勘察、设计合同承包人承担哪些违约责任
来源：互联网
时间： 2023-03-22 08:03:23
174 人看过
勘察、设计合同承包人承担的违约责任：勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期的，勘察、设计合同承包人应当承担瑕疵履行违约责任；延误工期的，勘察、设计合同承包人应当承担迟延履行违约责任。
建设工程施工合同主要条款有：勘察设计合同的订立，勘察设计包括初步设计和施工设计。勘察设计单位在接到发包人的报盘、方案任务书和施工地址报告后，经协商一致，合同自书面合同签订或盖章后生效。建筑安装工程合同的订立，发包人与承包人根据初步设计、技术设计等批准的文件，就合同内容达成一致意见后，方可签订建筑安装工程合同，施工图及总概算。
二、工程承包和分包的区别
建设工程合同可以根据承包人承包的工作内容，可以分为直接承包和分包两大类。直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和单项工程承包两种方式。分包是指总承包人、勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
三、区别施工合同和承揽合同
施工合同和承揽合同的区别是承揽合同的标的物具有特定性；主体称呼不同，施工合同的主体是承包人与发包人，承揽合同的主体是承揽人与定做作人；工作内容不同，施工合同中是施工、设计、勘察等；承揽合同中是加工、定作、修理等。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
发包人在工程勘察设计合同中的违约责任包括
120人看过
-
民法典的勘察人、设计人对勘察、设计的责任有哪些
484人看过
-
勘察设计单位的设计质量责任包括哪些
74人看过
-
勘察设计单位违反法律规定应承担的法律责任
167人看过
-
承揽合同违约责任有哪些规定，承揽合同违约责任包括哪些
99人看过
-
发包人在设计合同违约中应该承担什么样的责任？
94人看过
律师服务
热门律师推荐
更多书面合同相关文章
-
法律咨询：勘察设计单位承接勘察设计业务需持有哪些证书?1997年12月23日建设部发布，自1998呢1月1日起施行的《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》明确：工程勘察设计证书是从事工程勘察设计活动的资格许可证件，只限于本单位使用。工程勘察设计单位只能在资质等级许可的范围内承担业务。严禁无证勘察设计，严禁转让和挂靠，严禁为其他单位和个人提供图章、图签，不得私拉外单位人员为其进行勘察设计。勘察设计单位承接勘察设计业务，需持有《工程勘察证书》或《工程设计证书》，同时持有《工程勘察收费资格证书》或《工程设计收费资格证书》和《企业法人营业执照》。企事业单位内部设立的勘察设计单位，无收费资格证书的，不得在社会上承担勘察设计业务。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书2023-06-15388人看过 -
法律咨询：法律对勘察、设计人和施工人、承包人的质量担保责任有哪些规定？律师回答：(1)勘察、设计人的质量担保责任：勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。(2)施工人的质量担保责任：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理、返工、改建。经过修理、返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。(3)承包人的质量担保责任：因承包人的原因致使建设工程在合理的使用期限内造成人身伤亡和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给2023-06-01101人看过 -
合同条款发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。一、工程合同违约怎么办因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料，承包人能否要求延期工期，即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期，即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求，发包人迟延支付工程款情节轻微，不一定导致工程进度延误的，视为承包人无权延长工期。因发包人迟延支付进度款而被视为承包人有权顺延工期的，一般顺延期限顺延至发包人支付进度款之日。二、什么情形可以解除工程合同解除工程合同的情形：1、承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的。承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的，发包人不能达到合同目的，发包人可以解除合同，保护发包人的合法权益；2、承包人未在合2023-02-16381人看过 -
继续履行施工合同承包人承担的违约责任：施工的质量是决定建设工程质量的关键。在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工；不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。合同承担违约责任的方式1．承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任；2．承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等责任；3．支付违约金或定金的方式。《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付2023-07-08479人看过
