司法实践解决工期顺延定量有哪几种
来源:互联网 时间: 2023-06-03 14:02:22 493 人看过

法律咨询:司法实践解决工期顺延定量有哪两种

律师回答:

一种是通过司法鉴定机构仅就增加工程量需要的合理工期来予以认定;另外一种是参照合同工期以及合同造价来简单计算需要顺延的具体时间。

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第六十四条违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。

第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以罚款。

超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收。

以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六十六条建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

第六十七条承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第六十八条在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,分别处以罚款,没收贿赂的财物,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

对在工程承包中行贿的承包单位,除依照前款规定处罚外,可以责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。

第六十九条工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月02日 20:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多司法鉴定机构相关文章
  • 司法实践中提起亲子鉴定的种种情况
    司法实践中提起的种种情况提起亲子鉴定的情况,绝大多数发生在夫妻之间。一般发生在离婚案件和追索抚养费案件中。如丈夫怀疑妻子有第三者而起诉离婚或拒付抚养费,一方或双方要求鉴定子女是否丈夫亲生。这种情况在审判实践中发生较多,这主要由于男、女双方在生育子女中的特殊地位决定的。男方提出申请亲子鉴定的目的或原因主要有以下几种情况:一是可以在处理婚姻纠纷中处于主动地位,二是可以不承担小孩的抚养费,可以不抚养小孩,有的甚至对以前抚养小孩的费用要求女方支付。三是有的男方认为可以因此解除其小孩是否为其所生这一心病。另外,在涉及婚姻案件时,妻子主动提出其婚内所生小孩不是其丈夫所生,若男方不予认可,女方即提出申请,要求作亲子鉴定。其原因主要是:一是妻子要抚养小孩,且其有一定的经济能力,二是妻子另有隐情,如该子女的亲生父亲为抚养小孩对其提出要求等。这种情况在审判实践中较少。还有在收养案件中,妻子怀疑丈夫所提出收养的
    2023-06-11
    471人看过
  • 探究刑拘延长的司法实践
    延长刑事拘留的条件:1、对于被拘留的犯罪嫌疑人,经过审查认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日内提请检察院审查批准。2、延长一至四日。即在特殊情况下,经县以上公安机关负责人批准,提请审查批准逮捕的时间,在原有三日基础上延长一至四日。在司法实践中特殊情况一般指犯罪嫌疑人的行为构成了犯罪的重大嫌疑,但犯罪事实尚未查明;案情复杂、证据材料的收集尚不足以提请批准逮捕的;作为认定案件事实的主要证据的鉴定结论尚未作出,影响确定案件性质的。3、延长三十日。即对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可以延长至三十日。其中流窜作案是指跨市、县管辖范围连续作案,或者在居住地作案后逃跑到外市、县继续作案;多次作案是指三次以上作案;结伙作案是指两人以上共同作案。刑拘住哪刑事拘留的羁押地点应当在公安机关的看守所内。刑事拘留作为一种强制措施,在一般情况下,公安机关对被
    2023-07-05
    219人看过
  • 司法实践中对工程造价有哪些观点和误解
    第一种观点是评估机构按照当年适用的工程定额标准计算费用。原因是国家没有规定建设工程造价计算标准时,建设部和地方建设主管部门发布的建设工程定额标准属于行业标准,应当参照执行。对这一观点的误解在于:一是混淆了国家下达的建设工程定额标准和建设工程造价标准。二者的区别在于工程定额中包含工程利润,工程造价不应包含利润;二是“国家没有规定工程造价的计算标准”。实际上,国家规定了建设工程造价的计算标准,即工程造价包括直接费用和间接费用。第二种观点认为,成本是根据建筑业主管部门发布的市场价格信息计算的。原因是建设行政主管部门制定的计算工程造价的定额标准往往跟不上市场价格的变化,建设行政主管部门发布的市场价格信息更贴近市场和建设工程实际造价,有利于保护当事人的利益。实际上,工程定额“直接表示为各单位建安工程消耗的人工、材料、施工机械台班数量和基价的标准值”,是“计价依据”。根据当地市场价格信息,如地面材料价
    2023-05-07
    325人看过
  • 实践中司法调解的方法
