一、工程延迟开工多久能够提出索赔
1、在发包人原因造成工程延迟开工,只要造成施工单位损失的,施工单位就能够要求赔偿,对延期的时间没有作出规定。
2、法律规定:
《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人能够顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、建筑工程逾期怎么处理
承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。
违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。
建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任
1、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。
承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。
承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。
2、受发包人的监督。
发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,能够随时对作业进度、质量进行检查。
3、保建设工程质量达到合同约定的标准。
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任。
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
4、包人经检验验收未按期付款,承包人能够催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人能够诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。
依据《民法典》的规定,对工程延期后,要求赔偿的时间没有规定。
如果工程因发包人原因造成延期的,造成承包人损失后,承包人就能够要求发包人赔偿损失,并且顺延工期。
《中华人民共和国民法典》:第十八章 建设工程合同 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
-
工程迟迟不开工怎么索赔
116人看过
-
工程索赔延迟的后果
73人看过
-
如何对延迟收房提出索赔
251人看过
-
工程延期开工是否可以索赔
84人看过
-
工程延误迟的赔偿多少
477人看过
-
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
456人看过
-
-
如何提出工程结算延期的索赔要求西藏在线咨询 2024-11-29关于工程的延期索赔,需要正确理解索赔的作用,并严格规定合同中的索赔条款。合同签订后,合同双方产生权利和义务关系,索赔是建筑施工民法典法律效力的具体体现。没有索赔和相应的法律规定,合同的实施将无法得到保证。索赔能对违约者产生警戒作用,有助于施工合同双方更加紧密的合作,有助于合同目标的实现。因此,将索赔条款写入合同,为以后的索赔提供强有力的法律依据。 在施工合同的履行过程中,引起工程索赔的原因很多,
-
工程停工多久可以提出索赔,有没有法律规定河北在线咨询 2023-11-20律师解答 合同中有约定的按照约定期限索赔,如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
-
工伤事故多久能够提出工伤认定申请福建在线咨询 2022-11-071、职工发生工伤事故,用人单位应当在30日内向当地人社局申请工伤认定;用人单位不申请的,工伤职工本人及其近亲属应当在一年内申请。 2、人社局对工伤申请作出认定之后,会把决定书送达用人单位和工伤职工或者近亲属、社保局。查询认定办理进度可直接咨询人社局承办科室。
-
工程延期交付能否索赔安徽在线咨询 2022-11-23根据合同约定及合同法规定,发包人是可以要求承包人赔偿损失。按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 1、根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当建