承包人提出索赔有什么依据
来源:互联网 时间: 2023-06-13 15:12:34 423 人看过

“索赔”分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下,可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要,他可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包人提出费用索赔一般有以下三类:第一,承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍,而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。第二,承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、额外工程的费用索赔。第三,承包人有权提出其他费用索赔,如遇到工程延误、中断,以致影响到工程进度,导致了有关费用的增加。费用索赔的条款应在合同中列明,主要有:合同文件内容的错误;发包人的风险造成工程的破坏;化石、矿石、文物的处理;为特殊荷载而加固桥梁;由于发包人委托的其他承包人行为而对承包人工作的不利影响;工程的剥露和开孔;工程的暂停等。

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容

第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。

有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。

第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。

第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。

建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。

第五十五条建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第五十六条建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。

第五十七条建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂、供应商。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月09日 14:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多罚金相关文章
  • 出租车承包有法律依据吗?
    承包出租车的费用具体看地方的规定。“承包”准确的说应是“承包经营管理”,是指企业与承包者间订立承包经营合同,将企业的“经营管理权”全部或部分在一定期限内交给承包者,由承包者对企业进行经营管理,并承担经营风险及获取企业收益的行为。由于承包只是企业经营管理的一种补充措施,不能消灭、变更原有企业或创设新的企业,也不能改变原有企业的法人地位、名称和经营范围。承包者与被承包的企业间所存在的是一种合同关系。因此,承包经营可采取公开招标方式进行,也可根据董事会决议或股东会决议由原有企业直接与承包者(自然人、个体工商户以及第三方企业均可)签订承包经营协议。一、订承包经营合同选定中标人后,发包方立即应与中标人签订承包经营合同。合同应采用书面形式,其内容一般包括:1、承包形式;2、承包期限;3、上交利润或减亏数额;4、国家指令性供应计划和产品生产计划;5、产品质量及其他主要经济技术指标;6、技术改造任务、国家
    2023-06-25
    168人看过
  • 项目索赔依据
    工程索赔的主要依据是什么?1。必须妥善保管现场例会(现场)的会议记录和有关工程的来往函件,直至合同完全履行,所有索赔事项全部结清。2。各种施工进度计划,包括业主代表和分包商编制的进度计划。3。在施工备忘录(日记)中,及时记录影响工期和索赔的事项。根据月、年、日的序列号归档,方便查找。做好建筑师、工程师口头指示的记录,及时书面报告建筑师认可。将书面指示按时间顺序编号归档。5。项目照片由专人管理。照片上应该标明拍摄日期。最好买一台有日期的相机。根据项目进度安排照片。收集和记录每日气象报告和实际气候情况。组织保存职工工资、薪金文件、物资采购文件,按年度日期归档。完整的工程会计信息,包括工作卡、劳动力分配表、取消工资检查、材料采购订单、收据发票、收据、账目和相关图表、财务信函、经会计师认证的财务报表等。所有合同招标文件、合同图纸、修改和增加的图纸、计划的工程进度表、人工日报表、材料设备进场报告和清
    2023-05-07
    372人看过
  • 发包人责任导致承包人遭受损失时,承包人如何向发包人提出索赔要求?
    承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔:1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、在发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料;3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内未回复或进一步要求承包人的,视为已认可索赔;5、当索赔继续进行时,承包人应分阶段向工程师发出索赔意向,并在索赔结束后28天内向工程师发送相关信息和最终索赔报告。建设工程承包人可向发包人索赔的情况(一)中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程,依据《招标投标法》第46条第1款的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的,中标人可向招标人提起索赔。为此,投标人应在
    2023-07-08
    418人看过
  • 工程索赔指承包人向发包人的索赔
    工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补
    2023-08-09
    220人看过
  • 债务拖欠索赔依据是什么
    一、债务拖欠索赔依据是什么1、债务人拖欠债务,债权人索赔的依据是:《民法典》和《民事诉讼法》,规定如果一方未按约定的期限还款的,需要支付逾期还款的利息;并且当事人可以依法向法院起诉,并在胜诉后申请法院强制执行。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第六百七十六条借款人未按照约定的期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。第一百二十五条当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解的除外。第二百四十三条发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。第二百四十九条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人
    2023-04-21
    363人看过
  • 工期索赔要依据什么规定
    在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使用预定的施工计划受到干扰,造成工期延长。这样,对合同双方都会造成损失。承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。对已经产生的工期延长,发包人一般采用两种解决办法,一是不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;二是指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以
    2023-08-17
    212人看过
  • 认识索赔依据
    工程发包
