发包人提供资料错误导致设计的返工与修改要承担什么责任-法师兄

发包人提供资料错误导致设计的返工与修改要承担什么责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-03 21:20:42 424 人看过

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

《中华人民共和国民法典》第八百零五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

一、建设工程设计合同中设计人的违约责任

（一）合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

（二）由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

（三）设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

（四）设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

二、工程质量返工的相关规定是什么

1、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

2、施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；

3、造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

发包人修改设计造成损失需要承担什么责任
136人看过
因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计的，发包人应当承担什么法律责任？
227人看过
承包商并未严格执行设计，设计人是否还要对设计错误承担责任？
338人看过
财务失误导致工资错误，责任在谁？
89人看过
发包人怎么承担设计合同违约责任
481人看过
错误交清口供承担了什么法律责任
253人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

工程承包
发包人未提供原材料负什么责任

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验，验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行测试，费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的，承包人有权拒绝接收保管，并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的，承包人可以中止施工并顺延工期，因此造成承包人停工、窝工损失的，由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输

2023-06-18

397人看过
法律综合知识
发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗

发包人自行变更工程规划设计，分以下两种情况确定承包人是否承担责任：1、承包人按照发包人指令施工，由此造成发包人损失的由发包人自行承担。2、承包人按照发包人指令施工造成第三人损失的，由发包人与承包人承担连带责任。发包人自行变更工程规划设计承包人承担责任吗的法律依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）：第三章　城乡规划的实施　　第四十三条　建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不

2022-07-11

465人看过
工程承包
发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，应当承担什么法律责任？

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验，验收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料，承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可以委托专业机构进行测试，费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的，承包人有权拒绝接收保管，并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的，承包人可以中止施工并顺延工期，因此造成承包人停工、窝工损失的，由发包人承担损害赔偿责任。由发包人提供场地的，发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输

2023-06-09

144人看过
工程发包
发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任

发包人未按照期限提供必需的勘察对此要承担赔偿责任，赔偿范围造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用为限。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、发包人要承担哪些责任发包人雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执做出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失。及时做出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令，履行各种批准手续、做出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等。提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。按合同规定及时支付工程款，及时接

2023-03-26

66人看过

违约金
装修工人做错了返工谁的责任

这属于承揽合同纠纷。如果是装修工人做错了，可以直接找装修方来承担责任，负责恢复原样、重新铺装、并承担延期履行的违约金，具体细节双方可以进行协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼，因为根据相关规定，因为施工原因出现返工的，施工方是需要承担责任的。一、外阳台漏水大概是谁的责任1、找出渗水的原因阳台渗水的时候，首先第一步要找出渗水的原因，找出渗水的原因之后，才可以确定由谁来负责。通常有房屋本身的质量问题、业主使用不当和装修不当三种原因，不同原因负责人也会不同。2、开发商负责一般情况下，如果房屋渗水在保修期之内，是房屋的开发商来负责的。如果阳台漏水并且是在保修期内，但是开发商不想要负责，那么可以自己找人进行维修。但是维修的费用可以总结下来，让物业报给开发商进行补偿。但是装修后的厨房、卫生间等地方，因为已经改变了形态，和交房时不同，就不是在维修范围里了。3、造成渗水的人负责如果是楼上的业主造成楼下阳台

2023-06-20

262人看过
工资
发错工资不退要不要承担法律责任

发错工资不退要承担法律责任,属于不当得利。一、收到别人转错钱不还犯法吗一般情况下，收错钱不退是否违法，要看具体情况。如果及时还款就是不违法的；拒不归还的，属于不当得利，拒不归还的，可能涉嫌贪污违法犯罪行为，不当得利一般情况下是指在没有法律依据的情况下，获取利益，损害他人利益。不当得利法律事实发生后，不当得利人与利益所有人之间存在一种权利义务关系。二、无因管理和不当得利的区别是什么无因管理和不当得利的区别是：1、不当得利：是指没有法律依据，或者事后失去法律依据，被确认为造成别人损失的利益。无因管理：无法律或约定义务，为避免损失，主动管理别人事务或为别人提供服务；管理别人事务的人是管理者；管理事务的人是自己；2、无因管理属于行为管理人的意志内容有意义；3、管理别人利益是否意味着建立无因管理的重要条件；不当得利属于事件。无论当事人的意志内容如何，都不会影响不当得利的建立；4、由于不当得利是无法律

2023-06-22

176人看过
工程承包
承包人与发包人的责任是什么

施工工程的承包人在签订施工工合同履行的此施工的过程中，承包人必须要承担的责任是：1.必须要按照签订的施工合同上表明的施工日期进行现场施工，并按照施工合同上签约的发放图纸时限给发包人。2.承包人的守时开工是实施工程的最主要确保条件。3.施工工程的承包人进入了施工现场前还要做好这项施工工程的实施工程的整个方案，一定要购买好此次工程所需要的材料和设备，此次施工的场地使用也需要处理，场地是否平整，水电以及道路要保持绝对的畅通安全。这些进入施工现场的前期工作一定要做好。4.承包人随时要面临着发包人的督察，但是发包人督察的前提必须不能妨碍承包人工作才行，承包人也不可以各种理由拒绝发包人随时督察施工工程的进度以及工程的质量。5.承包人对此工程的施工质量必须按照签约的施工合同标准质量来实施。如果施工工程的质量因为承包人的原因不符合施工合同标准质量，此施工合同的发包人可以要求承包人返工知道施工合同标准质量合

