不能按计划开始施工的原因分析
来源:法律编辑整理 时间: 2023-10-01 09:50:06 380 人看过

建筑工程开工需注意时限与手续。批准的建筑工程无法按期开工或中止施工,需及时向批准机关报告。若超过6个月未开工,需重新办理开工报告批准手续。恢复施工时,需向发证机关报告。申请领取施工许可证,需满足多个条件,如已办理工程用地批准手续、取得规划许可证、拆迁进度符合施工要求等。

根据相关规定,如果批准的建筑工程无法按期开工或中止施工,就需要及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;若中止施工满一年的工程恢复施工时,建设单位需提前报发证机关核验施工许可证。

申请领取施工许可证,应当具备下列条件:已办理的工程用地批准手续;已取得规划许可证;若需要拆迁时,其拆迁进度符合施工要求;已经确定建筑施工企业;满足施工需要的施工图纸及技术资料;有保证工程质量和安全的具体措施;建筑工程所需资金已经落实;法律、行政法规规定的其他条件。

申 请 施 工 许 可 证 的 条 件

根据提供的核心内容,我们可以总结出以下两点:

1. 建筑工程施工许可证的申请条件包括:已经办理该建筑工程用地批准手续、依法应当办理建设工程规划许可证、需要拆迁的拆迁进度符合施工要求、已经确定建筑施工企业、有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料、有保证工程质量和安全的具体措施。

2. 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同,向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。

根据相关规定,如果批准的建筑工程无法按期开工或中止施工,就需要及时向批准机关报告情况。如果不能按期开工超过6个月,应当重新办理开工报告的批准手续。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;若中止施工满一年的工程恢复施工时,建设单位需提前报发证机关核验施工许可证。申请领取施工许可证,应当具备已办理的工程用地批准手续、已取得规划许可证、拆迁进度符合施工要求、已确定建筑施工企业、有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料、有保证工程质量和安全的具体措施等条件。对于以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位在签订国有土地使用权出让合同后,还需向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

《中华人民共和国建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

《中华人民共和国建筑法》第八条申请领取施工许可证,应当具备下列条件:

(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;

(二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;

(三)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;

(四)已经确定建筑施工企业;

(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;

(六)有保证工程质量和安全的具体措施;

(七)建设资金已经落实;

