房屋建筑施工承包合同
来源:互联网 时间: 2023-06-15 16:00:37 407 人看过

乙方:

经甲、乙双方研究决定将“XXXXXX新建住房”的建筑工程交给乙方承包施工。现根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定。为了明确双方权利和义务特签订合同书,以资双方共同遵照执行。

1、工程概括

(1)工程名称:XXXXXXX。

(2)结构类型:XXXXXXXXXX。建筑面积平方米(以建设方的实际面积为准)。

2、承包形式

(1)大清包:包工包料、该工程以乙方带资包工包料、甲方分期付款的形式(按图纸施工)承包给乙方。乙方一经承包,不得转包。

(2)承包内容:以正负零以上,所有的工程项目,按图纸设计施工,包括架空层,外贴磁砖,屋面天沟、防水,塑钢窗护栏、散水、下水道,门前道路硬化,落水管及空调管。

(3)水、电进户,有线、空调线、煤气管道进户门(防盗门)。

3、工程质量标准:乙方必须按甲方的要求及图纸施工,确保工程质量合格优良。乙方要有严格的质量管理制度,如乙方原因造成工程质量问题需返工、及材料浪费,乙方承担费用。每道工序必须经过甲方验收合格,才能进行下道工序施工。

4、房屋造价:为元/㎡的包干价。(实做平方)

5、材料供应:本工程材料由乙方自行采购、供应、保管和使用,严禁以劣充优,偷工减料,自觉接受甲方监督。

6、安全第一,文明施工乙方应按施工安全操作规程进行施工,对所有进场的工作人员进行安全教育,提高安全意识,严禁盲目指挥、冒险蛮干。在施工过程中发生一起意外及工伤事故,所有经济损失和刑事责任由乙方自行负责,甲方一概不负责任。

7、工程工期本工程自:年月日至年月日完工。(因天气原因或节假日,工期顺延)

8、付款方式:分期付款第二层开始付款。每层付款元,主体完工付30%工程款。屋面、防水、外墙、涂料、内粉完工付50%工程款。水、电、内装、门、窗、楼道扶手、外落水完工付70%工程款。各种附属工程完工(下水道道路硬化)付80%工程款。甲方验收合格交付住房钥匙,付总工程款的付90%工程款。后期10%工程款做为保质金,一年内付清。

9、质量保证:在一年内因质量问题,乙方应积极主动配合用户解决质量问题,如不及时维修,甲方有权在保质金中扣除维修费用。

10、甲、乙双方提出变更,共同协商。

11、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,在签章之日起生效。

甲方:

电话:

身份证:

乙方:

电话:

身份证:

