建筑家具买卖合同-法师兄

建筑家具买卖合同

来源：互联网时间： 2023-06-10 14:53:09 394 人看过

合同编号：______________

出卖人：______________

签订地点：______________

买受人：______________

签订时间：______年______月______日

第一条家具名称、数量、价款

家具名称商标或

品牌规格型号材质颜色生产厂家数量单价金额合计人民币金额（大写）：

（注：空格如不够用，可以另接）

条二条质量标准：________________________________________

第三条家具保修期为月,在保修期内出现家具质量问题,由出卖人在天内修理好或更换，修理不好或不能更换的,予以退货。

第四条定做家具图纸提供办法及要求：________________________________________

第五条交货时间：_______________________________________________________

第六条交(提)货方式、地点：__________________________________________________

第七条运输方式及费用负担：__________________________________________________

第八条检验标准、方法及提出异议的期限：________________________________________

第九条付款方式及期限：______________________________________________________

第十条违约费任：___________________________________________________________

____

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多买受人相关文章

合同无效
买卖违章建筑合同无效如何返还

我国目前对于违章建筑并没有具体明确的定义，只是散见于部分行政法规中。如《中华人民共和国城乡规划法》第40条规定，在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。《中华人民共和国城乡规划法》第64条规定，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。《中华人民共和国城乡规划法》第65条规定，在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定

2023-02-17

406人看过
买受人
家具买卖合同(示范文本GF

出卖人：________________签订地点：________________买受人：________________签订时间：____年____月__日第一条家具名称、数量、价款家具名称商标或品牌规格型号材质颜色生产厂家数量单价金额合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）第二条质量标准：____________________________________第三条家具保修期为____月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在______天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。第四条定做家具图纸提供办法及要求：___________________第五条交货时间：_____________________________________第六条交（提）货方式、地点：_________________________第七条运输方式及费用负担：____________

2023-04-23

215人看过
工业厂房
违章建筑买卖合同效力如何认定

违章建筑的买卖合同缺失了合同内容不能违反法律规定的有效要件，因此违章建筑的买卖合同属于无效合同。违章建筑是指未取得拟建工程规划许可证，在规划区以外建设，其本质已经违反《土地管理法》等相关法律法规的规定。根据《民法典》第一百四十三条的规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。违章建筑的认定（一）占用已规划为公共场所、公共设施用地或公共绿化用地的建筑；（二）不按批准的设计图纸施工的建筑；（三）擅自改建、加建的建筑；（四）农村经济组织的非农建设用地或村民自用宅基地非法转让兴建的建筑；特区内城市化的居民委员会或股份合作公司的非农业用地非法转让兴建的建筑；（五）农村经济组织的非农业用地或村民自用宅基地违反城市规划或超过市政府规定标准的建筑；（六）擅自改变工业厂房、住宅和其他建筑物使用功能的建筑

2023-08-10

148人看过
违约金
规范家具市场仍需“组合拳”家具买卖合同待完善

概要：记者日前采访了解到，家具市场的规范仍未画上句号：不仅已出台的政策在落实与衔接上需各方加把劲，而且还需要完善家具买卖合同，体现出规范市场的组合拳的威力。今年本市规范家具市场的举措频出：1月1日起，在全国率先执行首个地方标准《家具产品标识标注规范》(简称《规范》)，3月15日，《天津市家具商品修理更换退货责任规定》（简称三包规定）正式施行。记者日前采访了解到，家具市场的规范仍未画上句号：不仅已出台的政策在落实与衔接上需各方加把劲，而且还需要完善家具买卖合同，体现出规范市场的组合拳的威力。部分卖场未规范家具标识本市推行《规范》已经三个多月了，而记者调查采访发现，市场执行情况良莠不齐。《规范》要求在产品标识标注内容中，强调家具产品名称必须规范，用法定计量单位标注规格及型号，要求木制家具应标明主要部位用料、覆面材料的学名及材料来源产地，两种以上基材应分别标注，家具必须标识有害物质含量。此次三包

