工程合同中的不可抗力包括哪些-法师兄

工程合同中的不可抗力包括哪些

来源：互联网时间： 2023-06-17 14:15:15 493 人看过

一、工程合同中的不可抗力包括哪些

1、工程合同中的不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。

3、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

二、不可抗力造成损失的承担是怎样的

费用损失的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：

1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

3、承包人的施工机械设备损失及停工损失，由承包人承担。

4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。

5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

不可抗力
关于不可抗力条款的约定包括哪些内容

不可抗力条款的内容是：不可抗力事件发生后通知对方的期限、不可抗力事件的法律后果。不可抗力条款是一种免责条款，即免除由于不可抗力事件而违约的一方的违约责任。一、交房逾期违约金要怎么算交房逾期违约金算法如下：1、逾期60日以内，开发商每日需向买房方赔付已交付的房价款万分之三作为违约金；2、逾期60日或以上，买房的人此时可以根据情况进行退货退款处理，即解除购房合同，合同一旦解除，开发商要在收到解除合同当日起60日内全额退还买房人房款，并按照逾期60日以上的情况进行违约金赔偿处理。当然买房的人也可以继续按合同执行，但开发商此时就需要赔偿更高力度的违约金，即每日赔偿房款的万分之5作为没有按时交楼的代价。违约金赔偿的特殊情况包括不可抗力因素，主要包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除

2023-03-20

276人看过
不可抗力
疫情期间是属于不可抗力吗，不可抗拒因素包括哪些

一、疫情期间是属于不可抗力疫情期间是属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。疫情属于不可抗力。根据《民法典》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。同时《民法典》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。二、不可抗拒因素包括哪些不可抗拒因素包括以下：1.社会因素，即公众发起的游行，骚乱等；2.自然因素，即泄洪、火山爆发、冰雹、沙尘暴、台风、雾霾等；3.政治因素，即战争、政府征收或征用；4.可抗拒因素包括的其他情形。不可预见的偶然性。不可抗力所指的事件必须是当事人在订立合同时不可预见的事件,它在合同订立后的发生纯属偶然。不可控制的客观性。不可抗力事件必须是该事件的发生是因为债务人不可控制的客观原因所导致的,债务人对事件的发生在主观上既无故意,也无过

2023-05-06

427人看过
不可抗力
不可抗力的概念是什么，不可抗力因素包括什么

一、不可抗力的概念是什么不可抗力的概念是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不能预见是指当事人对某一事件是否会发生是不可能预见到的。不能避免是指当事人客观上不能阻止这一意外情况的发生。不能克服是指当事人对于意外发生的客观情况所造成的后果不能排除。而客观情况，是指当事人不可抗拒的外来力量，如地震、水灾等。二、不可抗力因素包括什么不可抗力因素包括：1.自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；2.政府行为，如征收、征用；3.社会异常事件，如罢工、骚乱。三、不可抗力条款的表现形式不可抗力条款的表现形式有：1.概括式。即在合同中不具体规定不可抗力事故的种类，只用笼统的规定。如"由于公认的不可抗力原因而不能履行合同规定的一方可不负有责任"。由于规定太笼统，一般不宜采用。2.列举式。即合同中列举交易双方认为可以作为不可抗力事故的类型。“战争、洪水、地震等”。由于规定过死，一旦发生超出列举范围的不抗力事故

2023-06-07

329人看过
不可抗力
不可抗力合同的撤销过程

不可抗力撤销合同算违约，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见，对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括自然灾害、战争、社会异常事件等。一、不可抗力是指什么意思不可抗力是指合同订立时不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。包括台风、地震、洪水、冰雹等自然灾害；政府行为，如征用、征用；罢工、骚乱等社会异常事件。合同履行过程中发生不可抗力的，属于法定免责。合同应当延期履行。不可抗力消失之日起恢复履行。当事人认为不需要继续履行的，可以协商终止或者终止合同。二、合同不可抗拒因素的条件是什么不可抗力条款的适用条件：1、签订合同后发生事故；2、事故是当事人无法预见、避免和控制的。不可抗力事故主要包括两种情况，一种是由自然力量引起的，如水灾、风灾、旱灾、地震等；另一种是由战争、封锁、政府禁令等社会原因引起的；3、事故造成的主观因素，如当事人的疏忽或过失。不可

