水利工程建设监理合同的格式是什么-法师兄

水利工程建设监理合同的格式是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 15:31:39 260 人看过

发包人：______合同编号：_________

监理人：______签定地点：_________

签定时间：____年____月____日

依据《民法典》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。

一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。

(一)工程概况：

1.工程名称：__________________________

2.工程地点：__________________________

3.工程规模及特性：_______________________

4.工程总投资：静态：______________________

动态：______________________

5.工程总工期：_________________________

(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。

(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。

(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。

二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。

(一)监理委托函或中标函。

(二)监理合同书。

(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

(四)专用合同条款。

(五)通用合同条款。

(六)监理招标书(或委托书)。

(七)监理投标书(或监理大纲)。

上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份;副本___份，各执___份。

发包人：_______(盖章)监理人：_______(盖章)

法定代表人：_____(签章)法定代表人：_____(签章)

委托代理人：_____(签章)委托代理人：_____(签章)

邮编：________邮编：________

电话：________电话：________

传真：________传真：________

开户银行：______开户银行：______

账号：________账号：________

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

建设工程委托监理合同中委托人的权利包括哪些，建设工程委托监理合同的标的是什么
493人看过
工程建设监理合同生效条件，建设工程监理的概念
436人看过
水利工程建设质量监督管理文件
430人看过
《工程建设监理合同》(2)
166人看过
2024建设工程监理合同怎么写，签订建设工程监理合同时需要注意什么
327人看过
电力工程工程建设监理合同
166人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

承诺
建设工程合同管理的内容，建设工程合同的特点是什么

一、建设工程合同管理的内容建设工程合同管理的内容如下：1.当事人条款合同应明确发包人与承包人的名称、法定代表人、工商登记号、住所及联系方式等基本情况。2.工程名称和范围。3.施工准备条款该部分条款主要对在工程施工前应完成的工作进行约定。4.施工组织设计和工期承包人应提交施工组织设计和工程进度计划。5.工程质量和检验条款，承包人应对工程应达到的质量标准作出承诺。6.价款及其支付。7.材料及设备。8.竣工验收与结算条款竣工验收与结算条款应对验收和决算的程序进行明确约定。9.违约责任及可能存在的主要违约事由。10.明确保修责任。二、建设工程合同的特点是什么建设工程合同的特点是：1.合同主体一般为法人。由于工程建设的特殊性，再加上我国有关工程建设法律、法规的要求，发包人一般只能是经过批准建设工程的法人，承包人一般也只能是具有勘察、设计、施工资格的法人。2.合同标的仅限于工程的建设。3.国家管理的特

2023-05-03

376人看过
工程监理
建设工程监理合同的管理任务和方法是什么

1、合同管理的主要内容。根据业主的需要，协助业主进行工程投标，参与工程建设和设备材料的投标，对招标文件的内容和底价提出意见和建议，协助业主选择承包商和供应商。合同管理的一项重要内容是对合同的框架、类型、主要部分和条款进行分类总结，形成项目的合同结构，确保合同内容与项目总体进度计划和投资预算相一致。3。合同执行过程的管理和检查在工程建设实施阶段，对监理工作范围内的合同执行情况进行全过程监测、检查和管理。处理合同纠纷和索赔，协助业主公正处理建设工程各阶段索赔，并参与谈判、调解、仲裁甚至诉讼，解决合同纠纷。处理合同中涉及的第三人关系和合同条款中涉及的其他事项。第二，合同管理的方法和措施（1）合同分析（1）分析总结合同类型和相关条款，建立项目合同结构。及时分析和记录合同条款的变更、延期和投资变更的说明。（2）业主的相关活动应单独归档，以防止遗漏项目。合同分析是合同管理的基础，与过程控制密切相关。应