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月08日 12:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多保证相关文章
  • 承包人建筑施工合同的违约责任有哪些
    1、赔偿损失。2、支付违约金。3、采取补救措施。4、继续履行。一、承包人违约的情形1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人,将合同的全部或部分义务转移给其他人;2、未经监理人批准,私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;3、使用不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又拒绝清除不合格工程;4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,已造成或预期造成工期延误;5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复,又拒绝按监理人指示再进行修复;6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;7、承包人不按合同约定履行义务的其他情况。二、允许施工合同解除的情形《民法典》第五百六十三条??有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己
    2023-02-25
    428人看过
  • 建筑企业没有建筑施工资质如何承包工程
    (1)建筑资质借用建筑资质借用,就是没有相应建筑资质或建筑资质等级不达标的企业或个人,找到具有达标建筑资质的企业,给其一定的建筑资质借用费用,用建筑资质借用企业的名义去承包工程。相比建筑资质办理,建筑资质借用没有人员、资产、工程业绩等方面的要求,也不需要到建筑部门继续审核,方便又快捷。很多中小企业或是个人,出于节省开支的需要,往往选择花费较少的建筑资质借用。(2)建筑资质办理黑龙江三级建筑资质四总包资质公司转让条件建筑资质办理,就是建筑企业为了承包工程,专门进行工程所需的建筑资质办理。建筑资质办理,需要企业满足人员、资产、设备等多方面的条件,同时通过建筑主管部门的审核。在建筑资质办理后,建筑企业证明了自己的实力,也有了参与工程承包的资格。从上文中,我们可以知道建筑企业没有建筑资质是有很多危害的,所以想要在建筑业深耕发展的企业最好还是办理建筑资质,从而光明正大的参与工程承包。很多建筑企业因为
    2023-03-16
    400人看过
  • 发包方、承包方均无建筑资质而签订的建筑施工合同是否有效
    法律咨询:发包方、承包方均无建筑资质而签订的建筑施工合同是否有效?A、B二人是自然人,均无建筑资质,A从别处分包了两栋楼的建筑工程后,又与B(无履约能能力)签订了建筑施工合同,约定65%进度付款,B又以这两楼的名义私刻印章与劳务、建材等供应商签订合同。到两楼快封顶时,由于资金问题,B收取A的进度款后,把其中的一百多万元转走后停工,现B欠第三方材料供应商几百万元左右(A所付款未超出约定比例)。请问B从A处收款后,只支付小部分给第三方劳务及材料供应商后,就把款转走的行为是否构成合同诈骗罪。律师回答:不属于诈骗,工程已经封顶。但是,违反法律禁止性规定所签订的合同,应当按照无效合同的规定处理。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑
    2023-08-17
    362人看过
  • 房屋建筑工程承包合同签订前需要了解的事项
    签订房屋建筑工程承包合同需要注意的事项如下:1、认真阅读使用的合同文本,掌握相关建设工程施工合同的法律法规;2、严格审查发包人签订合同的主体资格、资格等级和履约信用;3、用准确的术语表达施工合同重要条款的约定,如工期、质量、成本等;4、详细规定工程进度拨款和竣工结算程序;5、明确规定监理工程师和双方管理人员的职责和权限。根据相关规定,合同的内容由当事人约定,当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。房屋建筑工程承包合同范本怎么写房屋建筑承包合同内容有:双方基本信息;工程名称、地点;栋数、结构、层数、面积、资金来源、投资总额以及工程批准文号;开、竣工日期及中间交工工程开、竣工日期;工程质量保修期、保修条件;工程造价;工程价款的支付、结算及交工验收办法;材料和设备的供应及进场期限;双方相互协作事项;违约责任。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当
    2023-07-03
    250人看过
  • 建筑工程施工合同开发商违约承包商要求解除合同
    开发商因内部原因违约拖延支付工程款,(如开发商资金周转出现问题、股权转让股东变更、抵押、联营合资、内部管理层纠纷等等,导致对建筑承包商拖延支付工程款)。如拖延时间太长,承包商不堪等待,这种情况开发商已构成民法典上的根本违约,承包商不能实现合同目的可以要求解除合同,但如不注意已完成工程量的证据保全,以后其他施工单位接着施工,将不容易证明自己完成的工程量是多少,极有可能导致不利的诉讼结果,因此,承包商如考虑解除合同,应及时对已完成工程量采取证据保全措施。
    2023-06-15
    241人看过
  • 建筑施工合同纠纷包括哪几种
    1、施工合同主体纠纷;2、施工合同工期纠纷;3、施工合同工程款纠纷;4、施工合同质量纠纷;5、施工合同变更和解除纠纷;6、建设工程分包合同纠纷。一、建筑施工合同纠纷该如何处理对建设工程施工合同纠纷的建议:建设工程施工合同当事人事先正确约定纠纷受理机关或在发生纠纷后选择有管辖权的法院或仲裁机关审理案件,有利于纠纷得到迅速处理。建设工程合同当事人在制定建设工程施工合同及发生纠纷时应注意以下几个问题:1、基于建设工程施工合同纠纷不再适用专属管辖的规定,建设工程施工合同当事人可在合同订立时约定发生争议时由人民法院管辖或由某一仲裁委员会处理,合同当事人如果选择诉讼作为解决争议方式,还可以进一步约定在合同履行地、合同签订地、标的物所在地、原告住所地、被告住所地人民法院管辖。2、当事人协议选择管辖法院,不得违反《民事诉讼法》对级别管辖的规定。二、建筑施工合同的特点有哪些1、具有严格的计划性签订建设工程施
    2023-03-04
    199人看过
  • 中建三局建筑施工合同
    当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。一、公司合伙协议需要盖什么章公司合伙协议可以盖合同章或者公章。根据《民法典》第四百九十条规定,当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。二、移动代办委托书怎么写当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履
    2023-06-20
    445人看过
  •  房屋建筑工程承包范围包括哪些项目?
    一级企业包括以下几种情况:建筑层数在40层及以下,且包括各类跨度的房屋建筑工程;建筑高度在240米及以下,包括所有类型的构筑物;建筑面积在20万平方米及以下,包括住宅小区和建筑群体。二级企业:28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程;建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。一级企业包括以下几种情况:1.建筑层数在40层及以下,且包括各类跨度的房屋建筑工程;2.建筑高度在240米及以下,包括所有类型的构筑物;3.建筑面积在20万平方米及以下,包括住宅小区和建筑群体。二级企业:(1)28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程2)高度120米及以下的构筑物3)12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三级企业:(1)14层及以下、单跨跨度24米以下的房屋建筑工程2)高度70米及以下的构筑物3)建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。 房 屋 建 筑 工 程 承 包 范