-
免责条款施工合同的承包人应该承担下列违约责任：承包人偷工减料、粗制滥造、擅自修改工程设计的，应承担瑕疵履行违约责任；承包人延误工期的，应承担迟延履行违约责任；承包人的建设工程质量不符合约定经过返工改建造成逾期交付的，应承担违约责任。一、施工中造成损失能赔偿吗施工失误造成损失应该赔偿。法律因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。工程的施工方违反合同的约定，造成损失的应该由施工方承担赔偿的责任。二、欠付的工程款谁应负责一般由发包人在欠付工程款范围内承担责任。发包人明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任；发包人未按约定支付工程价款，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人有权请求解除建设工程施工合同。三、如2023-06-28269人看过 -
工程承包承包合同，一是买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定；二是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。工程承包合同纠纷中承包人应承担的责任：1、施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作。2、物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。3、及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。4、工程质量责任。由于承包方的原因造成工程质量不符合合同规定的，承包方应负责无偿修理或返工，由此造成工程逾期交付的，应支付逾期违约金。5、工程保管责任。已完工的房屋、构筑物和安装的设备，承包方在2023-06-08229人看过 -
继续履行（一）在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工，不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。（二）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。怎么确定施工合同责任施工合同归责原则为严格责任，只要一方有违约行为，不论是否存在主观过失或故意，都应承担民事责任。具体有如下几种：（一）发包人未及时拨付进度款时：（1）承包人应按书面催告发包人，发包人在催告函的合理期限内未付清的，承包人可以顺延工期，并可要求赔偿停工损失。（2）但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的，发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时，因承包人举证不充分故而不予支持。（二）中途停工：谁引起停工由谁承担。2023-07-24470人看过 -
合同违约责任当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任承担方式：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约责任条款约定：违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币若干元，若违约2023-02-2676人看过
-
一、乙公司是否承担违约责任乙公司是不是要承担违约责任，要看乙公司是否有违约行为而定，如果有违约行为的，就要承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、哪些情形不承担违约责任1、不可抗力根据我国《民法典》，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体地说，不可抗力独立于人的意志和行为之外，且其影响到合同的正常履行。构成不可抗力的事件繁多，一般而言，包括自然灾害和社会事件两种。此外，对于不可抗力免责，还有一些必要条件，即发生不可抗力导致履行不能之时，债务人须及时通知债权人，还须将经有关机关证实的文书作为有效证明提交债权人。22023-04-18238人看过 -
损害赔偿对于设计者而言的责任：1、合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。2、由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。3、设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。4、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。勘察设计合同发包人的主要义务有哪些在建设工程中，勘察、设计合同发2023-08-10472人看过 -
勘察设计有下列要求：1．签订勘察设计合同，应当采用书面形式，使用或对照使用国家制定的《建设工程勘察合同》和《建设工程设计合同》文本。2．合同内容应符合国家有关建设工程合同的规定和要求。3．合同双方不得违反国家有关最低收费标准的规定，任意压低勘察设计费用。委托方应当按照合同约定，及时拨付勘察设计费。勘察设计单位承接勘察设计业务要需有哪些证书法律咨询：勘察设计单位承接勘察设计业务需持有哪些证书？律师回答：1997年12月23日建设部发布，自1998呢1月1日起施行的《建设工程勘察和设计单位资质管理规定》明确：工程勘察设计证书是从事工程勘察设计活动的资格许可证件，只限于本单位使用。工程勘察设计单位只能在资质等级许可的范围内承担业务。严禁无证勘察设计，严禁转让和挂靠，严禁为其他单位和个人提供图章、图签，不得私拉外单位人员为其进行勘察设计。勘察设计单位承接勘察设计业务，需持有《工程勘察证书》或《工程设计证书2023-07-22152人看过 -