2023-06-09

283人看过

合同无效
违法建筑买卖合同无效的法律依据

违章建筑区分情况确认效力。（一）建造者不具有土地使用权的违章建筑，属于在他人土地上建造房屋，因而不能通过补办有关建筑许可手续而取得建筑物的所有权，其行为不仅违反了国家有关建筑的行政法规，也侵害了他人的土地使用权和所有权，此类买卖合同应认定无效。（二）建造者已取得了土地使用权，因未办理建筑许可证的违章建筑，在其补办有关手续后，可取得该建筑物的所有权。如果当事人在一审法庭辩论结束前补办了有关手续，认定买卖合同有效。如果当事人在一审法庭辩论结束前不能补办有关手续，认定买卖合同无效。一、怎样签订完美的买卖合同（一）合同主体陷阱：故意将供方填成与签约人有关系，但无供货能力，且无独立承担经济责任能力的单位。或故意将需方填成与签约人有关系，但无付款能力，且无独立承担经济责任能力的单位。注意：核对供、需双方。（二）买卖标的物（货物）的基本情况陷阱1：产品名称故意不写全称，混淆产品品种；或供方不写产品牌号和

2023-02-24

146人看过
仲裁机构
民法典中违章建筑买卖合同处理规定

一、民法典中违章建筑买卖合同处理规定民法典规定，违章建筑买卖合同如何处理，要依据具体情况而定，如果买受人知道房屋是违法建筑而自愿购买的，可以认定房屋买卖合同有效。如果是基于欺诈而签订的，买受人可以申请撤销合同。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条【以欺诈手段实施的民事法律行为的效力】一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十七条【民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力的法律后果】民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。第二百一十五条【合同效力与物权变动区分】当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，

2023-04-12

185人看过
违约金
家具买卖合同书样本怎样填写

1、当事人的名称或者姓名住所2、标的3、数量、质量4、价款或者报酬5、地点和运输方式6、违约责任7、解决争议的方法一、买家具被欺诈如何维权家具的卖家有义务保证你买的家具是实木的，你向消费者协会投诉卖家具的人，要求全额退款，并给你1倍的赔偿金，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第十九条：经营者应当向消费者提供有关商品或者服务的真实信息，不得作引人误解的虚假宣传。第二十二条：经营者应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限；但消费者在购买该商品或者接受该服务前已经知道其存在瑕疵的除外。经营者以广告、产品说明、实物样品或者其他方式表明商品或者服务的质量状况的，应当保证其提供的商品或者服务的实际质量与表明的质量状况相符。第五十条经营者有下列情形之一，《中华人民共和国产品质量法》和其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法

2023-02-21

203人看过
合同无效
违法建筑买卖合同效力有哪些规定呢

违章建筑买卖合同区分情况确认效力。建造者不具有土地使用权的违章建筑，属于在他人土地上建造房屋，此类买卖合同应认定无效。建造者已取得了土地使用权，因未办理建筑许可证的违章建筑，在其补办有关手续后，可取得该建筑物的所有权。如果当事人在一审法庭辩论结束前补办了有关手续，认定买卖合同有效。如果当事人在一审法庭辩论结束前不能补办有关手续，认定买卖合同无效。一、违章建筑违法拆迁有补偿吗违章建筑被拆，也要根据实际情况，如果是属于依法应当拆除的，全部拆除且不予补偿，而对于其他的可以补办手续的违章建筑，如果拆除，应该给予适当补偿。在拆迁补偿中，要注意区分违章建筑和建筑内的财产。违章建筑内的财产可以独立于违章建筑存在，系违章建筑人的合法财产，依法应当受到保护。拆迁人在拆除违章建筑的过程中，不得侵犯违章建筑人的违章建筑内的合法财产权益，否则应当承担法律责任二、违章建筑拆除谁有建设补偿款一般情况下，拆除违建，拆迁

2023-06-19

400人看过

债权转让
能否将建筑工程合同进行转让或买卖？

1、建筑工程合同转让的条件（1）必须有合法有效的合同关系存在为前提；（2）必须由转让人与受让人之间达成协议，该协议应该是平等协商的，而且应当符合民事法律行为的有效要件；（3）转让符合法律规定的程序，合同转让人应征得对方同意并尽通知义务。2、以下情形合同不得转让（1）根据合同性质不得转让的；（2）按照当事人约定不得转让；（3）依照法律规定不得转让。建筑工程合同的概念建筑工程合同，是指一方约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同。前者称承包人，后者称发包人。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，属于承揽合同的特殊类型，因此，法律对建设工程合同没有特别规定的，适用法律对承揽合同的相关规定。《中华人民共和国民法典》第五百四十六条债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。