    司法调解是指人民法院在接到当事人诉状后,根据案情的实际情况,认为可以通过对当事人做思想工作解决双方纠纷的一种手段和方法。此种方法的优越性是:不但可以最大限度地消除当事人双方的隔阂,避免将仇气越积越大,而且还可以最大限度地节约诉讼资源和时间。为此,有必要将实践中的司法调解手段和方法进行总结和分析。一、拉家常法拉家常就是聊聊家常琐事,就是把当事人看做自家人、把他们的事当做自家的事和睦对话、闲言对答。因为此法是拉家常式,所以在奔入调解的主题上不可直达,特别是疙瘩难解的纠纷更要做到缓、拖、引、拉。缓,即做当事人思想工作时要坚持缓冲、缓和、松弛的要领;拖,即低速度,不着急;引,即边说边有意地向正题渗入;拉,就是在完成前面的任务后,才去把要解决的问题拉入正题。比如,郑州高新区法院在调解王某要求离婚案中就是采取这种方法。40多岁的王某与丈夫已有三个孩子,丈夫由于不小心撞断了一条腿,其找借口想和丈夫离婚,
    2023-06-11
    186人看过
  • 司法实践中“第二次起诉也难以判决离婚”的几种情形
    一、司法实践中第二次起诉也难以判决离婚的几种情形(一)涉及现役军人的离婚案。现役军人的配偶要求离婚,须得军人同意,但军人一方有重大过错的除外。(二)当事人住房困难的。如果当事人离婚后住房没有着落,起诉人也无法为对方提供离婚后的住房保障,法院会慎重考虑当事人的生活困难问题。(三)老年人离婚的。因涉及的法律和实际问题较多,尤其60岁以上老年人,由于现实生活和工作退休以及养老等诸多问题,如果另一方不同意离婚,法院判决会非常谨慎。(四)一方当事人有特殊困难的。如起诉方能力强、收入高,被起诉方没有工作能力或没有基本收入保障,但在共同的家庭生活中作出了贡献。据此,法院会审慎判决。(五)被起诉方情绪激动、易出现极端行为的。法官出于心理压力,很难作出判决。二、第二次起诉离婚一定会判离婚吗不一定。法院判决离婚的标准是夫妻感情是否确已破裂;有下列情形之一,调解无效的,应准予离婚:(一)重婚或有配偶者与他人同居
    2023-06-04
    202人看过
  • 定罪量刑合同诈骗的司法实践
    有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。合同诈骗2万以下如何量刑1、合同诈骗2万元的一般认定为“数额较大”,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。3、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六
    2023-07-05
    494人看过
  •  未出庭判决的司法实践
    首先,我们需要明确题目要求提取主要思想,即提取出文章或文本中的核心思想或主旨。接着,我们需要仔细阅读文本,理解其中的内容,并从中提取出主要思想。最后,我们需要将提取出的主要思想简洁明了地表达出来,并保持原意不变。在阅读文本后,我们可以发现,该文本主要讲述的是如何通过学习英语来提高自己的语言能力。因此,我们可以提取出主要思想为“学习英语,提高语言能力”。根据《民事诉讼法》的相关规定,关于缺席判决的适用情况,具体如下:1、若原告未出庭或中途退出法庭,但被告提起了反诉,则可以进行缺席判决;2、若被告被传票,无正当理由不能拒绝法庭,或者未经法庭许可中途退出法庭,则也可以进行缺席判决;3、若法院裁定不允许原告撤回法庭,且原告被传票,无正当理由不能拒绝法庭,则同样可以进行缺席判决;4、若无民事行为能力的被告人的法定代理人被传票,无正当理由不能拒绝法庭,则也可以进行缺席判决;5、在借贷案件中,若债权人起
    2023-09-26
    226人看过
  •  公司法司法解散实践与探讨
    根据《中华人民共和国公司法》的规定,在公司解散原因出现后的十五天内,公司必须成立清算组进行清算。如果公司经营管理发生严重困难,如继续存在将会给股东利益造成重大损失的,通过其他途径不能解决的,持有公司全体股东百分之十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。公司解散后,必须在解散原因出现后的十五天内成立清算组,开始进行清算。《中华人民共和国公司法》关于解散公司法的规定:公司经营管理发生严重困难,如继续存在将会给股东利益造成重大损失的,通过其他途径不能解决的,持有公司全体股东百分之十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 我国公司法关于解散的规定有哪些?根据我国公司法的规定,公司解散的情形包括:公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;公司股东会或者股东大会决议解散;因公司合并或者分立需要解散;公司主要债务达到净资产的1/3,且未到履行期限;公司营业期限届满或者公司
    2023-08-27
    453人看过
  • 金融诈骗团伙员工量刑:司法实践
    根据我国法律规定,诈骗团伙的员工也就是从犯,在量刑时,对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。发现网络金融诈骗团伙如何举报可以向人民检察院、公安机关进行举报。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行
