房屋维修导致装修延期需要赔偿吗-法师兄

房屋维修导致装修延期需要赔偿吗

来源：互联网时间： 2023-05-05 14:23:40 196 人看过

不需要。

装修工程延期应该如何索赔

首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。

划定责任很重要

1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。

2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。

3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。

工期计算问题：

1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。

2.竣工日期：以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。

如何预防装修延期的现象发生

1、选择专业的装修公司。在选择装修公司的时候，业主要全方位的考虑装修公司的能力，不能轻易的相信装修公司的承诺。

2、在装修前最好统一的规划。在施工前，业主需要认真确认好装修方案，同时对装修的流程做好规划，在施工之后，尽量的避免装修项目的改动。

3、在合同中明确好装修工期。与装修公司确认好工期，在签订合同的时候一定要在合同中做好说明，不能听信装修公司口头上的承诺，同时还要在合同当中详细说明延期情况与违约金额。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
装修合同条款延期交房有赔偿吗

关于房屋装修工程延期所应承担的赔偿责任，首先应当遵循的原则是，依据合同中已约定的违约条款确定赔偿金额。若合同中未规定相应条款，则需依侵权方所造成的实际损害作为依据来计算赔偿额。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

2024-08-07

170人看过
房屋装修
房屋装修前需要报批吗

一、房屋装修前需要报批吗根据住建部《家庭居室装饰装修管理试行办法》规定：房屋所有人、使用人对房屋进行装修之前，应当到房屋基层管理单位登记备案，到所在地街道办事处城管科办理开工审批。凡涉及拆改主体结构和明显加工荷载的要经房管人员与装修户共同到房屋鉴定部门申办批准。房屋装修申报规则：1、住宅装修：在进行室内装饰装修前，应向住宅所在地的物业管理单位及城建监察中队进行申报登记。2、非住宅装修：在装修前应携有关材料前往城建监察中队办理《房屋装修许可单》。3、工程投资额在30万元以上且建筑面积在300平方米以上的房屋装修：建设单位应在开工前携有关材料前往城建监察中队申领《建筑工程施工许可证》。二、房屋装修有保修期吗建设部《住宅室内装饰装修管理办法》第六章第三十二条中就有相关规定：在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年;有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内

2023-06-10

318人看过
格式合同
装修延期，装修公司拖着又不赔偿怎么办

要在实际中，真有装修公司明明需要承担工程延期责任，但却拖着不肯及时赔偿的，那就是没有道理的，建议业主对此情况应该及时拿起法律武器，及时追回赔偿款。如果装修合同有相关约定，那么可按照约定要求装修公司赔偿。关于这一点，一般会在合同中做明确的，一旦出现双方协商不成的情况，建议就是可以收集相关资料至法院提起诉讼，要求装修公司赔偿延期违约金。实际中，为保证能够顺利拿到违约金，还建议就是在签订合同时，应详细注明施工工期、几次验收程序（包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等）、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等，同时还应约定好违约金的赔付比例。在约定装修的材料标准时，一定要非常细致，包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等，每个部位使用材料的品牌、型号都要清楚标明，不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼。对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款，应当

2023-08-10

383人看过
法律综合知识
装修严重延期导致新房无法在结婚入住，可以要求赔偿

如果合同里面有约定，那么装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定，因此装修公司应该承担违约责任，可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。一、装修合同之承包方资格审查作为发包方，为预防欺诈，应了解承包方主要的情况：1、确认承包方的主体资格是否真实与合法，是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。2、确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书。3、了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。二、装修合同之材料在合同中关于材料应进行详细的约定，如可约定由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当

2024-03-17

123人看过

法律综合知识
国家拆迁房屋要赔偿装修费吗？

一、国家拆迁房屋要赔偿装修费吗对房屋进行拆迁时，房屋的装修费用可以获得补偿，但不是单独对装修费用进行补偿，而是计算在房屋价值补偿中。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十五条房屋征收部门应当对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，被征收人应当予以配合。调查结果应当在房屋征收范围内向被征收人公布。第十七条作出房屋征收决定的市、县级人民政府对被征收人给予的补偿包括：（一）被征收房屋价值的补偿；（二）因征收房屋造成的搬迁、临时安置的补偿；（三）因征收房屋造成的停产停业损失的补偿。市、县级人民政府应当制定补助和奖励办法，对被征收人给予补助和奖励。二、房屋拆迁补偿的方式有哪些（1）货币补偿货币补偿是房屋征收中最常见的补偿方式，是指在房屋征收补偿中，根据被征收人的选择，市、县级人民政府确定的房屋征收部门以货币的形式对被征收人的房屋价值给予补偿的方式。被征收房屋价值，根据被征收

2024-01-08

432人看过
法律综合知识
精装修延期交房可以索赔吗

若涉及房屋装修工程延误导致赔偿问题，首要步骤应参照合同中约定的违约金额度来履行赔偿责任。在特殊情况下，违约金额度可依据实际损失状况进行相应调整。若合同中并未明确规定违约金额度，则需依照侵权方所造成的实际损害程度进行赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

