建筑工程窝工人工费怎么索赔-法师兄

建筑工程窝工人工费怎么索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 14:15:12 52 人看过

一、建筑工程窝工人工费怎么索赔

民法典规定，如果因发包人原因造成工程窝工的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失，包括工人工资、设备承租费用等。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;

2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;

6、物价上涨，法规变化及其他。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工资相关文章

劳动仲裁
工伤建筑索赔攻略

建筑工伤索赔的流程包括先垫付医疗费用再申请工伤认定，用人单位未申请的工伤职工应自事故发生之日起15日内申请，并提供工伤认定申请表、存在劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后，可确定具体的赔偿标准，并可与用人单位协商或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。有关单位或个人还可以向法院提起行政诉讼。首先，我们需要明确建筑工伤索赔的流程。根据相关规定，建筑工伤患者在治疗期间，用人单位应当承担医疗费用。因此，可以先要求用人单位先垫付医疗费用，再申请工伤索赔。根据规定，职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议，用人单位应在规定期限内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的，工伤职工应自事故发生之日起规定期限内申请。申请时需提供：工伤认定申请表，存在劳动关系证明，医疗诊断证明等材料。其次应申请劳动能力鉴定：伤情稳定后，可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时需提供：工伤认定决定和

2023-11-08

408人看过
用人单位
窝工费索赔规定是什么？

停窝工损失费，是指因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节、假日。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价，再以停窝工工资总额的30％作为管理费。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。窝工费工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资以及周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。停窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价，再以停窝工工资总额的30％作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节、假

2023-11-18

236人看过
业主
建筑工程层层转包，谁能为受伤工人索赔

在建设工程的实际施工中，由于事故、操作不规范等原因，会造成工人受伤或受伤。在这种情况下，受伤工人及其亲属可根据实际情况向实际施工单位、分包商和用人单位追偿相应损失。1。如果工人受伤，他可以直接向实际施工人员索赔。参与建筑工程的工人一般都是由实际的施工人员雇佣，如合同工长和小型建筑公司。无重大过失或者故意伤害的，由实际施工人员承担赔偿责任。2。如果实际施工承包商不赔偿或无力赔偿，受伤工人也可以向分包商、总承包商和业主要求相应的赔偿。虽然劳动者与上述人员或公司之间不存在直接雇佣关系，但根据最高法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，用人单位和分包单位知道或者应当知道：用人单位接受合同或者分包业务的，不承担相应的法律责任。劳动者在劳动活动中发生安全生产事故，造成人身伤害的，用人单位有资格或者安全生产条件的，应当承担连带赔偿责任。由此可以看出，在分包过程中，受伤职工不仅可以向实际施

2023-05-07

154人看过
第三者
建筑工程一切险应如何索赔

一、建筑工程一切险应如何索赔建筑工程一切险是工程保险中的一个重要险种，由保险公司视保单承保范围对建筑工程的工程主体、临建设施、建筑材料、人员财产及各类费用等保险标的在施工过程中发生的损失进行赔偿。为了能够非常有效的分散危险和补偿意外事故造成的经济损失，国家明文规定重点工程的建设必须购置建筑工程一切险及第三者责任险。建筑工程一切险是在我国建筑施工中普遍投保的一种保险险种。但多年来，保险公估人在该险种的理赔评估中遇到了各种各样的困难。该险种事故多发、理赔案例复杂、涉案人员多样、信息不对称等特点，以及保险公估人在理赔中所参与的工作;提出了保险公估人的素质要求;分析了对该险种损失调查的方法与需要注意的事项，以期促进业内作进一步的探讨。建筑工程切险附带第三方责任险的理赔案件具有多发性、复杂性、涉案人员多样性、信息不对称性及因此导致的理赔操作困难等特点。多发性。建筑工程如工厂、民用住宅、桥梁、公路、水

2023-04-27

422人看过

建筑工程审计
建筑工程审计中如何反索赔

1、强化管理，降低索赔风险(1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划，推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计)，严格控制工程造价，减少结算和付款风险。国家计委规定，自1991年起，凡因设计单位错误，漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支，要扣减设计费3%-20%。(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标，树立全面的招投标理念，把设计和监理推向市场，并对设计进行监理，进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计，不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订内容全面，切实可行的合同，要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险，把工程建设管理紧扣

