工程监理中的风险因素有哪些
来源:互联网 时间: 2023-04-27 09:31:47 384 人看过

风险因素识别是风险管理中的首要步骤。从监理单位角度看,虽然风险因素种类繁多,成因复杂,但较普遍风险因素主要有以下三个方面:

(一)来自业主的风险

1.不合理的工期。有的业主为追求竣工后较大的利润,制订的工期一般较短,经常出现边设计边施工边订货的现象,各专业各工种交叉作业,24小时突击会战,工期多则一个月,少则十几天;有的投资上亿的大型工程,不分昼夜会战,本来合理工期近2年,但为了要投产后的经济效益,将工期压至几个月;还有的项目为了迎接上级的检查,需要形象进度,有时违背施工规范,不遗余力安排突击会战。上述情况,造成工程管理极不规范,使监理工作很难按正常秩序开展,留下了诸多质量和安全隐患。

2.施工队伍的安排。建设工程是敏感行业,各式各样的承建单位更是差异较大,有时业主安排的施工单位很难或根本不胜任其所承揽的工程,客观上将问题和风险转嫁给监理单位。

3.大尾巴工程。有的项目缺乏严肃性,工程量不大,正常几个月的工期,但不是设计图纸不齐、设备不到货,就是投资超概,开开停停,一干就是3、4年。仅有的一点监理费弄的监理单位入不敷出。

4.盲目干预。设备、材料订货是建设工程项目最为敏感问题,由业主或施工单位采,有时到货不合格,迫于工期或多方面原因,有时业主指令同意放行,为安全生产埋下了不安全隐患。

(二)来自施工单位的风险

1.挂靠施工企业鱼目混珠。纵观工程建设市场,这样的施工单位几乎覆盖了大部分土建工程;由于其利润不高,这些力量把目标瞄向利润高的安装行业,什么挣钱干什么,近两年起已介入到管线安装专业,甚至渗入到电气安装专业。他们打着大施工企业的招牌,根本不具备资质,要啥没啥,连起码的机具及技术人员都是临时拼凑的,是目前建设工程最大的风险因素来源。

2.大型国有施工企业整体实力滑坡。由于管理机制上的问题和受市场无序竞争的影响,使目前很多大型国有施工企业整体实力下滑,有经验的工程师、技师和工人退休后,青黄不接,后继无人,技术力量明显不足,管理跟不上。有时为突击任务,不得不从市场上临时雇工,很难达到施工标准和规范。

3.偷工减料现象层出不穷,屡禁不止。为追求利润,降低成本,部分施工单位在工程材料上存在以小代大、以薄充厚、以次充好、弄虚作假、蒙混过关的行为,如防腐保温材料市场复杂,水份很大,稍不注意,就被其钻空子;在工程内容上,不按规范要求的程序和步骤施工,能少干就少干,低标准、老毛病屡禁屡犯,存在侥幸心理。

(三)监理单位内部的风险

1.管理体制问题。目前一些大型行业监理单位绝大部分还在国企之中,基本还停留在国企内部工程管理模式上,任务都是上级分配下来的,缺乏市场竞争机制,风险意识不强。这样的监理单位大都缺乏独立管理能力和有效的控制手段。

2.监理人员素质良莠不齐。目前监理人员组成个体差异较大,整体素质偏低,现阶段即懂专业、经济、法律、管理的综合素质人材极少,高学历、高学位人员也为数不多;监理公司只能适应常规监理业务,对于较大型、较重要的施工方法、方案、技术措施等缺乏主观见解,自己拿不出有独立见解的东西,工程前沿的新材料、新设备、新技术了解甚少,开展业务很被动。

3.虚假挂靠的监理单位鱼目混珠。受经济利益驱使,不正之风愈来愈严重侵蚀着专业监理队伍,一些个人千方百计通过各种渠道,挂靠在某个大公司上,东挪西凑证件,临时雇人,根本不懂监理业务,也堂而皇之干起监理业务来。