    2023-09-20
    317人看过
  • 建筑劳务合同是否属于建筑施工合同
    根据《民法典》第七百八十八条的规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。劳动者与建筑公司签订的劳务合同,不属于建设工程施工合同,实际上就是劳动合同。双方的关系属于劳动关系,由劳动合同法调整。但是劳务分包合同的性质属于建设工程施工合同。劳务作业分包是将简单劳动复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动。因此,总承包人与劳务作业承包人、分包人与劳务作业承包人之间既不是劳务关系也不是劳动合同关系,而是建设工程施工合同关系。劳务作业的性质本质上也属于建设工程施工。我国《建筑法》第26条和第29条规定,建筑施工企业承包工程时应具备相应的资质,既然劳务分包企业属于建筑施工企业,劳务作业的性质本质也属于建设工程施工,那么,劳务分包企业承包劳务作业当然也应该具备相应的资质。一、什么是施工合同施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方(建设单位
    2023-02-13
    96人看过
  • 建筑施工总承包包含哪些专业工程
    一、建筑施工总承包包含哪些专业工程1、建筑工程总包:按照合同约定对工程项目的可行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。2、总包是指承包的范围:土建、安装、防水、门窗地基与基础工程、砌体工程、钢筋混凝土工程、预应力混凝土工程、结构吊装工程、钢结构工程、防水工程、装饰工程、冬期与雨期施工、二次结、(含轻质隔墙)砌筑工程、钢筋混凝土工程、屋面及防水工程。二、总承包资质的标准1,特级是指企业的注册资本能达到3亿以上,并且净资产在3.6亿以上,其他的各个条件都能够达到一级的资质标准。2、一级是企业注册资本能达到5000万元以上,净资产在6000万元以上,并且有符合自身资质的施工机器和设备。同时企业近5年内要承担过6项以上的工程施工总承包,并且要保证工程的质量是合格的。3、二级是指企业的注册资本能够达到2000万元以上,并且净资产在2500万元以上。同时企业近
    2023-06-16
    246人看过
  • 建筑施工总承包二级承包可以承包防水吗
    建筑施工总承包二级承包是可以承包防水的,主要包括有屋面及防水分部。一、已经收房了装修时发现房子漏水怎么办根据实际情况,在新房收房装修时发现房屋漏水,会按以下具体情况作出应对措施:1、如果是装修时,施工方导致房屋漏水的,应找施工方维修处理,若造成损失,可要求赔偿损失。其实,收房后在装修的时候发现漏水,可能并不必然是开发商的问题,实际中也存在装修施工方在装修的时候失误导致的。因此,屋主此时应该先判断下究竟是谁的原因导致的,不能一味找开发商要求赔偿,这是较为错误的做法。2、如果发现房屋漏水是非后来人为导致,那么此时就应找开发商维修处理。若造成屋主损失的,可要求赔偿损失,但应注意维修保养的期限。因为房屋不是永远不会损坏的,因此在之后住进去的时候,还发现有问题的,要注意一定的时间,而不是所有的时间都可以要求赔偿。按照一般的规定,房屋的屋面防水工程、卫生间和外墙防渗漏,法定的保修期限是5年,而涉及墙面
    2023-06-19
    170人看过
  • 名为预售房合同实为建筑工程承包合同案
    上诉人(原审被告):烟台市房屋建设综合开发公司。被上诉人(原审原告人):烟台市黄金工业局。一、一审诉辩主张和事实认定上诉人烟台市房屋建设综合开发公司(以下简称开发公司)为与烟台市黄金工业局(以下简称黄金工业局)建筑工程承包合同纠纷一案,不服山东省高级人民法院(1995)鲁经初字第11号民事判决,向最高法院提起上诉。最高法院依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。经审理查明:开发公司和黄金工业局于1990年10月8日签订了《烟台市黄金局购置瑞成巷住宅楼协议》及《烟台市黄金局购置黄金综合服务楼协议》。协议约定:黄金工业局在烟台市瑞成巷小区购置住宅楼、综合服务楼各一处,住宅楼建筑面积4000平方米左右,综合楼5000平方米左右,并建两栋与住宅楼房东山联接的裙房网点约200平方米。黄金工业局负责申请办理建房计划指标、固定资产投资计划及资金计划等,并将各有关计划指标转交开发公司,以便办理开工申请、开
    2023-04-22
    208人看过
  • 建筑工程施工承包合同违约责任承担的方式有哪些?
    (1)继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的,守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行,直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况,比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。(2)采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件,在不需继续履行而只需采取适当补救措施时,即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。比如交付的产品质量不符合约定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。(3)违约金。指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时,违约方要支付给守约方一定数额的货币,以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。承担违约责任后,是否还要继续履行或采取补救措施,可由合同各方协商确定。但是,当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履
    2023-04-19
    449人看过
  • 建筑施工总承包的相关规定?
    建筑施工总承包资质标准是根据建筑工程施工总承包资质制定的标准,房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。根据《新版总承包企业特级资质标准征求意见》,取得施工总承包特级资质的企业可承担本类别各等级工程的工程总承包、施工总承包和项目管理业务。施工总承包师发包人将全部施工任务发包给具有施工承包资质的建筑企业,由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务。根据《建筑法》规定:大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。施工总承包一般包括土建、安装等工程,原则上工程施工部分只有一个总承包单位,装饰、安装部分可以在法律条件允许下分包给第三方施工单位,如果双方在施工的过程之中,受到了另外一家施工单位的干扰,可以向建设单位索赔施工干扰,降低效率的费用。或者直接收取施工配合费、管理费等其它费用。在建筑工程中一般来说土建施工单位即是法律意义上的施
    2023-02-11
    60人看过
换一批
#抵押担保
北京
律师推荐
    展开
    #保证
    词条

