施工中出现不可抗力怎么处理？-法师兄

施工中出现不可抗力怎么处理？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-02 14:23:14 149 人看过

在施工的过程中发生了不可抗力，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

施工中不可抗力因素怎么赔偿

1、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

2、法律规定：

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《中华人民共和国民法典》

第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
侵权行为中出现何种情形会构成不可抗力

一、侵权行为中出现何种情形会构成不可抗力侵权中的不可抗力包括的情形有：1．自然灾害。如台风、地震、洪水、冰雹；2．政府行为。如征收、征用；3．社会异常事件。如罢工、骚乱三方面。所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、侵权行为管辖法院设在哪个地方侵权行为法管辖法院在侵权行为地或者被告所在地。因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括侵权行为发生地以及侵权结果发生地。被告人住所地包括经常居住地。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二条对

2023-10-23

94人看过
不可抗力
不可抗力能否解除施工合同

一、不可抗力能否解除施工合同不可抗力可以解除施工合同，我国法律规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；法律规定的其他情形等。法律依据《民法典》第五百六十三条二、不可抗力包括哪些从我国对不可抗力的定义以及我国有关法律对不可抗力的规定来看，在我国，不可抗力的范围包括：（一）自然灾害包括地震、洪水、海啸、火灾等，因自然灾害导致合同不能履行的，应使当事人被免除合同责任。（二）政府行为它是指当事人的合同订立以后，政府当局颁布新的法律、政策、行政措施而致使合同不能履行。当然，对政府行为的外延必须作限制性解释，所谓政府，仅指那些具有行政规章制定权、实施权的政府部门，如国务院、国务院各部委、省政府、市政府等，而不包括各级政府下设的局、处、科、室进行日常工作颁发的文件。（三）社会异常事件主要是指一些

2023-05-03

100人看过
不可抗力
若发生不可抗力因素怎么处理

一、若发生不可抗力因素怎么处理所谓不可抗力，是指不能预见、不能避免、并且不能克服的客观情况。除概念中提到的不能预见、不能避免、不能克服外，不可抗力的构成要件还应包括以下两项：（一）该事件发生在合同订立以后：（二）该事件非因任何一方之过失引起。我国《民法典》第599条对不可抗力的免责问题作了规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力影响的大小，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。”发生不可抗力后，当事人应采取一定措施。《民法典》第599条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。”根据《民法典》第599条的规定，发生不可抗力后，当事人一方负有两项义务：（一）及时通知义务。未及时通知，造成损失扩大的，对扩大部分不可免责。（二）证明义务。须向对方证明所称不可抗力确实存在

2023-05-06

57人看过
合同无效
施工合同中效力纠纷怎么处理

施工合同中效力纠纷可以通过诉讼或者是调解方式解决。建设工程施工合同纠纷案件当事人比较复杂。在处理该类案件中，较为常见的有以下六种情况：1、因转包、违法分包合同发生纠纷，实际施工人只起诉承包人索要工程款的，应予准许，原则上不将发包人列为案件当事人。但承包人要求追加发包人为第三人并对其主张权利，而发包人对承包人又负有义务的，可以将发包人列为第三人；为了查明案件事实需要，法院也可以追加发包人为第三人；实际施工人直接以发包人为被告主张权利的，应予准许。2、施工人挂靠其他建筑施工企业并以被挂靠单位名义签订建设工程施工合同，挂靠施工人或者被挂靠单位起诉发包人的，发包人可申请追加被挂靠单位或者挂靠施工人为第三人。发包人起诉挂靠施工人或者被挂靠单位的，可以追加被挂靠单位或挂靠施工人为共同被告。3、转包、分包（包括违法分包）工程因工程质量引起的纠纷，如发包人只起诉承包人或者发包人只起诉实际施工人的，可依当事

2023-03-31

159人看过

法律综合知识
保险公司出现不可抗力会拒赔吗

一、保险公司出现不可抗力会拒赔吗在涉及交通事故理赔事宜时，保险公司有权利且可能在一些特定的情况下拒绝提供理赔服务。依据相关规定，当存在以下任意一种情况时，保险公司将在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内先行垫付伤者的紧急救治费用，同时也具有向导致交通事故的责任人追讨赔款的权力：首先，驾驶员尚未获得合法驾驶资质或是在饮酒后驾车；其次，被保险车辆处于被盗窃、抢夺期间而造成了意外事故；最后，被保险人明知故犯，刻意制造道路交通事故。在此需要特别指出，若存在上述任何一种情况，那么即便发生了道路交通事故，造成了受害人的经济损失，保险公司也无需承担相应的赔偿责任。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十二条有下列情形之一的，保险公司在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内垫付抢救费用，并有权向致害人追偿：（一）驾驶人未取得驾驶资格或者醉酒的；（二）被保险机动车被盗抢期间肇事的；（三）被保险人故意制

