家装施工合同-法师兄

家装施工合同

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 09:40:44 190 人看过

发包方（简称甲方）：______________________________

承包方（简称乙方）：______________________________

根据《中华人民12

十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方（签章）：乙方（签章）：

委托代理人：法定代表人：

住址：地址：

电话：电话：

邮编：邮编：

签订日期：年月日

签订地点：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法定代表人相关文章

工程施工
家装工程施工标准有哪些？

一、家装工程施工标准有哪些？安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。班前检查制;外脚手架、垂直运输机械等大中型机械设备安装实行验收制，不验收的一律不得投入使用。定期检查与隐患整改制。(一)建筑工程应按下列规定进行施工质量控制：1、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件。器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。2、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。3、相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。末经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可，不得进行下道工序施工。(二)建筑工程施工质且应按下列要求进行验收：1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的裹

2023-06-04

285人看过
业主
家庭居室装饰装修施工协议（五）

兹有住户_________委托_________（以下简称甲方），对其购买（或租赁）的由_________物业管理公司（以下简称乙方）经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。为加强对装修工程的管理，确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序，甲乙双方同意签订本责任书。一、装修人员入户装修时，必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。二、装修人员每人须交两张1寸照片，一张办理临时出入证，另一张办理个人档案。三、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息，装修必须在规定时间内进行，即上午8：00－12：00，下午14：00一18：00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。四、装修人员不准侵扰其他业主（或使用人），不准在楼道内闲逛，不准在其他楼层停留。五、装修人员必须保持公共场所，包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道

2023-06-10

362人看过
违约金
装修施工合同范本是什么?

发包方(简称甲方)：_________________________承包方(简称乙方)：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1.装饰施工地点：2.住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。3.装饰施工内容：4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。5.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。二、工程价款及结算的约定1.工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日

2023-06-04

404人看过
仲裁委员会
家庭装修合同怎么写，家庭装修合同样本

一、2018年家庭装修合同样本甲方（业主）：身份证号：乙方（施工方）：身份证号：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。二、家庭装修合同具体事项第一条：工程概况1、工程地址：2、居室规格：室卫3、建筑面积：平方米4、承包方式：（包工包料、包清工、部分承包）5、总价款：元，大写（人民币）：第二条：施工工期1、总工期：天2、工程开工日期：年月日3、工程竣工日期：年月日4、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止，如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。6、在施工中，因工

2023-06-09

356人看过

施工合同纠纷
装修施工合同纠纷该怎么做？

装修纠纷装修纠纷是指在装修家庭与装修施工单位之间，装修家庭与周围居民之间因为装修违反了有关装修合同、规定而发生的纠纷。一般来说，主要包含以下几个方面：(一)装修单位没有完全履行装修合同：比如，装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。(二)装修施工质量低劣：有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“游击队”，质量没有保证。(三)装修后维修服务不完善或不履行质量承诺：装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托，保修期内不保修。(四)施工中噪声扰民：施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。除了上面提到的内容，装修纠纷还包括装修材料或废弃物乱堆乱放、装修破坏了毗邻房屋、装修破坏房屋主体结构及承重

2023-06-01

455人看过
违约金
装修施工合同总价款含税嘛

一、装修施工合同总价款含税嘛只要是一般纳税人，总价款都是不含税的，除非说明是含税总价款的，才是含税的。发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。二、装饰施工合同中的装修总价款包含哪些费用装修总价款包含以下几项费用：1、材料费：指各种材料及制品、半成品、经设计制作的现场家具、普通照明灯具的配套用品的费用。2、人工费：职工的基本工资、职工福利、劳动保护费等。3、管理费：主要包括施工管理人员的工资，设计人员的工资，辅助工作人员的工资，办公费、折旧费、交通工具、检测