    保证是合同双方当事人以外的第三方向合同关系中的债权方保证合同关系中的债务方全部或部分履行合同债务的担保方式。保证人在被担保的当事人不履行合同时,承担连带赔偿的责任。... 更多>

    #保证
    相关咨询
    • 房屋修建施工承包合同怎么写, 房屋修建施工承包合同的内容包括哪些
      辽宁在线咨询 2022-03-06
      房屋修建施工承包合同发包方:(以下简称乙方)甲方为改善居住条件,拟在自家院内(宅基地)新建一栋一层住宿房,该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务,甲乙双方经充分协商,达成如下协议,以便双方共同遵守。一、工程内容:根据甲方意图,甲乙双方经充分讨论,共同研究,以口头方式对房屋布局、结构形式、建设规模、装修装饰样式、施工作业范围等工程概况作了约定,主要内容如下: 1、结构形式:砖木结构,层数为壹层
    • 如何区分建筑工程合同和建筑施工承包合同
      宁夏在线咨询 2022-08-25
      根据《》第251条规定:“承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。”第269条规定:“建筑工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。”《合同法》第287条规定:“法律对合同没有特别规定的,适用法律对承揽合同的有关规定。”因此,建设工程合同,实际上是承揽合同的一种特殊类型。因此,根据《合同法》的规定,建设工程合同包括工程勘察合同、工程设计合同和工程。由
    • 2022年承包建筑屋面工程施工合同怎么制定
      陕西在线咨询 2022-12-03
      屋面工程施工合同甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。 一、工程地点: 二、工程名称: 三、工程内容: 1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。 2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。 四、工程量计算及工程造价
    • 怎样订立承包建筑工程施工合同
      山西在线咨询 2022-11-06
      屋面工程施工合同甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。 一、工程地点: 二、工程名称: 三、工程内容: 1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。 2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。 四、工程量计算及工程造价
    • 建筑工程施工合同房屋印花税
      青海在线咨询 2022-08-04
      在工程结算中进行调整,结算金额比原合同中的合同额有所减少 要是签分包合同当然要交印花税啊营业税,城市建设税,教育费附加