1、准备好民事诉讼状。2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内向原审人民法院或上一级人民法院提出上诉，并递交上诉状。一、工程承包合同的违约责任有哪些规定？《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条【金钱债务实际履行责任】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第五百八十条【非金钱债务实际履行责任及违约责任】当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的2023-02-17416人看过
-
定金条款预约合同的本质是契约。预约合同最早存在于买卖、使用借贷、消费借贷等个别契约之中，后被有些国家扩及于所有契约。预约合同的成立与效力原则上适用一般合同的规定，违反预约合同侵害了一方当事人的信赖利益，应承担违约责任。当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。一、本约合同是什么意思本约，又称本合同，是通过履行预约而订立的合同，预约中没有确定实体权利义务，而本约中具体确定了当事人之间的实体权利义务。与之相对应的是预约合同，预约合同是当事人之间约定将来签订本约的预先协议，义务不是给付某物，而是订约的行为。预约也是合同的一种，拥有法律上的效力，约束双方当事人，不可随便变更或解除。预约是为了本约的签订而签订的，但是预约并不是从属于本约，有其独立性。我们平常买房与开放商签订的约定双方必须多长2023-03-24197人看过 -
继续履行违反建设工程承包合同的责任如下：一、勘察设计质量差或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成的损失，勘察设计单位应继续完善设计，减免勘察设计费，直至损失赔偿。二、工程质量不符合合同规定，发包人有权要求限期无偿修理或返工改造。详细版工程建设承包合同样本＜p＞发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下称甲方）＜／p＞＜p＞承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下称乙方）＜／p＞＜p＞甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。＜／p＞＜p＞１．工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞２．工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿＿份平方米。＜／p＞＜p＞４．承包内容：＜／p＞＜p＞５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿＿元。＜／p＞＜p＞６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：＜／p＞＜p＞（１）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜2023-08-05261人看过
#合同订立
北京
律师推荐
展开
#书面合同
最新文章
-
2024-01-23 -
2023-12-31 -
2023-12-21 -
2023-12-20 -
2023-12-05
#书面合同
相关咨询
-
建设工程勘察设计单位违反规定要承担什么责任北京在线咨询 2022-03-23违反本条例规定，勘察、设计单位未依据项目批准文件，城乡规划及专业规划，国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建设工程勘察、设计文件的，责令限期改正;逾期不改正的，处10万元以上30万元以下的罚款;造成工程质量事故或者环境污染和生态破坏的，责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。 -
勘察设计单位的设计质量责任包括哪些重庆在线咨询 2021-09-29第二十三条勘察设计单位应当按照核定的资质等级和业务范围承担勘察设计业务，对其勘察、设计技术成果负责。第二十四条勘察设计文件应当符合下列要求: （一）符合国家、省制定的工程勘察、设计的技术标准； （二）提供的工程地质、水文地质、地形地貌状况资料数据可靠、评价准确； （三）设计的深度符合相应设计阶段的要求； （四）对设计文件中提出使用的建筑材料、构配件、设备，应注明其产品的技术指标和质量要求。第二十五 -
勘察设计合同应该有哪些承包人必须履行的义务吉林省在线咨询 2021-12-25勘察设计合同承包商有以下主要义务： 1、按合同约定期限提交勘察设计文件； 2、配合施工，相互配合。承包人违约造成发包人损失的，应当继续改进勘察设计，减收或者免收勘察设计费，赔偿损失。 -
施工总承包人要承担合同的违约责任吗？山东在线咨询 2022-06-08施工合同承包人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。施工人应当在约定的期限内完成工程建设，逾期交付或者建设工程质量不符合约定的，施工人应当承担违约责任。 -
土地承包合同的违约责任有什么，土地承包合同有哪些违约责任河北在线咨询 2022-11-15如今，农村经济的发展是非常快速的，土地收益明显提高了，土地承包作为农村土地流转中常见的形式，签订土地承包合同是很有必要的，如果一方出现违约，就需要承担相应的违约责任了。那么土地承包合同的违约责任有什么，土地承包合同有哪些违约责任？