2023-05-03

261人看过
仲裁机构
装修合同签好了没施工能退吗

装修合同签了不一定能退，要视具体情况而定：1、订立合同之后，不履行合同的一方要承担相应的责任；2、如果有法律上的变更或者合同无效的情况，是可以反悔的。反悔是需要按照合同约定进行相关违约赔偿的。所以签订合同时，一定要仔细阅读条款内容，一旦触发违约退款将对违约一方非常不利，一定尽快咨询。一、合同违约金的数额根据当事人的约定和实际损失进行确定，主要包括的情况如下：1、当事人约定的违约金的数额超过实际损失，但是未超过百分之30的，该约定合法，另一方当事人无权要求法院或者仲裁机构对违约金进行调整；2、当事人约定的违约金的数额超过实际损失，且高于实际损失的百分之30，另一方当事人可以请求法院或者仲裁机构，将违约金减少至损失的百分之30以内。二、违约金与损害赔偿的区别如下：1、违约金具有补偿性质，但根据相关规定，对于迟延履行约定的违约金，是具有惩罚性质的；损害赔偿金则仅具有补偿性质；2、违约金是双方事先

2023-03-08

440人看过
施工合同纠纷
装修施工合同纠纷的解决途径

一、装修施工合同纠纷的解决途径1、装修施工合同纠纷的解决途径：（1）可以与装修施工方进行协商解决，双方谈出一个都满意的解决方案；（2）可以由相关部门进行调解；（3）向仲裁机构提出仲裁；（4）也可以直接向人民法院提起诉讼，由人民法院判决。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十三条，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。二、房产纠纷解决途径都有哪些1、协商协商是指当事人行使自己的合法处分权，在法律规定许可的前提下，互谅互让，协商解决纠纷。购房者和

2023-06-18

295人看过

工程施工合同
房屋建筑修缮及装修工程施工合同

甲方：乙方：依照《民法典》、《建筑法》遵循平等自愿公平和诚信的原则，就澜沧原茶厂伍家伙房翻新修缮工程，双方协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：茶厂伍家伙房工程地点：原澜沧茶厂住房工程内容：按双方协商工程内容资金来源：由甲方现金支付二、工程承包范围1、包工包料;a、甲方提供水电等其它协调工作;b、乙方负责把原有小青瓦拆掉运走(木料给甲方);c、乙方在原有的房子基础及砖面增加钢筋砼屋面板，板厚10cm包板2.8m高，不超过原有主房屋面，钢筋按常规做，砼C20，房面做SBS防水，隔热层和保护层都不做，屋面四周做两线单砖12cm高，贴外墙砖，外墙未抹灰的抹m7.5砂浆，面层做外墙漆，内墙未抹灰处抹m5.0砂浆，做内墙仿瓷，水电在原有基础上做暗装，水管安装不在内，天花板装50元以内吸顶灯，完工后打扫好卫生交付使用。2、乙方不做内容：所有门窗不动不做，原有的地板砖、墙面砖不动不做，原有的沟、散

2023-06-15

372人看过
合同欺诈
台州市住宅室内装饰装修施工合同范本

台州市出台施工合同规范文本一份规范的住宅室内装饰装修施工合同近日由专家组制订完成,从昨天开始,市工商局向我市居民和装饰装修公司推荐使用.这份合同可以使装修户在装修房子时避免“霸王条款”的欺诈。长期以来，我市的装饰装修市场秩序比较混乱，消费者和装饰装修公司之间在权利、义务上的约定往往不太清楚，相关纠纷时有发生，而消费者相对处于弱势地位。因此，不少市民渴望有一份规范的合同文本。为保护消费者利益，近日，台州市工商局和台州市企业合同协会、台州市装饰装修行业协会共同制订了住宅室内装饰装修施工合同规范文本。这份文本在工程概况、工程价款及结算方式、施工准备及双方的义务、材料的供应、安全生产和防火要求、施工内容和工期的变更、工程质量及竣工验收的办法、违约责任、工程保养、纠纷处理等方面作了规范。台州市工商局合同处负责人说，此文本属推荐使用的规范合同。根据《浙江省合同行为管理办法》规定，所有关于住宅装饰装修的

