合同中逾期竣工违约金的上限是什么-法师兄

合同中逾期竣工违约金的上限是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-10 12:11:13 316 人看过

一、合同中逾期竣工违约金的上限是什么

合同中逾期竣工违约金的上限为合同标的的百分之三十。

根据相关法律规定，当事人可以自行约定违约金数额或违约金计算方式，但是约定的数额最高不得超过实际损失的30％。

约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

《民法典》第五百八十五条

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

二、合同违约金的法律规定是什么

违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30％，但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。

约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院适当减少。

但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算，与违约后守约方的实际损失不可能完全相符；故此可交由法官自由裁量。

《民法典》第五百八十五条

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

三、合同单方违约支付违约金是不是2倍

合同单方违约支付违约金可以是2倍。违约金由双方自行协商后确定，法律上没有规定违约金的标准。

违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约的，应向另一方支付的金钱。

《民法典》第五百八十五条

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

《中华人民共和国民法典》：第八章　违约责任　　第五百八十五条　当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。\n　　约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。\n　　当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

合同违约金
合同违约金有没有上限,合同违约金是否有上限

法律对于违约金的最高限度并没有明确的数额规定。但合同违约金一般是不能超过实际损失的30%，约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院适当减少。一、合同违约金的数额不公平怎么办合同违约金约定不公平时，可以向法院、仲裁机构请求调整。根据相关法律的规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。二、房东让租客搬走需要怎么赔偿房东要为让租客搬走的行为支付违约金。对于租赁合同有明确约定违约金数额的，按照合同违约金来赔偿，没有约定的，按照租客的实际损失来给予赔偿。在租赁初期订立的租赁合同约定的违约金低于租客造成的损失，租客可请求人民法院、仲裁机构增加违约金数额，约定的违约金过分高于造成的损失，也是可以向人民法院、仲裁机构要求适

2023-06-24

362人看过
违约金
工程逾期竣工违约金的特征是什么，建设工程合同索赔的原因有哪些？

一、工程逾期竣工违约金的特征是什么工程逾期竣工违约金的特征包括：1.违约金的数额是由双方预先进行确定的;2.违约金是违约后的一种补救的措施;3.违约金的支付是独立于履行的行为之外的给付。换而言之，就是只要当事人在无特别约定的条件下，支付违约金行为是不能替代履行的合同的，且当事人不得在支付违约金之后就免除了履行主债务的义务。二、建设工程合同索赔的原因有哪些建设工程索赔的原因包括：1.发包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款等。2.合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。3.合同变更，如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案，发包人下达工程变更指令等。4.工程环境变化，包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。5.不可抗力因素，如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。三、建筑工

2023-06-07

454人看过
违约金
超时工程竣工违约金限制

一般合同里都有违约金赔偿上限，执行合同规定即可。按照合同规定，按天数计算违约金。若当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。工程逾期竣工违约金过高如何处理工程逾期竣工违约金过高的处理方式主要是请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。对于逾期竣工造成实际损失可计量的项目，其逾期竣工违约金调整的基本原则为调至实际损失的130％以内，而具体调整幅度应根据项目的具体情况确定。对于逾期竣工造成实际损失不可计量的项目，其逾期竣工违约金调整的基本原则为调至合同价款的120％以内，具体在调

2023-07-11

271人看过
合同违约金
工程款逾期违约金约定的合同违约金怎么算

一、工程款逾期违约金约定的合同违约金怎么算1、合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。2、违约金的计算依据是合同总价。3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。《民法典》第五百八十五条：”当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。“二、工程合同逾期付款违约金的计算标准1、相关规定，“逾期付款违约金应当依照付款金额每日万分之五计算。”最高人民法院的司法解释将此比例调整到每日万分之二点一，2004又有所变化，即“逾期贷款(借款人未按合同约定

2023-04-14

458人看过

违约金
逾期违约金在合同中怎么写

合同里的违约金可以由当事人自行约定。可以约定以下内容：1、违约责任承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定。违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币多少元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。3、损害赔偿的范围。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护

2023-03-08

181人看过
法律综合知识
家具买卖合同中卖方逾期交货违约金是否有上限

一、家具买卖合同中卖方逾期交货违约金是否有上限家具买卖合同中卖方逾期交货违约金是有上限的，违约金的约定不能超过实际损失的百分之三十。合同是当事人意思自治的产物，当事人之间可以对违约责任的承担方式进行约定，既可以选择约定违约金的数额也可以约定违约金的计算方式。对于违约金，法律是有限制性规定的，即违约金不能过分高于守约方损失的百分之三十。如果约定的违约金超过这一比例的，违约方可以以违约金过高为由，请求法院予以适当减少。人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当然在确定守约方因违约所造成的损失时，应该以实际损失为基础，综合衡量合同履行程度、当事人的过错、预期利益等多项因素予以综合权衡。二、违约金的种类有哪些违约金的种类：1.法定违约金，是指由法律直接规定的违约金为法定违；2.约定违约金；3.惩罚性违

