疫情期间发包方是否可以暂停支付工程进度款-法师兄

疫情期间发包方是否可以暂停支付工程进度款

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-15 11:20:19 482 人看过

按期支付工程进度款是发包人的合同义务之一，根据施《工合同示范文本通用条款》7.5.1条，发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的进度款属于因发包人原因导致的工期延误。本次疫情对企业影响非常大，停工和停业造成资金无法及时回流，资金占用成本极高，因此不少企业都承受了巨大的资金压力。对于施工单位而言，如果存在垫付工程款或拖延结算等情形则同样承受巨大资金压力。企业以疫情管控主张延付或暂停支付进度款的，首先应考虑施工合同是否存在相应约定，如果没有约定而双方也未能达成一致的，则需考虑是否符合不可抗力的要件。

结合目前现有情形，仅疫情管控停工一项应不构成付款的根本障碍，同时很多企业已经开始了变通措施回流资金，因此以疫情管控为由主张延付工程进度款的，较难获得支持。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

预付款
工程预付款、进度款和结算款支付流程

一、工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。二、工程进度款支付流程1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算办、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。（注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。）4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。5、财务部审核

2023-04-14

493人看过
借款
第三方是否可以代为支付工程款？

工程款可以受托支付。受托支付的目的是为了减小贷款被挪用的风险。适用情况是贷款资金单笔金额超过项目总投资5％或超过500万元人民币。工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。工程款是可以受托支付的，委托支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同目的的借款人交易对象的一种贷款资金支付方式。，目的是为了减小贷款被挪用的风险，受托支付目前适用的情况是：贷款资金单笔金额超过项目总投资5％或超过500万元人民币。《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定，工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。工程款支付条款工程款包括工程进度款和工程结算款。在我国《建设工程施工合同范本》中还规定了预付款制度，并赋予了承包人利息请求权、停工权以及追究建设单位的违约责任的权利。在我国招标投标的过程中，对于合

2023-06-30

418人看过
预付款
工程进度款的计算与支付

工程进度款的计算：工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是单价的计算方法。工程量的核实确认，应由承包人按协议条款约定的时间，向发包人代表提交已完工程量清单或报告。《建设工程施工合同（示范文本）》约定：发包人代表接到工程量清单或报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，经确认的计量结果，作为工程价款的依据。发包人代表收到已完工程量清单或报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为确认，可作为工程价款支付的依据。工程进度款单价的计算方法，主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。工程价格的计价方法可以分为工料单价法和综合单价法两种方法。在选用时，既可采取可调价格的方式，即工程造价在实施期间可随价格变化而调整，也可采取固定价格的方式，即工程造价在实施期间不因价格变化而调整，在工程造价中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容

2023-06-08

439人看过
工程施工
工程施工进度款支付明细表

工程进度款是指在施工过程中月或其他标准完成的工程数量计算的费用总和。工程进度款的支付方式按合同中的支付方式执行，主要包括按月支付、按工程阶段支付、一次性支付等。按月结算和支付是按月支付进度款，竣工后清算的方法。合同期限在两年以上的工程，年末进行工程盘点，进行年度结算。分段结算与支付是当年开工、当年不能竣工的工程按照工程进度，划分不同阶段支付工程进度款。合同中明确了具体的划分。以月度支付为例，主要流程如下：施工单位应在月初编制上月完成的工程量清单和工程款支付申请表，交监理审核。监理应在收到上述表格后14日内完成审核并出具审核意见，并提交施工单位进行审核和支付。施工单位应在收到监理书面通知后14日内向施工单位支付进度款。具体支付方式按合同执行，一般以应付工程款为基础。扣除质量保证金比例、预付款比例和已支付的措施费后，实际支付施工单位，工程量变更或索赔按合同执行或竣工时结算。劳动合同明细表包括什

2023-08-07

169人看过

银行贷款
什么是工程进度款支付的审批

一、什么是工程进度款支付的审批工程进度款支付是需要审批的。审批的流程是：1、施工单位：施工单位计算工程进度款，提交相关资给监理公司。2、监理公司：监理公司收到支付工程款的请求。将相关资料递交建设单位3、建设单位：现场主管工程师和现场预算人员审核相关的资料，提交到建设单位项目部4、公司预算部。公司预算部收到资料并审核，划拨工程进度款。二、审批需要哪些资料1、施工单位：(1)、施工单位应填写工程款支付申请表；(2)、附工程量清单。向对应已完场工程量的预算书；(3)、所报的表格和资料一式四份。2、监理公司：(1)审核已完工程量是否属实；(2)、根据审核的已完工程量填写《工程支付证书》。3、建设单位：(1)、首先由现场工程师在《项目部工程款制度审批表》上签署意见；(2)、公司成控部在现场的预算人员再次对已完成的工程量进行审核，并在《项目部工程款制度审批表》上签署意见；(3)、项目经理在《项目部工程

