《民事诉讼法》第二十一条规定:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。
根据《民事诉讼法》解释第十八条的规定,确定合同履行地法院管辖时,分三个层面处理。
1、当事人在合同中对合同履行地点有约定的,则按照约定确定合同履行地,从而确定合同履行的管辖法院,除该条第三款规定情形外,不考虑该合同是否已经实际履行以及实际履行地点是否与约定的不同。
2、如果当事人在合同中对履行地点没有约定或者约定不明确的,则按照合同纠纷中争议标的的种类来分别确定合同履行地。具体分为三种情形:一是争议的标的是给付货币的,则以接收货币一方的所在地为合同履行地;二是争议标的为交付不动产的,以不动产所在地作为合同的履行地;三是争议标的为前述给付货币和交付不动产之外的其他标的的,如动产、财产权利的交付等,则以履行义务一方的所在地为合同履行地。
3、《民事诉讼法》解释规定了按照合同履行地确定管辖法院的两种特例。一是当事人虽然在合同中约定了履行地,但没有实际履行,且当事人住所地都不在合同中约定的履行地点的,则直接由被告住所地人民法院管辖,不再适用合同履行地确定管辖法院;二是当事人在合同中没有约定履行地点或者约定不明的,即时结清的合同,则直接以实际交易行为地为合同履行地。
所以,工程劳务纠纷向法院提起的诉讼,应该由工程所在地(即合同履行地)法院管辖。劳务合同履行地不明确的,由用人单位所在地的基层人民法院管辖。
一、在建工程暂停施工如何索赔
1.停工索赔,应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,
2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。
3.停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。
-
建筑工程纠纷如何解决,建筑工程纠纷管辖地在哪
61人看过
-
解决建筑工程纠纷的常见途径,建筑工程纠纷管辖法院是哪个
177人看过
-
施工建筑工程合同纠纷应如何确定管辖地点?
153人看过
-
确定服务合同纠纷管辖的地方是哪里?
229人看过
-
建筑工程如何解决劳务纠纷
435人看过
-
工程建筑纠纷去哪里的法院起诉
427人看过
合同履行地是合同的履行地点。当事人有约定的,按其约定;没有约定的或约定不明确的,标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;而其他标的,履行义务一方所在地就是合同履行地。... 更多>
-
工程承包合同纠纷管辖地点怎么规定的(建筑工程承包合同纠纷管辖)台湾在线咨询 2023-07-29《民事诉讼法》解释第二十八条第二款的规定:“农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。”建设工程施工合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖。 《民事诉讼法》第三十三条规定:“因不动产纠纷提起的诉讼,建筑工程承包合同纠纷管辖的法院是由不动产所在地人民法院管辖。”该规定明确了建设工程施工合同纠纷适用专属管辖,明确以不动产所在地即建设工程
-
建筑劳动纠纷管辖范围吉林省在线咨询 2023-05-221、劳动合同履行地不明确的由单位所在地的法院管辖。 2、《劳动争议调解仲裁法》第二十一条规定,劳动争议仲裁委员会按照统筹规划、合理布局和适应实际需要的原则设立。省、自治区人民政府可以决定在市、县设立;直辖市人民政府可以决定在区、县设立。直辖市、设区的市也可以设立一个或者若干个劳动争议仲裁委员会。劳动争议仲裁委员会不按行政区划层层设立。只要约定符合此规定就有效;反之无效。
-
和建筑公司产生了纠纷建筑劳务合同管辖法院归哪一级法院管辖?福建在线咨询 2022-07-12当建筑工程合同出现纠纷时,最好的办法是进行诉讼,如果承包的外地工程,那么建筑劳务合同纠纷管辖到底应该归哪一级法院呢?是承包商所在地的法院还是建筑工程所在地的法院呢? 《民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。 对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。 《最高人民法院关于适用和建筑公司产生了纠
-
建筑工程劳务分包纠纷管辖吗有那些相关的法律条文西藏在线咨询 2022-07-10民事诉讼法 第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。 对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。
-
建筑工程挂靠纠纷法院管辖权哪个法院有?福建在线咨询 2022-07-29您所提问的建筑工程挂靠纠纷法院管辖权因无具体案情,只能总体说下,请做好对应。 1.如果有约定,遵循约定。约定的一般是被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地 2.无约定,适用一般管辖,即被告住所地、合同履行地 3.如果你是客户,可以把挂靠方、被挂靠方列为共同被告 4.选择多个法院的,先立案的法院管辖