(八)法律、行政法规规定的其他条件。

《中华人民共和国建筑法》第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月02日 21:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程施工相关文章
  • 在管辖权异议上诉期间,案件的开庭计划是否按原计划实施?
    管辖权异议上诉期间是否按原计划开庭需要实际情况判断。相关法律规定,当事人提出管辖权异议后,法院应当进行审查,异议成立的,裁定移送至有管辖权的法院,异议不成立的,裁定驳回。这一规定,没有体现当事人在管辖权异议的审理当中有何权利。在实践中,对管辖权异议的审查不须开庭审理,而是由法院单方面依据管辖规则进行审查。管辖权异议上诉要几份1、诉要几份要看对方当事人的人数来定。管辖权异议提交上诉状的份数是对方当事人的人数再加上提交给法院的那一份,由法院发给对方当事人并告知其上诉情况。2、人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议,应当审查。异议成立的,裁定将案件移送有管辖权的人民法院;异议不成立的,裁定驳回。当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条人民法
    2023-07-10
    302人看过
  • 施工企业工程拖欠款形成原因分析
    (一)从政府管理部门角度分析1.部分领导为搞政绩,大搞形象工程,将施工企业拖入泥潭。近几年,城市基础设施投入开发空前,为了出政绩,许多项目仓促上马,甚至盲目扩大预算,搞无米之炊。要么分文不出,要么要求施工企业部分垫资,给施工企业造成巨额负债经营。由于受到资金的制约,工程一拖再拖,甚至半途而止,将企业拖入泥潭。2.部分产业领域政府相关部门,管理不严,无计划扩张,一窝蜂地大搞工程上马。手续不全,仓促开工,一旦手续办不下来,被迫停工,致使许多工程开发方和施工企业一起陷入了泥潭。(二)从建设单位角度分析1.社会信用缺失,建设合同几成空文。一些建设单位严格履约、依法办事的习惯还很差,在工程建设中不管有无正当理由,总要借故将工程款拖上三月半载,不能严格按工程进度付款,发包时订立的合同中的付款条件几成空文,拖欠工程款现象大行其道,习以为常。2.故意刁难,趁机捞好处。一些作风腐败而又握有工程进度审批权的建
    2023-03-01
    354人看过
  • 按工龄退休何时开始实施
    前两天五中全会的公报中明确提出要实行延迟退休。比如说,如果从2022年起实施延迟退休,每年延迟六个月,按照现行的退休框架(女职工50岁、女干部和男工人55岁、男干部60岁),那么2022年退休年龄将分别是50.5岁、55.5岁和60.5岁。原本在这一年退休的人就要多干半年。以此类推,直到达到新的退休年龄为止。按工龄退休条件1、参加基本养老保险的职工必须达到国家、省规定的退休年龄。正常退休:男满60周岁,女满50周岁(长期在管理和技术岗位上的女职工年满55周岁)。特殊工种提前退休:从事井下、高空、高温、低温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作,男满55周岁,女满45周岁,从事特殊工种时间达到规定年限的,可以办理提前退休。因病提前退休:男满50周岁,女满45周岁,因病或者非因工致残,经县以上劳动鉴定委员会确认,符合完全丧失劳动能力条件的可办理病退。2、企业和职工按照规定足额缴纳基本养老
    2023-07-11
    93人看过
  • 工伤案件居高不下的原因分析
    一、原因1、用人单位滥用诉权。用人单位对于受伤害职工被认定为工伤,没有任何证据或理由否定,但他们为逃避赔偿责任,就利用诉讼来拖延履行。一般工伤案件经过行政复议、行政一审、二审等程序,需要一年多的时间。如判决生效后,用人单位仍不赔偿,受伤害职工或其亲属只能依据行政判决书再次提起民事诉讼,再经一审、二审又需近一年的时间。如用人单位再不履行,受伤害职工或其亲属只有申请法院强制执行。如此这般,用人单位利用诉权将履行时间至少延长了两年。2、用人单位工伤保险费缴纳不到位。按照《工伤保险条例规定》,在规定范围内,受伤职工应享受的工伤待遇由社会保险基金支付。如用人单位按规定要求为职工缴纳工伤保险费,受伤害职工的工伤保险待遇由社会保险基金承担,一般不会引发诉讼。提起诉讼的多为个体工商户或私营企业。首先,他们只关注自身利益,不愿为职工缴纳保险费;其次,他们保险意识薄弱,认识不到社会保险的作用;再则,由于用工的
    2023-02-22
    286人看过
  • 工程款拖欠的原因分析
    法律综合知识
    一、工程款拖欠的原因分析拖欠工程款所以愈清愈多,原因是多方面的,主要从以下几个方面来分析:投资有缺口,资金不到位,是工程拖欠的主要原因之一。长期以来,我国基本建设固定资产投资规模过大,战线过长,多数建设资金不落实、不到位,基本建设项目资本金和铺底流动资金严重不足,引起项目拖欠。这其中既有中央、地方各级政府的宏观层次的原因,也有企业、项目等微观层次的原因。当然,金融机构的监督、配合也存在一定的问题,建设资金的源头发生危机必然迫使项目业主向承包商等承建单位转嫁压力和风险,最终导致“三角债”的形成。如:许多建设项目在实施中,管理机制落后,责、权、利不清,管理程序混乱,上级主管领导和部门经常进行行政干预,挪用项目建设资金;或是为获准审批,搞钓鱼工程等常常造成资金供应和使用计划无法落实,实施中严重超概算等后果,进而殃及生产企业(业主)设备款及材料款的正常供应和支付。有的设计单位资质不够,但挂靠在资质
    2021-12-26
    159人看过
  • 分家析产无效的原因分析