2023-04-23

104人看过
刑事责任年龄
工程款支付进度有规定吗

工程进度款的支付，一般按当月实际完成工程量进行结算，工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中，应在施工过程中双方确认计量结果后14天内，按完成工程数量支付工程进度款。发包人应支付不低于工程价款的60％不高于工程价款的90％。一、工程款要不回来怎么起诉工程款讨要法院起诉流程：1、当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。2、根据＂谁主张谁举证＂原则，原告向法院起诉应提交相关材料。3、当事人向法院提交书证，应填写一式两份证据清单，详细列明提交证据的名称、页数。证据经法院承办人核对后，由承办人在证据清单上签字盖章，一份交当事人，一份备案。4、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后，在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续；对不符合立案条件的，依法裁定不予受理。5、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用，如确有困难，可在预交期内向本院

2023-02-20

397人看过
工资
企业受疫情影响，暂无工资支付能力，可以延期支付吗

可以。对受疫情影响导致企业生产经营困难的，鼓励企业通过协商民主程序与职工协商采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位；对暂无工资支付能力的，要引导企业与工会或职工代表协商延期支付，帮助企业减轻资金周转压力。企业受疫情或疫情防控措施影响致生产经营困难，暂时无法按时支付工资的，经与工会或职工代表协商同意后，可暂时延期支付劳动者工资，但延期支付时间一般不超过一个月。律师补充：企业通过电子邮件、内部办公系统、微信群组等形式，将仅适用于疫情期间的停工停产、变更劳动报酬、调整工作方式工作时间、轮岗轮休等重大事项提交工会或职工代表讨论并征求意见的，视为已履行民主程序。企业可以合理安排劳动者居家办公或远程办公，无法安排的可以协商优先使用带薪年休假或企业自设福利假等各类假。在疫情防控期间，为减少人员聚集，要鼓励符合规定的复工企业实施灵活用工措施，与职工协商采取错时上下班、弹性上下班等方式灵活安排工

2023-05-06

79人看过
预付款
工程进度款支付方式的选择与比较

工程进度款是按照合同中的付款方式进行支付的。执行工程进度款包含月结付款、工程阶段付款、一次性付款等等。其中月结付款指的是工程进度款是按照每月支来付。合同期在两年以上的项目，在年底的时候进行工程的清查，并且办理年度的结算。分部工程结算支付指的是从当年开工，但是当年却不能完成的工程，依照工程的进度，进度款会分成不同的阶段，具体划分会在合同中进行约定。进度款支付流程是怎样的工程款（进度款）在双方确认计量结果后14天内，发包方应向承包方支付工程款（进度款）。按约定时间发包方应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。符合规定范围的合同价款的调整，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。《建设工程价款结算暂行办法》第十三条工程进度款结算与支付应当符合下列规定，工程进度款结算方式：1、按月结算与支付。即实行按月支付进度款，竣工后清算的办法。合同工期在两个

2023-07-01

104人看过

预付款
开发商之所以暂停工程，可以先收回工程预付款

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定：当事人对预付款和预付款利息有约定，承包人要求退还预付款支持资金和按协议计息，但约定计息标准除10分外，高于中国人民银行同期同类贷款利率。如果双方对预付款没有约定，则按工程欠款处理。如果双方未就预付利息达成协议，而承包商要求支付利息，则不予支持。由此可以看出，在中国，工程预付款已经合法化。施工承包人可以选择提前或不提前，也可以与发包人协商工程进度。如果发包人拖欠工程款和工程预付款，承包人可以先要求发包人偿还工程预付款，但根据双方是否有约定，会有细微差别：1。如果双方在合同中对施工方垫付的资金没有特别约定，则按工程欠款处理，作为施工方的承包人可以委托专业的施工律师协助追偿，通过诉讼程序追偿部分预付款。但在这种情况下，从法律角度看，预付款相当于工程欠款，而承包人收回工程预付款就是收回工程欠款，但当没有约定利息时，相应的利息就无法收

