工程建设监理合同与监理程序的规定有哪些？-法师兄

工程建设监理合同与监理程序的规定有哪些？

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-26 18:31:49 328 人看过

《工程建设监理规定》

第十条项目法人一般通过招标投标方式择优选定监理单位。

第十一条

监理单位承担监理业务，应当与项目法人签订书面工程建设监理合同。工程建设监理合同的主要条款是：监理的范围和内容、双方的权利与义务、监理费的计取与支付、违约责任、双方约定的其它事项。

第十二条监理费从工程概算中列支，并核减建设单位的管理费。

第十三条监理单位应根据所承担的监理任务，组建工程建设监理机构。监理机构一般由总监理工程师、监理工程师和其它监理人员组成。

承担工程施工阶段的监理，监理机构应进驻施工现场。

第十四条工程建设监理一般应按下列程序进行：

(一)编制工程建设监理规划;

(二)按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则;

(三)按照建设监理细则进行建设监理;

(四)参与工程竣工预验收，签署建设监理意见;

(五)建设监理业务完成后，向项目法人提交工程建设监理档案资料。

第十五条实施监理前，项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限，书面通知被监理单位。

总监理工程师应当将其授予监理工程师的权限，书面通知被监理单位。

第十六条工程建设监理过程中，被监理单位应当按照与项目法人签订的工程建设合同的规定接受监理

根据规定，发包方和承包方在签订施工合同以后，在项目施工的过程中应该找监理单位对建筑工程进行监督，同时要签订监理合同，不管是监理合同还是施工合同，都不需要专门到住房城乡建设部进行备案登记。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

法律综合知识
监理合同属于建设工程合同吗

一、监理合同属于建设工程合同吗在法律体系中，监理合同被归类为“委托合同”。所谓的监理合同，是指工程建设的主办单位通过聘请监理服务提供商来执行工程项目的科学化监管，以明确双方在此过程中的权利和义务关系的书面约定。在这个过程中，建设单位通常被称为委托人，而监理单位则被视为受托人和服务提供者。委托人有权向受托人具体委派一项或数项事宜，同时亦可概述性地授权受托人处理全部相关事务。《中华人民共和国民法典》第九百一十九条委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。第九百二十条委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。第九百二十一条委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息。二、建设工程合同纠纷怎么办建设工程施工合同纠纷处理途径包括：1．和解，即纠纷发生时双方通过对话协商解决问题；2．调解，由

2024-07-21

356人看过
工程监理
建设工程监理范围和规模标准规定建设工程监理范围和规模标准规定

【实施时间】2001-01-17【颁布单位】建设部令86号《建设工程监理范围和规模标准规定》已于2000年12月29日经第36次部常务会议讨论通过，现予发布，自发布之日起施行。部长：俞正声二○○一年一月十七日第一条为了确定必须实行监理的建设工程项目具体范围和规模标准，规范建设工程监理活动，根据《建设工程质量管理条例》，制定本规定。第二条下列建设工程必须实行监理：（一）国家重点建设工程；（二）大中型公用事业工程；（三）成片开发建设的住宅小区工程；（四）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（五）国家规定必须实行监理的其他工程。第三条国家重点建设工程，是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目。第四条大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目：（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目；?（二）科技、教育、文化等项目；

2023-06-10

221人看过
工程监理
建设工程监理需要遵守哪些规范？

建设工程监理规范如下：1、审核并签署结算书；2、调解施工单位与施工单位之间的合同纠纷并处理索赔；3、根据工程进度配备监理人员，更换不称职的监理人员；4、负责本专业监理工作的实施，指导、检查监理人员的工作，向总监理工程师提交监理工作实施报告。一、建设工程监理的作用如下：1、建设工程监理降低了工程造价，投资得到了有效控制；2、加快了工程建设进度；提高了工程质量；3、合理地协调合同双方的利益；4、减少了工程建设管理人员的数量。二、建设工程监理合同的特征包括：1、监理合同的当事人双方应当是具有民事权利能力和民事行为能力、取得法人资格的企事业单位、其他社会组织，个人在法律允许范围内也可以成为合同当事人；2、监理合同的订立必须符合工程项目建设程序；3、委托监理合同的标的是服务，工程建设实施阶段所签订的其他合同，如勘查设计合同、施工承包合同、物资采购合同、加工承揽合同的标的物是产生新的物质或信息成果，而