2023-03-29

496人看过

不可抗力
合同中不可抗力的司法解释

一、不可抗力的法律规定我国《民法典》（自2021年1月1日生效）第一百八十条规定，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。理论上通常认为不可抗力包括：(1)重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。刚刚发生在我国四川汶川的大地震，就属于这种类型。(2)重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件，既非自然灾害，也不属于政府行为，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的，但对局外的民事关系的当事人而言，这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的，因此属于不可抗力。(3)有些情况下，政府行为对民事当事人民事活动的影响，类似于不可抗力，应当比照不可抗力处理。二、不可抗力的司法解释我国《民法典》第180条解释，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。某一情况是否属不可抗力，应

2023-04-13

285人看过
合同无效
(2) 合同中关于建设工程的规定包括哪些？

1．工程范围。2．建设工期。3．中间交工工程的开工和竣工时间。4．工程质量。5．工程造价。6．技术资料交付时间。7．材料和设备的供应责任。8．拨款和结算。9．竣工验收。10．质量保修范围和质量保证期。常见的建设工程合同纠纷有什么问题建设工程合同常见纠纷如下：1、施工合同的有效性；2、合同无效是否结算；3、备案合同与补充协议，即黑白合同不一致，结算时应采用哪个合同作为结算依据；4、对于建设部推荐的施工合同版本通用条款中涉及的发包人逾越不结算是否认可送审价格的问题；5、工程结算采用哪些标准问题；6、诉讼中成本司法鉴定的范围；7、关于工程质量、工期和农民工利益。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

2023-07-06

233人看过
购房合同
购房合同生效过程中的不可抗力因素

购房合同中的不可抗力是指在合同订立时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，例如台风、地震、洪水、冰雹以及非买卖双方所能控制的社会异常事件。一方因不可抗力违约但已履行保护义务且能提供证明的，应当免除其全部或部分的责任。购房合同中的不可抗力是指在合同订立时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，例如台风、地震、洪水、冰雹以及非买卖双方所能控制的社会异常事件。一方因不可抗力违约但已履行保护义务且能提供证明的，应当免除其全部或部分的责任。不可抗力范围有哪些？根据我国《民法典》的规定，不可抗力是指在合同订立时无法预见、不能避免并不能克服的客观情况。那么，不可抗力范围包括哪些情况呢？首先，《民法典》第五百零六条规定了不可抗力的情形，包括自然灾害、政府行为和社会异常事件等。这些情况在合同订立时，无法预见或不能避免，且对于合同双方来说，具有同等程度的不可预见性和不可克服性。其次，《

2023-09-12

478人看过
不可抗力
什么是不可抗力，如何理解合同中的不可抗力条款？

所谓不可抗力，是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等，后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。不可抗力条款是指合同中订明如当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的，免除其全部或部分责任的条款。另一方当事人不得对此要求损害赔偿。因此，不可抗力条款是一种免责条款。构成不可抗力的意外事故应具备的条件：1、意外事故是在签订合同以后发生的；2、意外事故是当事人所不能预见、不能避免和不可控制的。不可抗力的事故主要包括两种情况，一种是由于自然力量引起的，如水灾、风灾、旱灾、地震等;另一种是社会原因引起的，如战争、封锁、政府禁令等；3、意外事故的引起没有当事人疏忽或过失等主观因素。律师补充：不可抗力事故的范围：对于这个问题，一般容易引起当事人的争议，所以在一般情况下，应当规定的具

2023-05-07

53人看过

不可抗力
建筑工程不可抗力合同规定要注意哪些问题

建筑工程不可抗力合同中的不可抗力有以下情形：战争、敌对行动、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。建筑工程不可抗力索赔原则是什么？根据工程量清单计价规范，对不可抗力造成的损失，根据责任不同，由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》，具体如下：因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承

2023-07-29

471人看过
不可抗力
"了解不可抗力在合同中的作用"