    承包方依法可以提出签证索赔要求的常见情由包括:一是设计方面。发包人是否按照约定时间和要求,提供设计图纸、组织设计交底,对承包方提交的需要发包方确认的事项比如深化设计图纸、材料设备的品牌、规格型号、颜色外观等方面的确认要及时。二是场地方面。场地移交是否及时,是否有其他构筑物、建筑物(包括没有及时动迁的电线杆、坟场、周边影响施工的管线等),招标时未能向承包方明示的暗浜的处理、勘察时未能发现的异常地质情况和地下障碍物(比如影响基础施工的石块、岩基、此前建筑物遗留的桩或基础等),总承包方未能及时提供场地给分包单位亦可作为分包单位索赔的理由。三是资金方面。发包人是否依约支付预付款、进度款及其他应由发包方承担的费用变更签证价款依照一般法理,亦应与进度款同步支付。四是进度方面。发包方是否要求停建、缓建是否要求承包方赶工以提前完工如发包方要求停建、缓建,则承包方可以索赔停工、窝工、人员进出场、机械设备调迁
    2023-08-17
    251人看过
  • 承包人是否有权向发包人索赔?
    发包人可以向承包人索赔。如果承包人不履行或不完全履行约定的义务,或者发包人因承包人的行为遭受损失,发包人可以主张索赔。承包人不能按合同工期竣工,施工质量不符合设计施工规范的要求,或者发生其他使合同无法履行的行为,发包人可以通知承包人按照协议条款约定支付违约金,赔偿违约给发包人造成的损失。如何应对发包人没收履约保证金反索赔?【索赔依据】《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款第41.1款规定:发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:(2)承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。《标准施工招标文件(2007版)》通用条款第4.2款规定:承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。如何理解,可看如下案件:【典型判例】6月,发包人杰恒置业与承包人建功建筑签订《建设施工合同》,合同约定:承包人向发包
    2023-07-05
    183人看过
  • 合同当事人提出工程索赔的证据有哪些
    索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下,才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据,来证明索赔的成立,以争取索赔成功。施工索赔证据如下:1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、发包人认可的施工组织设计文件、开工报告、工程竣工质量验收报告。2、工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令。3、工程各项经发包人、监理工程师签字的签证。4、工程各项会议纪要、协议、往来信件、指令、信函、通知、答复。5、施工计划及现场实施情况记录、施工日报及工长日志,备忘录。6、工程送电、送水,道路开通、封闭的日期记录。7、工程停水、停电和干拢事件影响的日期及恢复施工的日期。8、工
    2023-08-16
    421人看过
  • 房屋占用索赔的依据是什么
    房屋索赔的依据是什么?一、房屋价值补偿标准?这里的房屋补偿,是指对被征收国有土地上建筑物的价值,不低于房屋征收决定公告之日被征收房屋的市场价格的补偿,由具有鉴定资格的鉴定机构鉴定。对于这里的市场价格,市政府部门将根据年度住房市场价格法制定相应的住房市场价格表,供当地居民参考。例如,石家庄市人民政府每年都会针对三年一改的政策出台《石家庄市拆迁区住宅市场价格表》。如果你不知道自己所在地区被拆迁房屋的价格,可以向当地政府建设部门咨询或索取材料。对评估确定的房屋价值有异议的,可以向评估委员会申请重新评估。对重新鉴定结果有异议的,可以向鉴定专家委员会申请重新鉴定。二是搬迁费和临时安置费(俗称过渡费)搬迁费和临时安置费的具体数额一般由各市确定,具体数额和计算方法在各市出台的标准中有详细规定。笔者在这里列出的补偿标准,是基于对普通被拆迁人自我搬迁和过渡方式的计算。拆迁人提供周转房的,无需缴纳临时安置费。
    2023-05-31
    204人看过
  • 事实劳动关系提出赔偿的依据是什么
    事实劳动关系提出赔偿的依据是《中华人民共和国劳动合同法》,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的应从第二个月开始支付双倍工资,并由劳动行政部门责令改正。一、未签订劳动合同员工要求赔偿标准是多少不签劳动合同的赔偿标准是应当向劳动者每月支付二倍的工资,二倍的工资是从建立劳动关系之日起超过一个月还不签劳动合同。因为从员工入职之日起,用人单位必须和劳动者签订劳动合同,这也是法律上明确规定的,但是给足了用人单位一个月的时间,超过一个月不签就要照此标准赔偿。(一)用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。(二)劳动合同期满后,劳动者仍在用人单位工作,用人单位超过一个月未与劳动者订立书面劳动合同的,应当依照《劳动合同法》第82条的规定,向劳动者支付双倍工资自员工入职起,用人单位就需要和劳动者签订劳动合同,这是法律规定的
    2023-03-28
    490人看过
  • 保险索赔无依据或索赔证据不足的情形有哪些
    保险索赔无依据或索赔证据不足,因索赔证据不足而导致保险公司拒付人身意外伤害保险金的主要有以下三种情况:1、出险后未及时向保险公司报案,保险金申请人又无法提供被保险人出险原因的足够证据。2、保险金申请人提供的被保险人出险原因证明缺乏法律依据。3、保险金申请人拒绝对被保险人出险原因进行鉴定。保险索赔的期限要求一、保险保险(Insrance),本意是稳妥可靠保障;后延伸成一种保障机制,是用来规划人生财务的一种工具,是市场经济条件下风险管理的基本手段,是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。保险,是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。从经济角度看,保险是分摊意外事故损失的一种财务安排;从法律角度看,保险是一种合同行为,是
    2023-07-24
    57人看过
  • 工程索赔的程序都有哪些,工程索赔的主要依据是什么
    一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的,事态还在发展,则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告,提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解
    2023-06-07
    471人看过
  • 占用房屋索赔依据有哪些
    一、房屋价值补偿标准这里的房屋补偿,是指对被征收的国有土地上建筑物价值进行的补偿,按不低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似的市场价格,并请有评估资质的评估机构进行评估确定。这里的市场价格,地级市政府部门都会依据每年住宅房屋市场价格规律,制定出相应房屋市场价格表供当地被拆迁的居民进行参考。如:石家庄市人民政府针对三年大变样政策,每年都出具了《石家庄拆迁区域住宅房屋市场价格表》。不清楚自己区域被拆迁房屋的价格的,可以找当地政府建设部门进行咨询或索取材料。对评估确定房屋价值有异议的,可以向复核评估,对复核结果有异议的,可以向评估专家委员会申请再次鉴定。二、搬迁费和临时安置费(俗称过渡费)搬迁费和临时安置费用,具体数额各市一般都已确定具体数额及计算方式,详见各地出具标准,在这里作者所列算的补偿标准,是以大众化被拆迁人自主搬迁和过渡方式进行的计算。如果拆迁人提供周转房,则无需支付临时安置费。以石家
    2023-04-15
    319人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #罚金
    词条