2024-05-11

345人看过
仲裁机构
结婚婚后新房装修延期可以要求赔偿吗

装修严重延期导致新房无法在结婚入住可以要求赔偿，可以按照合同约定的违约金进行赔偿，赔偿最高为合同价款的5％，但不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失，具体的数额标准可以协商约定。避免装修延期的方法1、及时验收和结算工程款：装修开始后，如遇一些需要业主验收签字的工程，业主最好合理安排好时间，防止拖延。此外也需要准备好工程款，防止工程款未及时支付而造成停工等情况发生。2、预防装修延期：签合同时明确交付时间及理赔条款：对于家装工程的交付时间，是以甲乙双方合同约定为准。要是不想被延期还投诉无门，一定要在合同条款里注明具体的违约金额和细则，然后严格按照合同执行。一般来说，业主对于违约金的参考，可以多咨询市内正规装饰公司的情况后，再判断所选择的装修公司是否在合同中给出相对符合买卖双方利益的违约金比例。3、合同签订注意事项：业主在与施工单位签订合同时，有必要签定违约责任及相

2023-08-03

369人看过
法律综合知识
房屋维修赔偿含误工费吗

一、房屋维修赔偿含误工费吗若证实确因自身行为致使对方面临工作上的耽误，便应对其因此产生的误工费用负责赔付。如在处理房屋维修事宜过程中出现此类情况，合情合理的误工损失应得到相应补偿；然而，该赔偿金额往往以实际损失为准，无法提供充分证据加以证明实际损失的情况下，仅能给予一定比例的赔偿额度。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。二、房屋维修基金怎么使用本合同规定了房产保修期结束后，如果房屋主体结构、共用区域及

2024-07-30

78人看过

法律综合知识
不交房可以装修但放弃延期赔偿吗

若家居装饰工程逾期未能顺利完成，那么这便是一种违约行为，因此应由违约方承担起继续履行合约、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在违约事件中，对于给对方带来的损失，损失赔偿金额应与因违约而实际产生的损失数额相当，其中涵盖了合约执行完毕后可能获取到的利益部分。然而，需要注意的是，损失赔偿金额不得超出违约方在签订合同时已经预见或应当预见到的因违约可能导致的损失范围。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2024-08-17

331人看过
工程造价
房屋拆迁装修赔偿标准要怎么鉴定装修费用

一、房屋拆迁装修赔偿标准《城市房屋拆迁管理条例》(国务院305号令)第24条的立法释义明确了：1、条例的立法原意在评估时是不考虑装修的;2、货币补偿的金额，根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以房地产市场评估价格确定;3、如果要对装修进行补偿，应当由拆迁人和被拆迁人在签订协议时协商确定。从上述解释可以看到：1、房屋拆迁评估中的房地产市场评估价格是不含装修价格的;2、拆迁目的下的房地产市场价格评估时所选取的修正因素是不应包括装修因素的。当然，我们应该认识到，国务院拆迁管理条例中的房地产市场评估价格不包含装修因素，并不是指房屋建筑中的装饰部分工程。作为交付使用的建筑物必须达到装饰的验收标准方可交付。房屋最基本的粉刷、油漆、涂料等均应含在市场评估价中，只有住宅的二次装修、商业用房的装修改造等需要单独评估。二、房屋拆迁要怎么鉴定装修费用？1、价格时点由于建筑装饰材料价格变化较快，应注意采用

2023-04-23

485人看过
承诺
装修延期需要重新签合同吗

一、家装延期的原因1、工序安排或工人调配不合理装修是一项比较复杂的工程，需要整合多种资源，从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中，需要做的事情琐碎复杂，这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单，而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力，最后导致许多工程在实施中与约定脱节。2、装修方案不停改动在开始施工后，装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因。其中，有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的;还有的可能是装修公司为增加预算，设计师或施工队以各种理由提出的。3、主材未能按时进场现在很多的业主都是选择半包的装修方式，装修公司负责施工和基本辅材，而主材则需要业主自己购买。如果主材没有按时进场，就可能造成施工时间不得不延后，此外，装修工人可能会以工期安排被打乱的原因，继续拖延工期。4、验收不准时或工程款未及时

2023-04-27

186人看过
房屋装修
房屋装修保修期为几年，房屋装修超过保修期有问题怎么办

房屋装修保修期为两年或者五年。房屋装修超过保修期有问题可以和装修公司协商解决赔偿事项或者是重新补充合同，也可以向当地的建设行政主管部门投诉处理。一、房屋装修保修期为几年房屋装修保修期是2年或5年。《房屋建筑工程质量保修办法》第七条规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;（四）电气管线、给排水管道、设备安装为2年;（五）装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。消防安装工程属于电气系统、给排水管道、设备安装工程，所以，保修期为二年。二、房屋装修超过保修期有问题怎么办房屋装修超过保修期有问题可以跟装修公司协商，要求赔偿，或者接受付费维修服务。可以向当地建设行政主管部门投诉。建筑施

2023-06-05

109人看过

法律综合知识
楼上装修导致我的房屋受损的该如何维权

如果发现因楼上装修导致自己房屋或财产受损（如漏水、裂缝、家具家电被损害等），最好的解决方式是双方进行友好协商，调解解决。如果无法协商一致，可充分搜集证据后，向人民法院提起诉讼，要求楼上对其不当装修行为给楼下造成的损失承担赔偿责任。楼下住户因修复受损财物产生的误工费等合理支出，也可一并主张赔偿。《中华人民共和国民法典》第二十一条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。

2024-05-12

250人看过
法律综合知识
装修延期交房导致租金损失如何追责

关于房屋装修延期赔偿金额的事宜，首要遵循的原则是依据合同中明确规定的违约金标准进行赔付。当然，在特殊情况下（即合同未就此作出明确规定），我们也会根据损害方承受的实际经济损失为依据来制定合理的赔偿方案。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

2024-08-20

450人看过