合同中的不可抗力条款是指在合同中，若合同一方当事人因为不可抗力因素而导致的合同无法签订生效。合同的签订，需要双方当事人的意见达成一直时方可成效。不可抗力条款是指合同中订明如当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的，免除其全部或部分的责任。另一方当事人不得对此要求损害赔偿。因此，不可抗力条款是一种免责条款。不可抗力条款是买卖双方在合同中关于不可抗力有关内容的规定。建设合同中的抗辩权什么意思1、同时履行抗辩权：当事人互负债务，没有先后履行顺序的，一方在对方履行之前或者履行债务不符合约定时，有权拒绝履行自己债务或者相应债务的权利。2、先履行抗辩权指，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的或者先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其履行要求或者有权拒绝其相应的履行要求。3、不安抗辩权也称为拒绝权，具有留置担保的性质，在对方为对待给付或提供担保之后，不安抗辩权即归消

2023-07-08

144人看过
不可抗力
不可抗力是否包括离婚的影响？

合同中的不可抗力不包括离婚。不可抗力是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。一般来说，以下行为将被认定为不可抗力：1、重大自然灾害，如海啸泥石流；2、重大社会的异常时间，如暴动和示威；3、政府行为，如突然征收决定等。因此，离婚不是不可抗力事件。离婚是当事人意义自治的结果，不是不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。离婚抚养费中的教育费包括什么子女抚养费中的教育费指是九年制义务教育以及高中阶段教育的合理费用，不包括抚养子女一方在抚养子女期间支出的各类培训费用。如果要求增加抚养费被拒绝，可以从实际支出考虑，国家规定的教育之外产生的教育费用，如果具有客观性、特殊性、合理性，且一方已经实际支出，具备相应的凭证、票据，由另一方承担仍有合理性和必要性，法院不会一概而论驳回请求。一般情况下，父母抚养子女的义务截止到子女十八周岁。超出十八周岁，父母没有法定抚养义务，包括子女上大学、读研、读博。《婚姻登

2023-07-12

412人看过
不可抗力
合同不可抗力哪些情形不能免责?

在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意：(1)合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定;(2)不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款;(3)不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但有以下例外：(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。知识不可抗力的因素不可抗力因素之一：不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受损。该风暴对于船长来说就不是不可抗力。因为作为海上运输的船长出

2023-06-01

290人看过

合同债务
合同履行中的抗辩权包括哪些适用范围法定条件包括什么

1、同时履行抗辩权的法定条件:(1)在同一双务合同中互负对待给付义务。(2)互负的义务已到了清偿期。2、后履行抗辩权的法定条件:(1)必须是双务合同。(2)合同债务的履行存在先后。履行先后可根据当事人约定、法律规定或交易习惯确定。(3)先履行义务一方不履行债务或履行债务不符合约定。一、担保人是否可以行使先履行抗辩权担保人是不能行使先履行抗辩权的。行使先履行抗辩权的条件有：当事人是基于同一双务合同而互负债务；当事人履行存在先后履行的顺序；应当先履行合同债务一方不履行合同债务或履行合同债务不符合约定的；后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。二、先履行抗辩权有哪些要件？先履行抗辩权的要件有：1、当事人基于同一双务合同互负债务；2、当事人履行有先后的顺序；3、须有先履行合同债务一方当事人不履行合同债务或者履行合同债务不符合约定；4、须为先履行一方当事人应当先履行的债务是可以履行的。根据2021年1月

2023-06-19

258人看过
不可抗力
合同中不可抗拒的因素包含什么

合同中不可抗拒的因素：（1）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；（2）政府行为，如征收、征用知；（3）社会异常事件，如罢工、骚乱。一、不可抗拒原因可以解除租赁合同吗不可抗拒原因可以解除租赁合同。造成不可抗力的因素不是劳动合同自动终止的法定条件。双方签订的劳动合同中，如有约定的不可抗力因素，劳动合同按约定终止。一般来说，劳动合同能否解除需要具体情况具体分析，也可以反馈用人单位所在地人力资源和社会保障局申请劳动仲裁。造成不可抗力的因素，是指合同订立时无法预见、避免和克服的客观情况。包括台风、地震、洪水、冰雹等自然灾害；政府行为，如征收和征用；罢工、暴乱等社会不正常事件是三个方面。二、因不可抗力影响旅游行程的处理方法如何因不可抗力影响旅游行程的处理方法如下：1、合同不能继续履行，旅行社和游客可解除合同，合同不能完全履行，旅行社可以在合理范围内变更合同，游客不同意变更，可以解除合同；2、合同终止的，组团

2023-03-11

178人看过