2023-07-21

193人看过
合同成立
买卖违章建筑的合同是否有效,房屋买卖过户速程序

一、买卖违章建筑的合同是否有效买卖违法建筑时，不能办理房屋产权转移登记，但不影响房屋买卖效力，房屋买卖合同自成立时生效。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第二百零九条【不动产物权登记的效力】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。第二百一十五条【合同效力与物权变动区分】当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者当事人另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。二、房屋买卖过户速程序1、买方了解房屋现状及产权状况，卖方提供合法的证件，包括房屋所有权证书、身份证

2023-06-17

302人看过
保全
上海某建筑工程公司钢材买卖合同纠纷

2008年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至2008年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同

2023-04-23

202人看过
合同转让
房屋买卖合同可以直接定为违法建筑吗

如果未经有关部门颁发施工许可证，擅自施工建筑的，或虽有施工许可证和建设用地审批手续，但未按批准内容施工的房屋建筑物属违章建筑。其中包括：1、建造人未取得土地所有权，而在他人有合法使用权的土地上建造违章建筑;2、取得土地使用权，单位取得建筑许可证，擅自建造的违章建筑物;3、取得土地所有权和建筑许可证，单位未按批准内容施工的违章建筑物。两法还规定，以违章建筑为标的的买卖，应认定无效。由于违章建筑物不具有合法手续，或其施工违法，因而不能成为合同转让的合法标的物，转让违章建筑物的行为应属无效。因此，双方签订的房屋买卖合同属无效合同。一、违章建筑的类型违章建筑主要包括：（1）未申请或申请未获得批准，并未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证而建成的建筑物；（2）擅自改变建设工程规划许可证的规定建成的建筑物；（3）擅自改变了使用性质建成的建筑物；（4）临时建筑建设后超过有效期未拆除成为永久性建筑的

2023-02-04

182人看过

合同转让
房屋被认定违法建筑买卖合同如何处理

如果未经有关部门颁发施工许可证，擅自施工建筑的，或虽有施工许可证和建设用地审批手续，但未按批准内容施工的房屋建筑物属违章建筑。其中包括：1、建造人未取得土地所有权，而在他人有合法使用权的土地上建造违章建筑;2、取得土地使用权，单位取得建筑许可证，擅自建造的违章建筑物;3、取得土地所有权和建筑许可证，单位未按批准内容施工的违章建筑物。两法还规定，以违章建筑为标的的买卖，应认定无效。由于违章建筑物不具有合法手续，或其施工违法，因而不能成为合同转让的合法标的物，转让违章建筑物的行为应属无效。因此，双方签订的房屋买卖合同属无效合同。一、违章建筑使用权有哪些违章建筑物本身是物的一种，在有关行政主管部门未依法认定要求拆除之前，违章建筑建造者仍然对物享有某些民法典上的权利。这些权利主要包括：1、有权处分建筑材料。虽然建造人对该建筑物不享有所有权，因此亦不享有处分权，但违章建筑物建造人对违章建筑物的构筑材

2023-03-26

93人看过
仲裁机构
非法建筑买卖合同纠纷的效力怎么认定

非法建筑买卖合同纠纷的效力，是不具备法律效力的。对于违法建筑买卖而言，买卖合同的标的具有违法性，所以是不具备效力的。合同效力，指依法成立受法律保护的合同，对合同当事人产生的必须履行其合同的义务，不得擅自变更或解除合同的法律拘束力，即法律效力。这个“法律效力”不是说合同本身是法律，而是说由于合同当事人的意志符合国家意志和社会利益，国家赋予当事人的意志以拘束力，要求合同当事人严格履行合同，否则即依靠国家强制力，要当事人履行合同并承担违约责任。一、合同效力的种类（一）、有效合同所谓有效合同，是指依照法律的规定成立并在当事人之间产生法律约束力的合同。主要应具有以下条件：1、行为人具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、不违反法律或者社会公共利益。（二）、无效合同无效合同是相对有效合同而言的，它是指合同虽然成立，但因其违反法律、行政法规或公共利益，因此被确认无效。并由此而推断其主要特征有：1、

2023-04-02

269人看过