建工企业如何申请工期顺延
来源:互联网
时间: 2023-06-12 14:13:59
291 人看过
2022年建工企业如何申请工期延期呢
2020年建工企业申请工期延期应当事前约定并经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》
第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
疫情期间建工企业是否有权申请工程顺延
97人看过
-
建工企业的顺延工期是怎么算的
173人看过
-
如何顺利通过工伤停工留薪期延长申请
321人看过
-
工期顺延是什么意思,怎么申请顺延工期签证
53人看过
-
工期顺延如何认定?
456人看过
-
工期顺延的情形有哪些,工期顺延申请报告怎样写
148人看过
律师服务
热门律师推荐
#工程建设
北京
律师推荐
展开
#工程施工
词条
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>
#工程施工
最新文章
#工程施工
相关咨询
-
疫情期间建工企业是否有权申请工程顺延黑龙江在线咨询 2022-10-18如果发承包双方签署的是住房城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-020 1)(以下简称《示范文本》),那么,根据该合同第17.1条之约定,瘟疫属于不可抗力的范围。因此,如果发承包双方签署的是《示范文本》,则本次疫情属于不可抗力,则有权申请工程顺延。 根据《民法典》 第五百九十条 【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者
-
企业建立工会前如何申请四川在线咨询 2022-03-28企业建立工会前应向所在地总工会提出申请,先由企业写一份情况报告,内容为企业的开发情况,用工人数,以及《工会法》的相关规定,最后加盖企业行政章,交到总工会,由工会提供建会材料。 根据《工会法》的相关规定,成立工会分为六步: 第一步,成立筹备小组:筹备小组大约5-7人。分设为组长、副组长、成员若干名,并报市、区(镇)总工会备案建档。镇总工会应该会指派专员指导及辅助贵企业跟进组建工会的有关工作; 第二步
-
-
南昌企业如何申请职工复工?重庆在线咨询 2023-01-12南昌疫情期间企业复工在满足南昌市政府要求的复工条件,至少提前3日提供申请材料。其中,员工人数100人以下(指疫情发生前企业实际在岗人数)的企业,由属地镇处牵头进行初审并实地核查,由其行业主管部门复核,符合条件的报区防控应急指挥部市场环境(企业防控)组审核批准并向区防控应急指挥部备案后,再通知企业复工;员工人数100人以上(指疫情发生前企业实际在岗人数)的企业,由挂点领导牵头联络员和所属镇处进行初审
-
建工企业申请工期调整有什么条件?陕西在线咨询 2023-08-20建工企业申请工期顺延应由承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。