    2023-07-11
    336人看过
  • 判决和裁定在司法实践中的具体应用有哪些?
    判决和裁定的区别:1、判决是解决案件的实质性问题,作出案件的结论和决定,裁决主要是解决程序性问题,如人民法院驳回自诉、撤销原判决、发回原人民法院重新审判等;2、在一个案件中,只有一个判决发生法律效力并被执行,可以有几个判决发生法律效力;3、判决必须以书面形式表达,裁决可以以书面形式和口头形式表达。口头裁决完成后,记录在笔录中;4、上诉、抗诉期限不同。不服一审民事、行政判决的上诉、抗诉期限为15天,第一审民事、行政裁定上诉、抗诉期限为10日。不服一审刑事判决的上诉、抗诉期限为10天,第一审刑事裁定上诉、抗诉期限为5日。民事判决和裁定之间有什么不同民事判决和裁定之间的区别:1、使用的事项不同。判决是对当事人双方争纷的事实进行认定与处理;而裁定一般适用于诉讼程序。2、做出的依据不同。裁定根据的事实是程序性事实、依据的法律是民事诉讼法,可以在诉讼过程中的任何阶段作出;判决根据的事实是人民法院认定的
    2023-07-16
    428人看过
  •  合同实践中有哪些种类?
    实践合同包括定金合同、借用合同和保管合同。民间借贷是当事人约定一方将一定种类和数额的货币所有权移转给他方,他方于一定期限内返还同种类同数额货币的合同。典型的实践合同包括以下几种形式:1.定金合同:双方当事人在合同中约定,一方需向另一方支付一定金额的定金作为合同的担保。2.借用合同:一方同意将某物借给另一方使用,并在合同中规定借用的期限和归还方式。3.保管合同:双方当事人约定,一方将物品交付另一方保管,并规定了保管期限和保管费用等事项。(四)民间借贷(自然人与自然人之间的借贷关系),是当事人约定一方将一定种类和数额的货币所有权移转给他方,他方于一定期限内返还同种类同数额货币的合同。民间借贷合同民间借贷合同是指自然人、法人或其他组织之间通过民间借贷方式订立的合同。在这种合同中,借款人向出借人提供资金,出借人则向借款人提供借款。借款人按照约定的利率和期限向出借人支付利息和本金,出借人则按照约定的
    2023-11-24
    230人看过
  •  法定继承顺序:民法中的规定与实践
    在进行法定继承时,应按照相关规定进行办理。若存在遗嘱,则应按照遗嘱中的规定进行继承或遗赠。若存在遗赠扶养协议,则应按照协议中的规定进行办理。如果没有遗嘱,遗产的继承顺序为:第一顺序为配偶、子女、父母,第二顺序为兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承。在进行法定继承时,应按照相关规定进行办理;若存在遗嘱,则应按照遗嘱中的规定进行继承或遗赠;若存在遗赠扶养协议,则应按照协议中的规定进行办理。没有遗嘱的,按下列顺序继承遗产:(一)第一顺序:配偶、子女、父母;(二)第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承;没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。 民 法 典 继 承 顺 序 是 什 么 ?民法典规定了遗产继承的顺序,包括第一顺序和第二顺序。第一顺序继承人包括配偶、子女和父母,第二顺序继承人包括
    2023-09-10
    262人看过
  • - 不同时期的司法实践
    诈骗罪量刑处罚标准根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,公私财产诈骗数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。共同诈骗犯罪,应当根据行为人参与共同诈骗的数额确定犯罪数额,并根据行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额依法处罚。诈骗已经开始实施,但是因为行为人意志以外的原因没有获得财产的是诈骗未遂。诈骗未遂,情节严重的,还应当依法定罪处罚。诈骗罪数额标准怎么确定,诈骗罪如何量刑处罚诈骗行为在很多国家和地区都是被规定为刑事犯罪的,而在对诈骗行为定罪处罚的时候,需要充分的考虑诈骗的数额,那么大家知道诈骗罪数额标准该怎么确定吗诈骗罪数额标准怎么确定根据《中华人民共和国刑法》第266条的相关规定,诈骗罪是指以
    2023-07-07
    262人看过
  • 何种情形可引起工期顺延
    一、何种情形可引起工期顺延有下列情形的单位可以主张工期顺延:1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4、设计变更和工程量增加;5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。二、拖延工期索赔费用包括哪些1.总部管理费用:总部管理费用的计算、证实和审核都非常困难。下面介绍几种计算方法。(一)总直接费分摊法:每单位直接费用应分摊的管理费=合同执行期间总管理费用÷合同执行期间总直接费用;管理费分摊额=每单位直接费用应分摊的管理费×实际直接费。(二)特殊基础分摊法:该种方法是将管理费用开支按用途分成许多类别,按这些类别的性质分别确定分摊基础,分
    2024-01-20
    175人看过
换一批
#司法鉴定
北京
律师推荐
    展开