    在分割家庭财产时,只能分割家庭成员共有的部分财产,不能分割属于家庭成员个人的财产;共有人对共有财产享有平等的所有权,承担平等的义务。在共有关系存续期间,未经全体共有人同意,共有人不得分割其共有财产份额;对孤寡、孤寡、无劳动能力人员和未成年人实行家庭和财产分割优先,落实赡养费和赡养费,安排他们的物质生活和精神生活;共有财产的分割,不得损害财产的经济价值。共有财产是可分割财产,分割后不损害物的使用价值,可以实物分割;不可分割的遗产只能由有继承权的人分享。什么是分家析产?分家析产协议是为了分开生活,家庭成员协商一致对家庭共有财产进行分割的协议,内容一般包括家庭共有资产分配、债务承担、老人赡养等。分家析产协议生效后,处分财产的行为完成,当事人不能反悔,不能撤销和变更,除非当事人协商一致。《中华人民共和国民法典》第一千零六十五条,男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同
    2023-07-02
    248人看过
  • 开发商不按规划图施工怎么办
    一、开发商不按规划图施工怎么办可以向该开发商所在地的住建局投诉举报,也可以拨打电话12345投诉。《城乡规划法》第六十四条未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。二、开发商不按规划图施工起诉状怎么写起诉状应包含以下内容:1.当事人的基本情况,公民应当写明姓名、性别、年龄、民族、工作单位及职务、住址和联系方式,法人写明法人全称、住所地、法人代表人姓名职务、委托代理人姓名、单位职务、地址,律师则写明所在律师事务所即可;2.有具体明确的诉讼请求;3.有起诉所依据的事实与理由;4.证据和证据来源;5.当事人签名盖
    2023-10-29
    123人看过
  • 何时开始实施公司裁员赔偿计划?
    公司裁员赔偿时间是:按照劳动合同法裁员解除劳动合同的,经济补偿金应当在办理工作交接时结清。用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。车辆年检的时间是什么时候车要年检,第一件事就是搞清楚何时去检查。一定要记得车是什么时间正式上牌的,这样就能推算出车的年检时间,按照现有的规定:小型、微型非营运载客汽车6年以内每两年年检一次,(两年是从上牌日算起);超过6年的,每年检验1次;超过15年的,每6个月检验1次。《劳动合同法》第四十七条规定:经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不
    2023-07-22
    199人看过
  • 什么时候开始实施计划生育政策?
    计划生育政策是1971年开始的。计划生育政策是为了调控国家人口数,而制定的生育政策。1971年7月,国务院批转《关于做好计划生育工作的报告》,把控制人口增长的指标,首次纳入国民经济发展计划。计划生育即按人口政策有计划的生育,主要内容及目的是:提倡晚婚、晚育,少生、优生,从而有计划地控制人口。但把计划生育确定为基本国策,并写入宪法是1982年。1980年9月,党中央发表《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》,提倡一对夫妇只生育一个孩子。关于计划生育政策国家提倡适龄婚育、优生优育;一对夫妻可以生育三个子女;取消社会抚养费;采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施,减轻家庭生育、养育、教育负担;推动建立普惠托育服务体系,提高婴幼儿家庭获得服务的可及性和公平性,规范托育服务;支持有条件的地方探索设立父母育儿假;保障计划生育家庭的合法权益。《中华人民共和国人口与计划生育
    2023-07-08
    185人看过
  • 捕后不诉原因分析?
    法律综合知识
    捕后不诉原因如下:1、情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;2、犯罪已过追诉时效期限的;3、经特赦令免除刑罚的;4、依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;5、犯罪嫌疑人、被告人死亡的;6、其他法律规定免予追究刑事责任的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(二)犯罪已过追诉时效期限的;(三)经特赦令免除刑罚的;(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
    2024-05-10
    484人看过
  • 合同/约定与工资不符的原因分析
    首先,劳动者与所在公司签订劳动合同,如无特殊情况,合同写的工资应与约定的工资一致。因为双方签订劳动合同前,即在劳动者进行面试时,双方就工资问题是经过协商的,并且是经协商取得一致才确定建立劳动关系。所以,即使要签劳动合同,也必须跟约定的工资一致。其次,如果签订劳动合同时,发现写的工资跟约定的不一致,双方对工资条款未提出异议的,并且签字确认的,那么合同有效,受法律保护的。之后,双方若是因为工资不一致产生纠纷的,将以劳动合同写的工资条款为准。最后,员工签订合同时,发现劳动合同写的工资跟约定的工资不一致,要及时提出异议,否则签订后将产生效力。因为双方在签订劳动合同前就工资问题做的约定,双方协商一致有效,但是随后签订劳动合同时,公司又写了与约定不一致的工资,其实就是对工资条款做了新约定,一旦双方就此协商一致,并在劳动合同上签字确认,那么可以推翻先前的约定,即工资以劳动合同的约定为准。劳动合同约定工资
    2023-07-07
    339人看过
  • 工程索赔产生的原因分析