2022-08-04

361人看过
合同违约金
违约金上限的规定合同违约金上限有哪些

合同违约金上限一般是实际损失的30%。违约金的具体数额由当事人约定，当事人也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金不得低于或者过分高于造成的损失。一、按日支付违约金怎么写?签合同违约金由双方当事人协商决定，一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。违约金是合同当事人在合同中预先约定的当一方不履行合同或不完全履行合同时，由违约方支付给对方一定金额的货币。不管合同当事人一方违反合同约定是否给另一方造成损失，只要双方在合同中约定了违约金条款，违约方就必须赔偿另一方违约金。当事人可以在合同中约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金过分高于实际损失的，当事人可请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。二、买家具违约怎么办一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少

2023-04-11

130人看过
违约金
合同中逾期支付违约金吗

因为违约解除合同的，可以要求支付违约金。违约方认为违约金过高的，可以要求减少，但是不能随意不付违约金。违约金条款是相对独立于合同的条款，并不会单纯因为合同无效而无效的。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。一、想退房退钱可以吗1、想退房可以要求退钱。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的

2023-03-11

379人看过

法律综合知识
合同违约支付违约金期限逾期如何处理？

一、合同违约支付违约金期限逾期如何处理买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。逾期付款违约金的计算始于付款期限届满之日的次日，但如何确定计算终点，即逾期付款违约金应计算到何时为止，司法实务中的裁量标准各异，大体有五种意见：1、第一是计算至判决生效之日；2、第二是计算到款项付清之

2024-01-15

157人看过
法律综合知识
工程施工合同中逾期完工违约金怎么支付？

一、工程施工合同中逾期完工违约金怎么支付？工程施工合同中逾期完工违约金可以按照双方当事人在合同当中约定的具体的违约金来进行支付。在审判实践中，可以从以下几个方面的因素进行综合审查判定：（1）违约金数额与当事人的实际损失之间的比例；（2）违约金数额与合同总价款、当事人未履行价款之间的比例；（3）当事人违约的原因及过错大小；（4）违约金数额与违约方所获得的合同利润之间的比例；（5）违约的时间长短。二、工期延误违约责任的认定处理是什么？如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持。依照法律的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。但是，当事人常常在合同中就上

2024-01-14

222人看过
合同违约责任
竣工合同是什么是竣工合同吗

是国家有关单位在工程竣工后，按照国家验收标准对竣工建筑进行的具有法律效力的验收后出具的相关法律文书。《中华人民共和国建筑法》对其有相应规定：第二十九条建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位；但除总承包合同约定的分包外，必须经建设单位批准。建设工程总承包单位应当按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位对分包工程的建设单位承担连带责任。工程未按时竣工合同违约责任是什么工程未按时完工的，如果合同有约定的，按合同约定支付违约金，合同没有约定的，按实际损失进行赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见

2023-08-18

83人看过
举证责任
工程逾期竣工违约如何举证

工程逾期竣工违约的举证责任如下：1.由发包人举证建设工程的实际开工日期、实际竣工日期以及实际建设工期，与合同约定建设工期进行比较，证明实际建设工期超出了合同约定建设工期。2.承包人应就建设工程拖期的原因或者需要增加工期的事实进行举证。3.发包人作为逾期竣工责任的权利主张人应就上述情形在依约或依法顺延、增加工期后，承包人仍存在延误工期的事实进一步举证一、工期顺延的情形工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供施工必须资料之日起算工期。4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施

2023-03-09

224人看过

违约金
合同违约请求违约金的期限

一、合同违约请求违约金的期限合同违约金没有法律规定上限，但约定的违约金过分高于造成的损失的30％，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为《民法典》第五百八十五条第二款规定的“过分高于造成的损失”。《民法典》第585条第1款规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。二、合同终止后是需要支付违约金吗对合同终止后，当事人能否支付违约金，就法学方法论而言，不能一概而论，应根据不同的具体情况而定。（一）当事人协议终止合同的，不论终止原因是什么，也不论当事人是否有违约行为，当事人是否应该向他方当事人承担支付违约金、赔偿损失等违约责任，应由当事人自行协商确定；（二）因不可归责于任何一方当事人的事由，一

2023-05-03

203人看过
法律综合知识
工程未按时竣工合同违约责任是什么？

一、工程未按时竣工合同违约责任是什么？工程未按时完工的，如果合同有约定的，按合同约定支付违约金，合同没有约定的，按实际损失进行赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、建筑工程逾期怎么处理承包方

2024-01-31

95人看过