    罚金是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金作为一种财产刑,是以剥夺犯罪人金钱为内容的,这是罚金与其他刑罚方法显著区别之所在。... 更多>

    #罚金
    相关咨询
    • 如何进行工程索赔, 承包人提出索赔的类型及索赔的索赔依据是什么?
      江苏在线咨询 2022-03-14
      “索赔”分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下,可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要,可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包人提出费用索赔一般有以下三类:第一,承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍,而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。第二,承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、
    • 承包商向业主提出工期索赔的具体依据是
      宁夏在线咨询 2022-11-11
      承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有: 1、合同约定或双方认可的施工总进度规划; 2、合同双方认可的详细进度计划; 3、合同双方认可的对工期的修改文件; 4、施工日志、气象资料; 5、业主或工程师的变更指令; 6、影响工期的干扰事件; 7、受干扰后的实际工程进度等。
    • 承包人索赔赔偿的依据是什么最新的规定是
      四川在线咨询 2023-08-28
      承包人提出“索赔”的依据: 1、承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍。 2、承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、额外工程的费用,可以进行索赔。 3、承包人有权提出其他费用索赔,如遇到工程延误、中断,以致影响到工程进度,导致了有关费用的增加。
    • 提出工程索赔的依据有哪,具体的规定是什么
      浙江在线咨询 2023-09-20
      提出工程索赔的依据: 1、证明建设工程合同关系成立的证据材料; 2、证明建设工程合同履行情况的证据材料,如工程预、决算报告,支付工程款的付(收)款凭证等; 3、证明双方当事人身份的证据材料。
    • 承包人提出费用索赔一般有哪三类
      安徽在线咨询 2022-10-11
      承包人提出的三类索赔费用有: (一)对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔; (二)对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔; (三)对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。