2023-05-07

68人看过
银行贷款
丽水市水利工程建设管理办法

发布部门:浙江省丽水市人民政府发布文号:第一章总则第一条为充分合理开发、利用、保护、配置本市丰富的水资源，适应社会主义市场经济的需要，将生产经营性水利建设项目推向市场，使水利建设管理逐步走向制度化、规范化，保证水利工程的建设工期、质量安全和投资效益，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和水利部《水利工程建设项目管理规定》、《水利工程建设程序暂行规定》等有关法律、法规、规章，结合本市实际，制定本办法。关联法规：第二条本办法适用于本市管理权限范围内的水利工程建设项目。第三条市、县(市、区)水行政主管部门按相应管理权限对水利工程建设实行监督、管理。第四条水利工程建设要严格按国家规定的基本建设程序进行。第五条水利工程建设按国家有关规定实行项目法人负责制、招标投标制、工程建设监理制、项目合同管理制。第二章建设程序第六条水利工程建设必须符合流域规划。流域综

2023-06-07

490人看过
工程监理
水利水电工程监理和水利工程监理的区别在哪

一、什么是水利水电工程监理水利水电工程监理指公路构造物的勘水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。也称为水工程水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源，但其自然存在而存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。二、水力水电工程监理的重要性水利工程建设监理的控制管理主要包括质量控制、进度控制、投资控制三大内容，其中投资控制是基础，进度控制是条件，质量控制是核心。因此，在水利工程施工监理过程中，监理人员必须牢固树立质量意识，百年大计，质量第一。同时协调处理好进度、质量、投资三项合同目标的相互关系，促使合同管理目标优化。三、水利水电工程监理和水利工程监理的区别在哪水利水电工程监理和水利工程监理的区别应该是专业（或者行业）不同的区别。水利工程定义，对自然界的

2023-06-07

222人看过

法律综合知识
建设工程施工劳务分包合同的格式是怎样的

（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年

2023-12-12

460人看过
工程施工监理
公路工程施工监理合同格式

本协议书由____(以下简称业主)为一方，与____(以下简称监理单位)为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议：一、本协议书中的词句和用语与公路工程施工监理合同中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理规范》(JTJ077-95)5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理

2023-06-10

261人看过
设计招标
水利工程建设项目施工招标需要采取的方式是什么

1998年2月9日水利部修正的《水利工程建设项目施工招标投标管理规定》明确：建设项目施工招标应当具备下列条件,建设项目施工招标可采用下列方式：1.公开招标。由招标单位通过有关报刊公开发表招标通告。公开招标时，不得限制合格投标单位的数目。经资格审查后认可的投标单位不得少于3家。2.邀请招标。由招标单位向有承担该工程能力的3个以上施工企业发出招标邀请书。至少要有3个以上(含3个)施工企业参加投标。3.邀请议标。对不宜公开招标的特殊工程或项目比较零星的工程，经上级招标投标管理机构批准，可采用邀请议标。议标应邀请3个以上(含3个)有承担该工程能力的施工企业参加，采用商议方式选定承包单位相关法律知识：《建设部工程设计招标投标管理办法》中有关内容的规定第十五条国务院建设行政主管部门，省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门应当建立建筑工程设计评标专家库。第十六条有下列情形之一的，投标文件作废：(一)

2023-06-13

464人看过
法律综合知识
监理合同属于建设工程合同吗

一、监理合同属于建设工程合同吗在法律体系中，监理合同被归类为“委托合同”。所谓的监理合同，是指工程建设的主办单位通过聘请监理服务提供商来执行工程项目的科学化监管，以明确双方在此过程中的权利和义务关系的书面约定。在这个过程中，建设单位通常被称为委托人，而监理单位则被视为受托人和服务提供者。委托人有权向受托人具体委派一项或数项事宜，同时亦可概述性地授权受托人处理全部相关事务。《中华人民共和国民法典》第九百一十九条委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。第九百二十条委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。第九百二十一条委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息。二、建设工程合同纠纷怎么办建设工程施工合同纠纷处理途径包括：1．和解，即纠纷发生时双方通过对话协商解决问题；2．调解，由