2024-07-05

110人看过
法律综合知识
不可抗力有哪些现象

一、不可抗力有哪些现象不可抗力，通常指的是那些无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，这些现象在法律上具有特定的含义和影响。不可抗力现象的出现，可能会对合同履行、法律责任等产生重大影响。具体来说，不可抗力现象主要包括两大类：自然灾害和社会事件。二、不可抗力的自然灾害自然灾害是不可抗力中最为常见和显著的一类现象。这些灾害通常具有突发性、破坏性和不可预测性，对人类社会和自然环境造成巨大影响。常见的自然灾害包括但不限于：1．地震：地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动，期间会产生地震波的一种自然现象。地震的破坏力极大，可能导致建筑物倒塌、道路损毁、人员伤亡等严重后果。2．海啸：（1）海啸是由海底地震、火山爆发、海底滑坡或气象变化产生的破坏性海浪，波速高达每小时700～800千米，在数小时内就能横过大洋；（2）呼啸的海浪，每小时可达数十公里，形成数十米高的水墙，冲毁堤岸，吞噬沿海城镇和村庄，造成大

2024-07-24

91人看过
不可抗力
建筑工程不可抗力合同是怎样的如何理解不可抗力

建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失，并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务致使损失扩大的，承包方对扩大的损失承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它包括自然现象和社会现象两种，自然现象诸如地震、台风、洪水、海啸，社会现象如战争、海盗、罢工、政府行为等。一、疫情退租属于不可抗力吗新冠肺炎疫情是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，属于法律规定的不可抗力。所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。对在疫情前已签订租赁合同的履行造成影响的，可适用不可抗力条款。当事人迟延履行在先，不可抗力发生在后的除外。二、拆迁属于否可抗力因素吗拆迁不属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避

2023-06-19

272人看过
不可抗力
出现不可抗力开发商是否可以免责呢

当发生不可抗力事件导致当事人一方不能履行合同时，并不是要全部免除当事人履行合同的义务，也不是免除全部不履行的违约责任。一个不可抗力事件引起何种法律后果，是全部还是部分免除当事人的违约责任，应当依照该不可抗力事件对履行该项合同的影响程度而定，对合同履行影响的程度高，免除责任的范围就大。一、因不可抗力不履行合同的,是否承担责任不可抗力是当事人不能履行合同时的法定免责事由，但当事人主张免责，应当注意以下方面:1、不能履行合同包括完全不能履行部分不能履行和不能按期履行。如果不可抗力只导致部分不能履行，其他部分仍应履行;如果只是影响按期履行，当事人仍应适时履行。2、根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。不是发生不可抗力就可以主张免除全部责任，只是确受其影响而不能履行的部分才能免责。3、当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任，而仍应承担违约责任。4、法律对遇不可抗力也不能免责有特别规定的，依照

2023-03-19

317人看过

不可抗力
民法典出现不可抗力合同可以终止吗？

合同发生了不可抗力是可以解除的，解除的方式有协议解除、法定解除或约定解除。当事人协商一致解除合同的，合同解除；不可抗力属于法定解除的一种情形，可以解除合同；约定解除是指合同当事人在制定合同时有约定合同解除的条件，解除条件成就时，合同解除。民法典规定签订合同不履行多久可以终止《民法典》规定签订合同不履行终止的情形有：合同债务相互抵销；合同债务已经履行；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或当事人约定终止的其他情形。合同解除的，该合同的权利义务关系终止。《民法典》第五百六十二条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一