4.不良环境影响增多。由于不正之风及业主干预过多,监理工程师工作很难按正常秩序开展,加上监理单位自身管理跟不上,弄得监理单位人心涣散,队伍不稳,相当一部分监理工程师身心疲惫,前途渺茫,无力负责任工作,结果是工作不到位甚至失职。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月04日 03:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程监理相关文章
  • 建筑工程施工安全生产有哪些风险因素
    一、建筑工程施工安全生产有哪些风险因素建筑工程施工安全生产有两类风险因素:一类是非技术风险因素,一类是技术风险因素。非技术风险因素有:1、施工单位无安全生产许可证;从事消防工程安装企业无消防安全资格认证;从事特种作业人员无特种作业操作上岗证。2、施工企业未制订安全生产管理制度、安全文明施工管理制度、安全生产责任制。3、施工企业未制订安全技术措施。技术风险因素有:1、土石方施工方案中无基坑支护安全措施。2、脚手架搭设方案无设计图及设计计算书。3、施工方案中缺乏五口、五临边的防护措施。4、)垂直运输机械的安装、使用和拆卸无安全措施。5、施工现场的临时用电未按照安全生产规定安装或无相应的安全措施。6、未制订模板施工方案,或制订的方案不完整。7、施工现场无防火、防爆安全措施。8、未制订季节性安全措施。9、施工图设计错误。10、因施工质量问题产生的其他安全事故。风险是客观存在的,是人们无法消除的。监
    2023-04-23
    94人看过
  • 债券发行的风险因素有哪些?
    一、债券发行的风险因素有哪些?(一)本期债券的投资风险:1、利率风险。市场利率变化对本期债券收益的影响。2、流动性风险。本期债券因市场交易不活跃而可能受到的不利影响。3、偿付风险。本期债券本息可能不能足额偿付的风险。4、本期债券安排所特有的风险。本期债券有关约定潜在的风险,如专项偿债账户及其他偿债保障措施可能存在的风险、提前偿付安排可能对投资人利益的影响等。5、担保(如有)或评级的风险。担保人(如有)资信或担保物(如有)的现状及可能发生的重大变化对本期债券本息偿还的影响,信用评级级别变化可能对投资人利益的影响等。(二)发行人的相关风险:1、财务风险。发行人因资产结构、负债结构和其他财务结构不合理而形成的财务风险,对外担保等导致发行人整体变现能力差等风险。2、经营风险。发行人的产品或服务的市场前景、行业经营环境的变化、商业周期或产品生命周期的影响、市场饱和或市场分割、过度依赖单一市场、市场占
    2023-04-24
    285人看过
  • 民间借贷有哪些风险因素?
    民间借贷的风险因素有:民间借贷行为无效的风险;未采用书面形式订立借贷合同的风险;借贷合同的内容约定不明确的风险;以及借贷的利息属于高利贷的风险等。一、民间借贷律师费谁来付民间借贷案件的律师费一般由委托律师的一方承担。双方在借贷合同中明确约定的律师费除外。根据合同自由原则,只要双方在借款合同中明确约定律师费由败诉方承担,原告为实现债权而支付的律师费、诉讼费等相关费用可由被告承担。因此,借款人在起草民间借贷合同时,可以将律师费列为违约赔偿内容,并注明律师费字样。只约定实现债权的费用的协议不明确,可能不会得到法院的支持。二、民间借贷合同,在什么情况下无效?民间借贷合同,在下列情况下无效:1、在签订合同主体上,无行为能力人签订的民间借贷合同无效;2、在合同形成过程上,代理人没有代理权、超越代理权或代理权终止后未经被代理人追认的民间借贷合同无效;3、在合同本身内容上,违反法律和社会公共利益的民间借贷
    2023-03-24
    415人看过
  • 债券投资风险因素有哪些
    ①利率风险。债券是典型的利息商品,投资者投资于债券主要是期望获得比市场利率更高的收益,而当银行利率发生变化时,债券的价格也就必然向其相反方向变化,从而可能造成价差损失。市场利率上调造成的损失具有相对性,如果债券持有人坚持到期满才兑换债券,则它仍能获得预期的收益,其收益只不过和现行的市场收益水平有一定差距而已。影响银行利率的因素主要是中央银行的货币政策、国家的宏观经济调整及整个社会的平均投资收益水平。②物价因素,一般也称为通货膨胀风险。当物价上涨时,货币的购买力就下降,从而引起债券投资收益的贬值。如我国某银行机构在1991年曾发行了期限为3年、年利率为10%的金融债券,由于1994年的通货膨胀率高达24%,该债券在到期兑换时的实际购买力和3年前相比就大打折扣。当然若购买的是保值债券,则就不受物价因素的影响。③公司的经营风险。在持券期内,若发债企业由于经营管理不善和债务状况等原因造成企业的声誉
    2023-02-22
    96人看过
  • 建设工程监理合同风险有哪些
    建设工程合同的风险有,因承包人的原因致使建设工程造成人身损害和财产损失的风险;发包人拒不支付价款的风险;以及发包人不按约定提供材料、场地等风险。一、工程合同有效期限是多久工程合同的有效期限时长一般由合同的双方当事人自行约定来确定。依据现行《民法典》的规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。一般包含工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等内容。二、施工合同的主要成立条件有哪些按照《民法典》第一百四十三条,施工合同成立有效的条件如下:1、行为人具有相应的民事行为能力;2、意思表示真实;3、不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。《民法典》第七百八十八条规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十三条第一款规定,建设工程施工合同无效
    2023-02-22
    119人看过
  • 民间借贷风险的因素都有哪些
    民间借贷有下列风险因素:民间借贷行为无效的风险;未采用书面形式订立借贷合同的风险;借贷合同的内容约定不明确的风险;以及借贷的利息属于高利贷的风险等。一、借款双方没约定利息因利率发生争议如何处理借款双方没有约定利息因为利率发生不同争议,在调查实践中,出于对人情因素考虑到因自然人之间的借款合同对支付利息没有说明或说明不明确,一般都视为没有利息。只要借条上或者借款合同没有写的需要支付利息,出借方还款期限内不得要求支付利息。 对于借贷双方没有规定明确利息的,出借人主张支付借期内利息的,人民法院不给予支持。自然人之间借贷对利息没有规定明确的,出借人主张支付利息,人民法院不给予支持。除了自然人之间借贷的,借贷双方对借贷利息规定不明确,出借人主张索要利息的,人民法院应当结合民间借贷合同主要内容,并关于当地或当事人的常用交易方式等因素来确定是否需要利息。二、目前贷款利息最高是多少?民间借贷受约束不少,能极
    2023-03-24
    194人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程监理是指对建筑工程施工过程进行监督和管理的一种专业服务。 工程监理单位受建设单位委托,按照法律法规、技术标准、规范和委托合同的规定,对建筑工程的施工质量、安全、进度和造价等进行监督和管理,并承担相应的责任和风险。 工程监理单位需要具备相... 更多>