2023-05-07

114人看过
工资
员工停职期间是否支付工资

如果员工因违反法律法规而被停职，通常只支付基本工资。如果雇员自愿申请停薪，所有工资将被停薪。各单位、各部门的相关规定不一致，I.什么是“停业审查”停业审查是许多企业常用的处罚方法。它通常要求员工反思和纠正自己的错误，在违反法律和纪律的情况下，限制员工在一定时间内停止工作。同时，雇主应确定被停职的员工是否会继续保留和服务其岗位，重新考虑和判断其待遇，就像其他纪律措施一样，尽管这些措施毕竟是雇主独立管理权的体现，涉及职工的劳动权利和劳动报酬。法律法规对此有明确的规范和保证，这就要求雇主更加关注基础和规模。相关法律法规原劳动部办公厅《关于处理劳动争议案件若干政策问题的批复》（劳办发[1994]322号）第2条规定，企业对违纪员工采取停职、停职等方式处理严格按照相关法律法规办理法律法规。没有法律法规的依据,，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（一）》第十九条规定：用人单位根据

2023-05-07

192人看过
合同条款
哪些合同价款与工程进度款同期支付?

价款,合同,同期,工程,进度,支付哪些合同价款与工程进度款同期支付?已发生的可调价格合同约定的调价因素的调整合同价款和工程变更调整的合同价款及合同中其他条款中约定的追加合同价款，都应与工程进度款同期调整支付。一、签订建设工程合同的注意事项是怎样的？1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审

2023-04-12

329人看过
预付款
探讨竣工进度款的支付方式

工程进度金是指根据月度或其他标准计算出的完成工程数量所包括的各项费用总和。在施工过程中,按月结算和支付进度金,竣工后结算的方法则为阶段性结算和支付。具体划分在合同中明确。施工单位在月初完成工程量清单和工程款支付申请书,由监理审查,监理在收到上述表格后14天内发行审查意见,向建设单位提交审查和支付,建设单位收到监理书面通知后14天内向建设单位支付进度款。工程进度金是指在施工过程中，根据月度或其他标准计算出的完成工程数量所包括的各项费用总和。工程进度付款方式按合同中的付款方式执行，主要有按月付款、按工程阶段付款、一次性付款等。按月结算和支付是按月支付进度金，竣工后结算的方法。合同工期超过两年的工程，年底进行工程盘点，办理年度结算。阶段性结算和支付是当年开工，当年不能竣工的工程按工程进度，分阶段支付工程进度费。具体划分在合同中明确。以月支付为例，主要流程如下：施工单位在月初完成工程量清单和工程款

2023-11-12

142人看过

合同形式
工程进度款是否扣除暂列金额

工程预付款是要扣除暂列金额，不超过工程价款的百分之十。具体依照签订的合同来实施。一、工抵房与商品房的区别工抵房与商品房的区别：工抵房是指在工程完成之后，无法支付工程价款，于是拿房屋作为工程价款来给建筑方的。工抵房的房屋物权获取，不但需要建筑方与开发商签订工抵房合同，还需要办理房屋产权证。因为工抵房是做为抵押工程价款给建筑方的，所以房屋的实际情况是不确定的。但是商品房是由开发商经过正规建设，并且有“五证”的房屋，是可以放心进行买卖的。二、工程施工合同模板是怎样的建设工程施工合同的主要内容包括以下几项：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生

2023-03-20

162人看过
业主
如何支付进度款以及支付给谁

为保证工程正常施工，发包人应按合同及有关规定，根据工程形象进度按时支付工程款。根据《建设工程发包和合同价款管理办法》，“建设工程双方应当按照合同约定的工程进度，定期或者分期结算工程款。”《建设工程施工合同（示范文本）》对工程款的支付也作了相应约定：“发包人在确认计量结果后14日内，向承包人支付工程款（进度款）”发包人逾期未支付工程款（进度款）的，承包人可以向发包人发出要求支付的通知。发包人接到承包人通知后仍不按要求付款的，可以与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意，可以延期付款。协议应当约定延期支付的时间，并自计量结果确认后第15日起计算应付贷款利息发包人未按合同约定支付工程款（进度款），双方未能就延期付款达成协议，致使工程无法施工的，承包人可以停止施工，发包人应当承担违约责任。”。工程进度款的计算主要涉及两个方面，一是工程量的核定和确认，二是单价的计算方法。为核实和确认工程量，承包商

2023-05-07

223人看过