2023-04-27

468人看过
建筑工程索赔
如何撰写建筑工程索赔文件

建设工程争议索赔书是承包人向业主索赔的正式书面材料，也是业主审查承包人索赔的主要依据。它包括三个部分：索赔函、索赔报告和附件。索赔书是承包人写给业主或其代表的一封短信，应将索赔文件的各个部分联系起来，包括（1）索赔事件的描述（2）索赔理由的清单（3）索赔金额和理由（4）索赔附件的描述。索赔报告是索赔材料的主体，一般包括三大部分。第一个是报告的标题，应该简要概括一下索赔的核心内容；第二个是事实和理由。该部分陈述客观事实，合理引用合同条款，建立事实与索赔损失之间的因果关系，说明索赔的合理合法性；最后是损失与索赔金额、工期。在这里我们只需要列出详细的数字和总结。编写索赔报告时应注意以下几个方面：（1）索赔事件应描述清楚，避免使用“可以”、“也许”等猜测语言，导致索赔说服力不强。（2）报告应强调事件的不可预见性和突发性，承包人已尽最大努力避免和减少事件的影响和损失，并已采取了可以采取的措施，使索赔

2023-05-07

235人看过
误工费
建筑施工管理人员误工费索赔需要什么证据

一、建筑施工管理人员误工费索赔需要什么证据?证明误工费数额的证据方面，一个是收入状况证据，一个是误工时间的证据。收入状况证据内容可以包括：1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。误工时间的证据内容包括：1、正常情况下，根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱，提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定，凭鉴定文书确定误工时间。二、2020年误工费赔偿的标准是怎么规定的?误工费赔偿标准1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。2、当事人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。实际减少

2023-04-28

494人看过
继续履行
工程量变化怎么索赔,建筑工程验收不合格怎么处理

一、工程量变化怎么索赔1、施工单位违反合同的约定工程量变化的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。二、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理：当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足

2023-04-19

319人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔费用有哪些？索赔的时限是多久呢？

费用索赔：费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您：没有证据，索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;

2023-05-22

180人看过
农民工
建筑工程中农民工人身损害索赔问题研究

《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及其适用与理解已经出台多年，明确了狭义的劳动关系和雇佣关系应当适用不同的法律及程序进行处理，但是实践中对该类人身损害赔偿纠纷的处理仍存在混淆现象。实践当中，建设单位作为发包人，直接将工程发包给无资质的组织或自然人很少，即使存在，建设单位作为投资方，有投资资金作保障，赔偿也不成问题。事实上工程分包大都发生在施工总承包或专业承包领域当中，这些承包商大都是具有施工资质或专业承包资质，企业经济实力相对雄厚，不容易破产倒闭，比较注重企业信誉，在安全领域投入较多，有固定的办公场所，财产清晰可查，远非那些不具备用工主体资格的组织或自然人可比。因此只要农民工的人身伤害符合该司法解释规定的条件，能向发包人、分包人主张权利，要求其承担连带赔偿责任，则基本能满足赔偿要求，较好地维护自身权益，是比较理想的索赔途径之一。但需要注意的是最高人民法院《关于审理人身损害赔

2023-07-07

440人看过
工程施工
建筑工程停工后的索赔程序和范围是怎样的

因为发包方的原因造成工程停工，会给承包方带来经济损失。建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。所以，工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头，发生纠纷，需要索赔，再去签证，

2023-06-15

186人看过
合同条款
建筑施工索赔的起因

建筑施工索赔的主要内容如下：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件；2、工程设计变更；3、发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款；4、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备；5、因施工中断，或发包人工作失误导致工效降低；等等。建筑施工安全：施工机具1、平刨的安全防护装置有哪些答：应有护手安全装置，传动部位防护罩。2、什么机具不得随意接长电源线或更换插头答：手持电动工具。3、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品答：Ｉ类手持电动工具。4、钢筋冷拉作业区有何安全要求答：必须设置防护挡板，冷拉时应设警示标志，严禁非工作人员停留。5、氧气瓶应有哪些安全装置答：应有防震胶圈和安全帽。6、使用潜水泵有哪些安全要求答：使用潜水泵应安装漏电动作电流小于15毫安，漏电动作时间小于0．1秒的漏电保护器，且做好保护接零或保护接地。7、电焊机应装设哪些电气安全装

2023-07-22

182人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔范本格式是怎样的

工程费用索赔申请书工程名称：致：(监理单位)根据施工合同条款第条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额(大写)_____________________________，请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________

2023-06-15

261人看过
工程承包
建筑工程承包人如何索赔可得利益

索赔可得利益是承包人的单方行为，必须依靠证据支持，故承包人必须注意收集和固定证据。索赔可得利益，承包人至少应当证明二个事实：发包人违约行为和可得利益损失数额。对于违约行为，证据包括合同书、施工图纸、工程师指令、会议纪要、签证等。对于损失数额，以约定计算法为主，如果无约定的，可以参照建筑企业的行业利润计算。索赔事件发生后，承包人应当按照合同约定时限及时递交索赔资料。索赔不成功时，应当及时提起诉讼。一、合同中价格计算错误怎么办合同一般有效，双方签字合同生效，对于错误部分可协商予以解决。合同价格指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。二、合同的价格错误计算怎么办合同一般有效，双方签字合同生效，对于错误部分可协商予以解决。合同价格指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作

2023-03-22

79人看过