建设工程施工哪些情况属发包人违约
(1)发包人不按时支付工程预付款的;
(2)发包人不按合同约定支付工款,导致施工无法进行的;
(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款的;
(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
一、因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:
1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料。
4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。
二、临时工程费包括哪些内容
预付款,预付款指的是在工程开工前,发包人应支付给承包人,用于合同工程施工准备的款项;进度款,进度款指的是发包人在施工期间,根据工程竣工情况向承包人支付的工程价款;结算款,即竣工结算款。根据《建筑法》第十八条规定: 建筑工程造价应当按照国家有关规定,由发包单位与承包单位在合同中约定。
三、因发包方原因导致停工的情形有哪些
因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形:
1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工;
2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工;
3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工;
4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工;
5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工;
6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工;
7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工;
8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。
因上述原因导致的停工都会导致索赔问题的产生,双方可以先协商解决,妥善处理赔偿问题;
协商不成时,可以收集先关证据通过法院诉讼的方式解决赔偿纠纷。
-
建设工程承包人可向发包人索赔的情况
345人看过
-
建设工程中施工人的责任包括哪些?
310人看过
-
建筑施工合同的发包情况
146人看过
-
建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况有什么
284人看过
-
建筑工程合同审查发包人与承包人履约情况
295人看过
-
发包方违约建设工程施工合同纠纷诉讼时效是多久
234人看过
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>
-
最新规定有哪些建设工程发包人违约西藏在线咨询 2022-11-15工程施工中发包人违约的情况有: (一)未在计划开工日期前7天内下达开工通知的; (二)未按合同约定支付合同价款的; (三)提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的; (四)造成暂停施工的; (五)无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。
-
建设工程施工发包人应负责赔偿哪些情况造成的第三者重庆在线咨询 2023-03-06建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况是: 1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失; 2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
-
建设工程总包合同中,发包人可以与承包人签订哪些建设工程施工合同河南在线咨询 2022-03-28第二百七十二条【总包与分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部
-
工程标段施工中发包重复有哪些情况宁夏在线咨询 2023-03-16工程标段发包重复在同一工程、两次发包的情况下,并且不违反《招标投标法》和《民法典》关于投标的规定情形下,那么施工合同是有效。不可以以先前的合同效力否认后合同的效力,若两份合同都提出履行请求,发包人是有选择的权力。
-
建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况有什么?吉林省在线咨询 2023-06-11建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况是: 1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失; 2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。 《建筑法》第二十七条,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。