2024-07-21

356人看过

合同条款
水利部国家工商行政管理局关于印发《水利工程建设监理合同示范文本》的通知

发文单位：水利部国家工商行政管理局文号：水建管[2000]47号发布日期：2000-1-21执行日期：2000-1-21各流域机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市水利（水电）厅（局）、工商行政管理局，新疆生产建设兵团水利局，各有关单位：为加强水利工程建设监理市场的管理，切实保障建设监理合同双方即项目法人与监理单位双方的合法权益，确保水利工程建设监理健康有序进行，现印发《水利工程建设监理合同（GF－2000－0211）示范文本》（以下简称《示范文本》），并通知如下：一、凡列入中央和地方建设计划的大中型水利工程建设项目应使用本《示范文本》。小型水利工程可参照使用。二、《示范文本》包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”和“合同附件”四个部分。“监理合同书”应由项目法人与监理单位在平等的基础上协商一致后签署：“通用合同条款”应全文引用：“专用合同条款”则应按其内容，根据工程实际情

2023-06-09

426人看过
工程施工合同
水利水电土建工程施工合同

1.1有关合同双方和监理单位的词语（1）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（2）承包方：指已由发包方授标，并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（3）分包人：指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。（4）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。1.2有关合同组成文件的词语附件下载：水利水电土建工程施工合同

2023-04-23

381人看过
工程监理
建设工程监理合同备案申请材料是什么

根据《中华人民共和国招标投标法》和《住房建设和市政基础设施工程招标投标管理办法》（住房和城乡建设部令第89号）。监理单位中标并办理出质证明后，应持下列材料提出申请：（一）省工商行政管理局印制的建设工程监理合同，各省可有不同型号的（2）准合同文本（6份），不得使用打印合同；（3）建设工程监理合同登记表（1份）；（4）中标通知书（正本和副本）（1份）；《建设工程监理队伍证书代管登记表》（正本1份）；申请材料副本必须加盖单位公章（副本无效），核实无误后交回正本。（5）其他相关信息。

2023-05-07

140人看过
开标
水利工程建设项目监理招标投标管理办法

发布部门:水利部发布文号:第一章总则第一条为了规范水利工程建设项目监理招标投标活动，根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部第14号令，以下简称《规定》)和国家有关规定，结合水利工程建设监理的特点，制定本办法。关联法规：第二条本办法适用于水利工程建设项目(以下简称“项目”)监理的招标投标活动。第三条项目符合《规定》第三条规定的范围与标准必须进行监理招标。国家和水利部对项目技术复杂或者有特殊要求的水利工程建设项目监理另有规定的，从其规定。第四条项目监理招标一般不宜分标。如若分标，各监理标的监理合同估算价应当在50万元人民币以上。项目监理分标的，应当利于管理和竞争，利于保证监理工作的连续性和相对独立性，避免相互交叉和干扰，造成监理责任不清。第五条水行政主管部门依法对项目监理招标投标活动进行行政监督。内容包括：(一)监督检查招标人是否按照招标前提交备案的项目招标报告进行监理招标；(二)可

2023-06-07

325人看过

业主
怎样写施工工程建设监理的合同

____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自____年__月__日开始实施，至____年__月__日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本____份

2023-06-12

403人看过
工程合同纠纷
承包建设工程合同纠纷起诉状的格式和样例是什么？

1、标题。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”。2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的，还要列明第三人。3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开，每条按照“请求依法判令XXXXX；”的格式来写。4、事实与理由。即先说明事实，再说明要求赔偿的理由和提起诉讼的理由。5、文尾。文尾要写清递交诉状的法院、具状人、起诉时间。承包建设工程合同纠纷一般怎么处理？（一）和解或调解。发生建设工程承包合同争议时，当事人可以自行协商和解，或者通过第三者进行调解。（二）仲裁。建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解，或者和解、调解不成功，可以根据达成的仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构仲裁。（三）诉讼。如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款，发生争议后也没有达成书面的仲裁协议，或者达成的仲裁协议无效，合同的任何一方当事人，包括涉外合同的当事人，都可向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民事诉

2023-07-06

334人看过