2023-07-29

197人看过
不可抗力
旅游过程中发生不可抗力处理办法

(1)在旅游团出团前发生不可抗力。一般来说，旅游者与旅行社从签订旅游合同到实际履行旅游合同，会有一段间隔时间。就在这段时间里，旅游者和旅行社的任何一方所在地发生了不可抗力，或者双方所在地同时发生了不可抗力，都有可能影响到旅游合同的履行。发生不可抗力的一方有义务通知对方，并在合理的期限内提供相关证明，其目的是为了尽可能减轻可能给对方造成的损失。这种情形的发生，通常有一下处理办法。处理办法之一：解除旅游合同。旅游者可以要求旅行社全额返还旅游团款，旅游者不得要求旅行社赔偿;旅行社不得扣除旅游者的团款，以弥补旅行社业务操作的损失。处理办法之二：重新签订旅游合同。经过旅游者与旅行社的协商，或者推迟旅游行程，或者重新确定旅游线路、价格、时间，再组团旅游。这种情况，对旅游者和旅行社造成的损失最小，甚至没有实际损失。(2)在旅游团准备出团时发生不可抗力。正如上述案例，当旅游者按约定来到机场、车站，不可抗力

2023-06-14

247人看过
不可抗力
什么是不可抗力？因不可抗力违约怎么办？

不可抗力指当事人订立合同时不可预见，它的发生不可避免，人力对其不可克服的自然灾害、战争等客观情况。不可抗力造成违约的，违约方没有过错，因此通常是免责的，但法律规定因不可抗力造成的违约也要承担责任的，违约方也要承担无过错的违约责任。例如，民用航空法第一百二十四条规定，因发生在民用航空器上或者在旅客上、下民用航空器过程中的事件，造成旅客人身伤亡的，承运人应当承担责任；但是，旅客的人身伤亡完全是由于旅客本人的健康状况造成的，承运人不承担责任。该事件包括因承运人过错而发生的事故，也含与承运人无关不可抗力，只要造成了旅客人身伤亡，承运人即使无过错，也要承担违约的民事责任。不可抗力与情事变更、意外事件不同，不可抗力虽然也可以引起合同的变更或者解除，但不可抗力以免除当事人的责任为己任，对不可抗力造成不能履行合同的损害，原则上实行免责原则，而情事变更、意外事件是以危险公平分担为目的，二者的法律后果不同。当

2023-06-08

72人看过
不可抗力
民法典中的不可抗力和情势变更具体怎么处理

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，通常以自然灾害、战争、罢工等为其适例。不可抗力导致不能履行合同、不能实现合同目的的法律效果是部分或者全部免除责任、解除合同。情势变更是指合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，实践中以对价关系障碍为典型。情势变更原则民法典所谓情势变更，是指合同有效成立后，因不可归责于双方当事人的原因发生情势变更，致合同之基础动摇或丧失，若继续维持合同原有效力显失公平或不能实现合同目的，允许变更合同内容或者解除合同。情势变更原则的意义，在于通过司法权力的介入，强行改变合同已经确定的条款或撤销合同，在合同双方当事人订约意志之外，重新分配交易双方在交易中应当获得的利益和风险，其追求的价值目标，是公平和公正。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不

2023-07-31

95人看过

死刑
现在能不能在二审中提出抗辩抗辩

根据规定，一审期间当事人未提出诉讼时效抗辩，二审期间提出的，人民法院不予支持，但基于新证据可以证明对方请求权已经过诉讼时效的除外。当事人未按前款规定提出诉讼时效抗辩，以诉讼时效届满为由申请再审或者提出再审抗辩的，人民法院不予支持。法律没有规定提出诉讼时效的方式。因此，提出诉讼时效抗辩权可以是口头的，也可以是书面的。刑事二审抗辩程序二审的流程有：1、先由当事人提出上诉，或者是检察院提出抗诉。2、决定是否开庭审理，对一审事实、证据有异议，可能影响定罪量刑的、死刑立即执行的、检察院抗诉的案件应当开庭审理。3、开庭审理的，检察院应派员出庭，并在决定开庭后的一个月内查阅案件。4、对案件作出维持原判、改判或发回重审的判决。法律依据，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十八条被害人及其法定代理人不服地方各级人民法院第一审的判决的，自收到判决书后五日以内，有权请求人民检察院提出抗诉。人民检察院自收到被害人

2023-08-05

210人看过
不可抗力
不可抗力具体的表现是什么

不可抗力具体的表现是：1.重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。刚刚发生在我国四川汶川的大地震，就属于这种类型。2.重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件，既非自然灾害，也不属于政府行为，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的，但对局外的民事关系的当事人而言，这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的，因此属于不可抗力。一、法定不可抗力因素有哪些不能预见、不能避免且不能克服的客观情况都是不可抗力，比如(1)重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。(2)重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件，既非自然灾害，也不属于政府行为，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的，

2023-03-09

336人看过