2023-07-01

304人看过
工程施工监理
铁路工程建设监理暂行规定

第一章总则第二章政府监理第三章工程项目的建设监理第四章工程建设监理单位第五章各方关系第六章附则第一章总则第一条为了有效地控制“投资、质量、工期”，提高铁路工程建设管理水平，在铁路工程建设中推行建设监理制度，特制定本暂行规定。第二条铁路工程建设监理包括政府监理和工程建设监理单位的监理。政府监理是指铁道部建设司对建设单位和工程建设监理单位的监督与管理。工程建设监理单位的监理，是指由部委派或建设单位委托的监理单位，对工程建设项目进行的监理第三条铁路大中型建设项目实施建设监理，均按本暂行规定执行，其它铁路工程项目的监理可参照执行。第四条实施工程建设监理的依据是国家和铁道部有关工程建设的方针、政策、法规，建设计划、设计文件，以及依法签订的工程承发包合同和监理合同。第五条铁道部建设司归口管理全路工程建设监理工作，部工程建设监理总站负责具体实施。第二章政府监理第六条政府监理的主要职责是：（一）贯彻执行国

2023-06-08

494人看过

无权代理
工程建设施工管理中监理的权力有哪些

(一)监理单位的法律地位：监理单位与发包人就某一工程项目签订工程委托监理合同，依照法律，行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑承包合同，代表发包人对承包单位监督。双方建立的是委托代理关系，监理单位是发包人的委托代理人。(二)总监理师的法律地位：总监理师受监理单位的委派，代理监理单位履行工程委托监理合同中约定的职责，其行为是监理单位的职务行为，因其行为导致的法律后果由监理单位承担。监理单位的法律后果最终由发包人承担。(三)监理的权力：主要有1、设计变更权;2、价款确认权;3、工期延误审查权;4、工程质量监督权等。(三)法律建议：1、工程有监理的，要充分了解监理的授权范围，对监理的无权代理行为要理直气壮地拒绝。2、注意收集、保存监理人的行为记录，以备工程索赔和工程诉讼之用。3、监理与发包人委派的工程师权利交叉或授权不明时，这对承包人非常有利，承包人可充公运用民法典中的有关法律条款，追究发包人

2023-06-15

244人看过
法律综合知识
2024监理合同管理程序有哪些

监理合同管理程序有哪些一、签订监理合同，接受项目监理委托任务二、公司总经理与项目总监理工程师签订“项目监理责任书”三、建项目总监办进驻施工现场四、施工准备阶段的监理工作：1、审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；2、研究施工承包合同及委托监理合同；3、检查承包单位上场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械设备以及分包单位资质；4、审查施工组织设计；5、督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性；6、审查测量资料；7、编制项目监理规划，报请公司批准；8、召开监理交底会议，公布监理工作规划；分专业编制监理实施细则：9、审批单位工程开工报告。五、进入工程质量保修期，公司技术部组织对工程回访及保修六、向公司上交需长期保存文件，解散项目监理部七、参加工程项目验收，直至合格八、编写监理工作总结，整理归档监理资料九、每半年公司技术部组织对项目监理部进行一次考核评价十、施工阶段的监理工作：组织项

2023-12-23

149人看过
业主
怎样写施工工程建设监理的合同

____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。4.监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自____年__月__日开始实施，至____年__月__日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本____份

2023-06-12

403人看过
工程监理
建设工程监理合同纠纷案8

河南省白云纸业有限公司与驻马店市工程建设监理公司建设工程监理合同纠纷上诉案河南省高级人民法院民事判决书(2008)豫法民一终字第60号上诉人(原审被告)河南省白云纸业有限公司。法定代表人郭海泉，该公司董事长。委托代理人刘康春，该公司员工。委托代理人周耀河，驻马店市148法律服务所工作人员。被上诉人(原审原告)驻马店市工程建设监理公司。法定代表人张巍，该公司经理。委托代理人杜春安。上诉人河南省白云纸业有限公司(以下简称白云纸业公司)因与被上诉人驻马店市工程建设监理公司(以下简称监理公司)建设工程监理合同纠纷一案，监理公司于2007年1月23日诉至驻马店市中级人民法院，请求法院依法判令：白云纸业公司支付拖欠工程监理费共计81.5516万元，并承担本案诉讼费用。该院于2007年6月10日作出(2007)驻民二初字第13号民事判决。白云纸业公司不服原审判决向本院提起上诉，本院于2008年3月28日

2023-06-09

70人看过

业主
工程建设监理的性质

1、服务性工程建设监理既不同于承建商（装修公司）的直接生产活动，也不同于业主（客户）的直接投资活动，它既不是工程承包活动，也不是工程发包活动。监理单位既不向业主（客户）承包工程造价，也不参与承包单位（装修公司）的盈利分成。监理单位既不需要拥有大量的机具、设备和劳务力量，一般也不必拥有雄厚的注册资金。它只是在工程项目建设过程中，利用自己的工程建设方面的知识、技能和经验为客户提供高智能的监督管理服务，以满足项目业主（客户）对项目管理的需要。它所获得的报酬是技术服务性的报酬，是脑力劳动的报酬。工程建设监理是监理单位接受项目业主（客户）的委托而全面开展的技术服务性活动。因此，它的直接服务对象是客户，是委托方，也就是项目业主。这种服务性的活动是按工程建设监理合同来进行的，是受法律保护的。要不要为被监理方提供服务？在市场经济条件下，监理单位没有任何合同责任和义务为它提供直接的服务。但是，在实现项目总目