    工程索赔报告的内容包括:1、总论部分。是索赔报告的开始部分;2、合同引证以及索赔额计算部分;3、期延长论证;4、证据部分,包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔过程中需要注意:1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔;2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现;3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分;4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。编写建设工程索赔报告的一般要求有哪些(1)索赔事件应该真实。索赔报告中所提出的干扰事件,必须有可靠的证据证明。对索赔事件的叙述,必须明确、肯定,不包含任何估计的猜测。(2)责任分析应清楚、准确、有根据。索赔报告应仔细分析事件的责任,明确指出索赔所依据的合同条款或法律条文,且说明施工单
    2023-07-10
    117人看过
  • 公司压低工资的原因分析
    压工资应该算一种变相挽留员工的手段,做是防止员工无故辞职,给公司造成损失风险。作为单位,这样做是法律许可的,在劳动法中并没有明确规定说单位不能压员工的工资,只规定了必须支付劳动报酬。如果单位压你的工资是为了限制员工的离去(转投其他公司)或作为押金就是不合法的,就有理由可以通过劳动监察部本解决这件事情,如果公司有这项规定,而且还不是为了只限制个人扣的押金,那法律就没有那么多的规定了,公司就可以这样做。辞职公司压工资用人单位不发工资,劳动者可以拨打劳动保障电话12333向劳动行政部门举报,由劳动行政部门责令限期支付;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。员工遇到老板拖欠工资的,可以先私下与老板进行协商、调解;协商不成的,可以到劳动行政部门进行投诉,也可以申请劳动仲裁;以
    2023-07-04
    97人看过
  • 会计基础工作存在违规现象的原因分析
    会计工作是各单位经济管理工作的重要基础,作为会计工作基本环节的会计基础工作,直接影响到整个会计工作秩序正常运行和会计信息的真实准确。目前,在行政事业单位,对于会计基础工作的认识,还存在着一些问题,违规现象仍是数见不鲜。本文主要是对分析违规现象背后的深层原因。0引言会计基础工作是会计工作的基本环节,也是经济管理工作的重要基础。近些年,为了适应市场经济的不断深入发展以及经济活动环境的变化,我国会计基础工作无论在理论上还是在实务中都得到了长足的发展,日益显示出与国际制度接轨的趋势,但是,在发展进步的过程中,会计基础工作中存在着的弊端和漏洞也在越来越多的显露,其规范性仍有待进一步提高和完善,仔细剖析问题的症结所在已、势在必行,采取措施严抓会计基础工作也是刻不容缓。导致现阶段会计基础工作违规现象的原因既有微观的,更有其深层次的社会和经济环境等宏观因素,因此要从现行的相关制度和管理方面等方面进行全面的
    2023-04-24
    360人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 延迟开庭判决的原因分析
      台湾在线咨询 2024-12-11
      由于案件复杂性,审理期限可能有所延长。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,对于适用普通程序进行审理的案件,立案之日起应当在六个月内予以审结。如果遇到特殊情况需要延长期限,应当经过本院院长批准,最多可再延长六个月。如果还需要进一步延长,则需报请上一级人民法院审核批准。 根据《民事诉讼法》第一百五十二条,人民法院在审理适用普通程序的案件时,应当在立案之日起六个月内审结。如果有特殊情况需要延长
    • 开发商不能按时交房的原因
      湖北在线咨询 2023-02-19
      开发商不能按时交房的处理方法是:首先进行协商,协商不成的可以按照合同约定向开发商主张违约金,自约定的交房日次日开始计算至开发商通知交房时间。
    • 民事权利能力的开始与终止按如何划分?
      福建在线咨询 2023-07-26
      公民从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务。根据这一规定,我国民法规定自然人的民事权利能力始于出生,终于死亡,与自然人的生命存续时间相一致。
    • 2019年以后计划生育还是不开始实施
      重庆在线咨询 2022-03-13
      关于计划生育二胎政策09年1月1日是有新条例出台并开始实施,但是无论新旧条例,如果双方一方为居民户口的都不具备二胎生育条件,如果双方是农村户口并第一胎是女孩的又或者你们夫妻双方是独生子女的话那才可以生育二孩。你超生的话100%工作不保。 第四十二条违法生育子女的,由县级人民政府人口和计划生育行政部门或者受其委托的乡(镇)人民政府、街道办事处按下列规定对生育者征收社会抚养费: (一)符合再生育一个子
    • 哪年开始计划生育的
      西藏在线咨询 2022-08-14
      1953年至1961年:节制生育的提出阶段 中华人民共和国成立初期,在这一阶段,我国人口增长基本处于自发和无计划的状态,人口出生率持续增加。 伴随着新中国成立之后的第一次出生高峰的出现,人口无计划地盲目增长同国民经济有计划发展的矛盾开始显现出来。与此同时,人民生活水平的提高和医疗卫生条件的改善促使死亡率大幅度下降,随着死亡率的下降和人民文化教育水平的普遍提高,人们要求节制生育的呼声在增高。 我国领