2023-06-10

154人看过
工资
家装公司需要施工资质吗

1、在我国，只要是涉及到了施工方面这块，就必须是要拥有一定的施工资质的。因为我们国家的工程安全事故屡屡不断，所以国家开始重视施工资质，法律上也对此有所要求。2、资质的审批流程严格又繁琐，很多代办公司的服务费又高，这就让很多规模较小的装修公司望而却步，只能够挂靠在有资质的公司名下。所以这样就会导致工资不及时发放，以及工程的质量跟不上等问题。一、家装公司需要哪些资质开一家装饰公司需要以下资格证书：1、营业执照任何一个装修公司，都必须办理营业执照，这是必备证件，是企业在工商局合法注册的唯一证明。营业执照上记载着企业名称、注册资本、法定代表人、住所等各种信息，只有取得营业执照，才代表公司具有合法经营权。不过需要注意的是，在办理营业执照之前，要先核名，确定公司名称。2、开户许可证开户许可证是由中国人民银行颁发的证书。3、资质证书装修公司涉及到的资质有装修设计资质和装修施工资质，具体该办哪一项就看该公

2023-02-27

351人看过
业主
家装公司垫资施工肉搏市场

先装修后付款e;装修完再付钱但是，先装修后付款并不等于把所有工程做完了，再结工程款。在武汉市最先推出先装修后付款的嘉年华装修公司的有关工作人员告诉记者，如果业主决定选择他们公司装修，则要先预交一定的设计定金，大概在2000元左右，然后装修公司出施工图纸，业主认可后，就可以进场施工了。前期水电工程做完以后，业主进行验收，如果没有问题，结清这部分工程款，装修公司再接着做下一阶段的工程，验收合格完毕后再结此阶段的工程款。据业内人士介绍，这与一般装修公司付款的方式大致相同，都是分阶段验收，分阶段付款。所不同的是，在第一阶段不需要付出工程总款项30%的进场费(进场付工程总款项30%的进场费是目前武汉市家装公司比较通行的作法)，而由装修公司垫付。信任危机促使付款方式的变革长期以来，人们总有种看法：装修的水很深。消费者对家装公司多持不信任的态度，装修纠纷装修陷阱等案例也屡屡见诸报端。推出先装修后付款，业

2023-04-23

268人看过

仲裁机构
装修施工合同甲方违约怎么办

1、装修公司未与业主商议，便私自拆改了房屋，此时需要赔偿所造成的全部损失。2、若工程质量与所签合同要求不符，装修公司需要在一定时间内无偿对其修理，必要时需进行返工。因装修公司原因致使工程交付逾期，装修公司还应承担工程逾期交付的违约赔偿责任。3、因装修公司单方面原因致使工程逾期的，装修公司须按照逾期的天数，给业主赔付相应的违约金（该金额在事先签订的合同中已有约定）。对于逾期若干天数时间（时间在合同中已有注明），但依旧未完工的，此时业主有权利终止该份装修合同，并要求装修公司赔偿相应损失。4、装修公司所提供的装修材料属假冒伪劣产品，经发现，业主有权对其要求赔偿相应损失。情节严重者，甚至可以终止合同。5、出于装修公司单方面原因而造成室内空气检测超标的，装修公司需负责治理空气质量，并做出相关赔偿。一、房屋装修合同纠纷怎么处理依据《中华人民共和国消费者权益保护法》解决。按照本法，房屋装修合同纠纷作如下

2023-06-20

352人看过
工程施工合同
有能够备案的装修工程施工合同吗

有能够备案的装修工程施工合同，但是目前我们国家已经取消了备案制度。因为目前我们国家已经取消了建设工程施工合同的备案手续。施工合同不需要备案。1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。一、施工合同的法律特征是什么？1

2023-03-15

480人看过