    #工程监理
    相关咨询
    • 工程合同的风险有哪些因素
      北京在线咨询 2022-07-01
      施工工程合同的风险的相关因素是: 一般工程发包人提供一定的地基条件,往往这些条件与实际情况出入很大,施工时会引起超挖、超填,处理特殊地质情况如流沙,或遇到其他障碍物和文物都会增加工作量和拖长工期。
    • 工伤认定有哪些风险因素
      四川在线咨询 2022-10-14
      工伤事故损害赔偿由社会保险经办机构支付,如企业不参加保险,则由企业承担全部赔偿责任,不以企业有无过错为条件,认定其损害只看是否符合工伤条件。 为体现对员工权益的保护,当事故调查不清时,员工或其亲属认为是工伤而企业不认为是工伤的,由企业承担“不构成工伤”的举证责任。劳动者不承担“构成工伤”的举证责任。 风险提示:用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当协助社会保险行政部门对事故伤害进行调查
    • 公司监理人当前的风险因素包括哪些?
      重庆在线咨询 2022-06-10
      公司监理人需要承担其所监理的公司的行政规章、财务等内部事务的风险,如果没有完成法律法规规定或合同约定的义务导致的一切不确定性的风险,会造成公司监理需要承担相应的监理责任。
    • 工地合同纠纷中主要的风险因素有哪些?
      青海在线咨询 2022-11-08
      加工合同纠纷中主要的风险因素如下: 1、主体没有订立合同的资格,没有实际履行能力。 2、代理人超越代理权限,以被代理人名义签订承揽合同。 3、定作方虚构或夸大加工任务及来源,使承揽人落入合同陷阱。 4、定作方提出的定作要求在实际上是不可能实现的,或实现的成本明显高于承揽方所能达到的效益。 5、在承揽合同中设立所谓质保金、承诺金进行欺诈。 6、利用承揽合同中“押料款”进行欺诈。 7、利用所谓的“提供
    • 施工工程合同的风险的相关因素是哪些
      青海在线咨询 2022-08-05
      经济方面的风险 招标文件 招标文件是投标的主要依据,特别是投标者须知、设计图纸、工程质量要求、合同条款以及工程量清单都潜在着经济风险,必须仔细分析研究。 要素市场价格、材料设备供应 要素市场包括劳动力市场、材料市场、设备市场,这些市场价格变化直接影响着工程承包价格。材料设备供应风险主要表现发包人供应的材料或设备质量不合格,或供应不及时。 国家政策调整 主要是国家对工资、税种、税率调整。