2023-06-07

225人看过
法律综合知识
监理合同的组成有哪些，建筑工程监理合同算技术合同么？

一、监理合同的组成有哪些监理合同的组成包括：1．监理投标书或中标通知书；2．监理委托合同标准条件；3．监理委托合同专用条件；4．在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。二、建筑工程监理合同算技术合同么建筑工程监理监测合同不算技术合同。技术合同需要具备以下特征：1．技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。技术转让合同的标的是特定的技术成果，技术服务与技术咨询合同的标的是特定的技术行为，技术开发合同的标的兼具技术成果与技术行为的内容。2．技术合同履行环节多，履行期限长，价款、报酬或使用费的计算较为复杂，一些技术合同的风险性很强。3．技术合同的法律调整具有多样性。技术合同标的物是人类智力活动的成果，这些技术成果中许多是《知识产权法》调整的对象，涉及技术权益的归属、技术风险的承担、技术专利权的获得、技术产品的商业标记、技术的保密、技术的表现形式等，受《专利法》、《商标

2022-06-27

466人看过
工程监理
建设工程委托监理合同中委托人的权利包括哪些，建设工程委托监理合同的标的是什么

一、建设工程委托监理合同中委托人的权利包括哪些建设工程委托监理合同中委托人的权利包括：1.委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。2.委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。3.监理人调换总监理工程师需事先经委托人同意。4.委托人有权要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。5.当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到解除合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。二、建设工程委托监理合同的标的是什么建设工程委托监理合同的标的是合同所指向的权利义务关系，也即受托方对委托方的工程项目进行监理的委托关系。标的物不同于标的，它是指权利义务关系所指向的客体，即委托人所委托监理的工程项目。三、建设工程委托监理合同有什么特点

2023-06-23

493人看过
欠款
建设工程质量监督的程序与内容

监督站的监督内容和程序如下：（一）工程开工前，审核承担受监工程的勘察设计与施工单位是否具有勘察设计证书和营业执照；是否符合核定的营业范围。凡未经监督站核查或核查不符合要求的，均不得发给开工执照。（二）工程施工中，监督站可随时对工程质量进行抽检，重点是地基基础和主体结构以及建筑和设备功能。发现有严重质量问题时，监督站有权令其停止施工。（三）工程竣工后，首先由施工单位会同筹建单位和设计单位对竣工工程质量进行验评，并将验评结果及有关技术资料送交监督站进行核验。未经监督站核验或核验为不合格的工程，不准交付使用。（四）对建筑构件厂，要审核其是否具有营业执照，是否符合核定的营业范围。各构件厂要根据监督站的要求，如实报送产品质量情况，对构件质量低劣的，监督站有权制止产品出厂或令其停产整顿，整顿后仍不合格者，提请有关部门吊销其营业执照。（五）监督站与企业质量检查机构的关系是：施工（生产）过程中，经常性的质

2023-03-25

209人看过

法律综合知识
2024建设工程监理合同怎么写，签订建设工程监理合同时需要注意什么

2021建设工程监理合同怎么写，签订建设工程监理合同时需要注意什么为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，促进工程建设监理事业的健康发展，发包方基于《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定，委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，对＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程建设实施的监督管理。第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：1．“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。2．“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。3．“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。4．“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。5．“建设工程监理”是监理工程师根据本合同

2023-12-20

327人看过
工程监理
黑龙江省建设工程监理管理规定

第一条根据《黑龙江省建筑市场管理条例》第二十六条规定，制定本规定。第二条凡在本省行政区域内从事建设工程监理活动的，均应遵守本规定。第三条省人民政府建设行政主管部门负责全省建设工程监理管理工作。市县建设行政主管部门负责本行政区域内的建设工程监理管理工作。第四条下列建设工程应当实行建设工程监理（以下简称监理）：（一）计划确定的重点工程；（二）大中型工业、商业、交通、市政公用基础设施工程；（三）成片开发的居民住宅小区工程；（四）利用外国政府或者国际金融组织赠款、贷款的工程；（五）法律、法规规定的其他工程。其他固定资产投资的工程项目，也可以实行监理。第五条监理的主要任务是控制建设投资、建设工期和建设质量，保障建设工程合同的实施，协调有关单位之间的工作关系。第六条组建建设工程监理单位（以下简称监理单位）应当具备下列条件：（一）有名称、组织机构和章程；（二）有与承担监理业务相适应的监理手段和固定场所；

2023-04-22

310人看过