2023-04-16

395人看过
法律综合知识
2023民法典因发包人原因造成勘察、设计的返工所应承担责任有什么规定

一、民法典因发包人原因造成勘察、设计的返工所应承担责任有什么规定因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、建设工程设计合同中设计人的违约责任(一)合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。(二)由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包

2023-01-19

330人看过

法律综合知识
实际施工人起诉发包人需要提供什么资料

关于原告主体资格的相关证明文件。诸如居民身份证件、户口簿、护照、港澳同胞回乡证以及结婚证书等多种证据的原始凭证及副本；对于以企业单位身份提起诉讼的原告，需提交其营业执照、商业登记证明等相关材料的副本。《最高人民法院建设工程施工合同司法解释》第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。

2024-07-27

485人看过
社保
社保卡资料错误怎样修改

社会保障卡，是由劳动和社会保障部统一规划，由各地劳动保障部门面向社会发行，用于劳动和社会保障各项业务领域的集成电路卡(IC卡)。面向城镇从业人员、失业人员和离退休人员发放的称为社会保障(个人)卡，面向用人单位发放的称为社会保障(用人单位)卡。人社部表示将用5年左右时间，使社会保障卡普遍具有金融功能。社会保障卡采用全国统一标淮，社会保障号码按照《社会保险法》的有关规定，采用公民身份号码。社会保障卡丢失了如何补办具体如下：带上你的身份证跟你的社保卡，去发卡的社保局更改，当时他们会有表格让你填，也有可能不用填，这是社保局办事人员操作失误，每个人办理社保时都必须出示身份证复印件的，如果身份证是你本人的，身份证复印件是你亲手交给你们公司办理人员的，那么只有一个可能就是社保局办理人员失误造成的。不会很麻烦!如果是原单位办理时候输入错误，那么需要原单位的书面证明;否则就要让户口所在地派出所出具证明，然后

2023-05-01

411人看过
合同条款
发包人在设计合同违约中应该承担什么样的责任？

发包人应承担设计合同违约责任如下：1、发包人延迟支付，发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额千分之二的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延，逾期超过三十天的，设计人有权暂停下一阶段的工作，并书面通知发包人；2、延误审批工作，发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件或合同项目停止建设，视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件及相关资料后，按照设计人已完成的全部设计任务处理，发包人应按合同规定结清全部设计费用。当事人不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。建设工程设计合同违约责任有哪些建设工程设计合同违约责任：（一）合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金。（二）发包人未按专用合同条款

2023-07-04

94人看过
招标文件
设计方工程量计算错误由谁来承担

设计方工程量计算错误由谁来承担计算错误或设计变更的风险由招标人承担。现行招投标中采用的预算定额计价方式是计划经济的产物，在我国社会主义市场经济发展过程中，从量价合一到量价分离。虽然开放了材料价格，但这种以预算定额为基本框架的改良作法未能从根本上改变政府预定价的色彩，这与招投标通过市场竟争，形成工程价格的内在要求是相矛盾的，计价方式迫切需要改革。对于工程量，是招标人的责任，对于综合单价报价，是投标人的责任，在招标环节，投标人编制投标文件时应就招标文件中关于工程量清单计算与图纸不符的问题向招标人提出质疑，招标人应在投标预备会时对以上问题进行书面答复，但原则上，招标人对工程量清单中的工程量负责，投标人按招标文件中的清单报价完全符合要求，中标后可以在施工时对超出工程部分进行索赔，对于建设单位多算的部分一般不会提出，所以，从这点上可以看出招标人对工程建设不重视或是没有经验，前期工作不认真往往导致工程

2023-03-03

320人看过

医疗机构
验血错误医院承担什么责任

医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务，医院验血时出现错误的，造成患者损失的，医院要承担赔偿的责任。《中华人民共和国民法典》第一千二百一十八条患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一千二百二十一条医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的医疗水平相应的诊疗义务，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。第一千二百二十二条患者在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，推定医疗机构有过错：(一)违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定；(二)隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料；(三)遗失、伪造、篡改或者违法销毁病历资料。

2023-06-13

347人看过
法律综合知识
工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有

一、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有：1．合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同。2．发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。3．发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款的约定向设计人结算并支付设计费。4．发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。二、工程设计合同是否为诺成合同工程设计合同是诺成合同。设计合同是由于技术需要，双方当事人就设计标的以及设计过程中权利与义务达成合意所签订的合同，在我国法律规定中，设计合同是属于诺成合同的范围。据的了解诺成合同是指仅以当事人

2022-10-16

429人看过