      江西在线咨询 2022-05-24
      房屋买卖补充协议 甲方(卖方): 乙方(买方): 甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议,以资双方共同遵守。 一、买卖的标的及价款:甲方向乙方出售位于商业用房,建筑面积㎡,每平方米元,共计 (人民币) 元整。(比价格包含办理房产手续时,乙方应承担的各项税、费和公共维修基金) 二、双方责任与权利 1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。 2甲方负责办理本合同项下的产权过户,由此所产生相关税费、公
    • 2022年商品房认购协议的法律效力如何
      北京在线咨询 2023-05-07
      商品房认购协议书,是有法律效力的,双方当事人应当按照认购书的约定履行确定的义务。 《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条:当事人签订认购书、订购书、预订书、意向书、备忘录等预约合同,约定在将来一定期限内订立买卖合同,一方不履行订立买卖合同的义务,对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。
    • 写商品房认购协议要注意哪些事项
      安徽在线咨询 2022-04-16
      商品房认购协议书的范本 甲方:(出卖人)法定代表人:地址:邮编:电话:传真: 乙方:(买受人)地址:邮编:电话:身份证号码: 为了保护商品房交易双方的合法权益,甲、乙双方经友好协商,就乙方认购甲方开发建设的商品房一事达成如下协议: 一、房屋基本情况:乙方预定甲方开发建设的位于市区县路号楼盘:号楼单元号房屋,建筑面积平方米,其中套内建筑面积平方米,公用建筑分摊面积为平方米。房屋单价元(美元)/平方米
    • 律师写商品房认购协议一般多少钱
      安徽在线咨询 2023-10-22
      1、请律师写个合同这个费用可以与律师进行协商的,但是这个费用不得超过律师行业的指导性收费标准。一般来说,如果是请律师拟定简单的合同,大概这个行业收费是在600到300元左右,如果是更加复杂一点的合同,那么收费可能要去到5000元左右。 2、律师与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素: (一)耗费的工作时间; (二)法律事务的难易程度; (三)委托人的承受能力; (四)律师可能承担的风险和责任
    • 婚后父母出资购房应该如何写协议
      辽宁在线咨询 2022-10-09
      新婚姻法规定:婚后由一方父母出资为子女购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可按照婚姻法第十八条第(三)项的规定,视为只对自己子女一方的赠与,该不动产应认定为夫妻一方的个人财产。有鉴于此,建议写清楚父母出资情况的事实,明确是给自己子女的个人财产。可以委托律师代书