    司法鉴定机构是指在诉讼过程中,对案件中的专门性问题,接受司法机关或当事人委托,运用专业知识和技术,依照法定程序作出鉴别和判断活动的专门单位。司法鉴定机构受理鉴定委托后,应当指定本机构中具有该鉴定事项执业资格的司法鉴定人进行鉴定。司法鉴定机构... 更多>

    #司法鉴定机构
    相关咨询
    • 实践合同都有哪几种,法律的规定是什么
      西藏在线咨询 2023-10-22
      典型的实践合同包括以下几种: (一)定金合同; (二)借用合同; (三)保管合同,是指双方当事人约定一方将物交付他方保管的合同; (四)民间借贷(自然人与自然人之间的借贷关系),是当事人约定一方将一定种类和数额的货币所有权移转给他方,他方于一定期限内返还同种类同数额货币的合同。
    • 实践合同包括哪几种呢
      新疆在线咨询 2022-11-14
      目前我国的实践性合同主要有以下四种: 1、定金合同 定金合同是合同当事人在订立主合同时,为了保证主合同的履行,签订从合同约定一方当事人预先支付给对方一定数额的货币,债务人履行债务后,定金应当收回或者抵作价款的一种担保合同。 2、自然人之间的借款合同 借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。 3、保管合同 保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物,并返还该物的合同。 4、借用合同
    • 公司合同和实践有落差,有解决方法吗
      吉林省在线咨询 2022-10-01
      如若涉嫌欺诈,您可以主张对方违约,向劳保部门举报投诉。
    • 延期审理的法定情形有哪几种
      云南在线咨询 2023-03-29
      延期审理的法定情形有哪几种 (一)需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定或者勘验的; (二)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出建议的; (三)由于申请回避而不能进行审判的。 《刑事诉讼法》 第二百零四条在法庭审判过程中,遇有下列情形之一,影响审判进行的,可以延期审理: (一)需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定或者勘验的; (二)检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出
    • 合同违约四种解决方法有哪几种?
      山西在线咨询 2023-09-08
      合同的违约的解决方式有: 1、合同发生违约情况的,可以由合同双方当事人协商解决; 2、合同发生违约情况的,可以由第三方调解机构介入调解解决; 3、合同发生违约情况的,合同双方当事人事先有仲裁协议的,可以提起仲裁解除;4、合同有违约情况的,可以通过诉讼方式解决。