和谐仲裁“盘活”闲置地
来源：法律编辑整理
时间： 2023-06-06 10:15:43
108 人看过
核心提示：仲裁员不是简单地一裁终局，而是在引导双方当事人由对抗走向对话的同时，又引入第三方化解僵局，从而使得一处搁置近10年的闲置地重现生机。昨悉，武汉仲裁委员会这一作法，成为和谐仲裁的一个样板案例。
1996年6月，江汉区某开发公司(以下简称甲方)与武汉一家台资地产开发商(以下简称乙方)签约：甲方将位于江汉区友谊路附近一块地皮，以3000余万元转让给乙方。甲方则负责协助办理拆迁安置，以及缴纳各种配套费用。
因各种原因，乙方没有能力注入新资金，甲方完成不了企业改制，职工与企业之间的矛盾加剧，到2001年，该楼盘已成闲置地。
2003年，因该楼盘属于停工未建工程，影响市容观瞻，遂被政府征作临时绿化土地。如该项目再不启动，政府可依据《闲置土地处置办法》予以收回，这样双方损失将更惨。
受理此案的武汉仲裁委本着和谐仲裁理念，积极与有关部门联系，一方面引导双方换位思考;另一方面，又打破常规，积极从案外想办法，最终邀来一家实力强劲的开发商(以下简称丙方)入股，共同开发该楼盘。最后，经过三方协商，项目成功启动。甲方完成了企业改制，乙方资金也得以完璧归赵，得到相应回报，丙方成为项目新主人，楼盘在销售旺季顺利出售，三方各得其所，实现三赢。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
闲置宅基地盘活方法有哪些
170人看过
-
闲置宅基地盘活利用的模式
398人看过
-
转让注册商标盘活闲置资产
482人看过
-
农村闲置宅基地和闲置农房有望激活，农民的房子值钱了
191人看过
-
彰显仲裁特色，促进社会和谐
420人看过
-
推行仲裁制度构建和谐社会
334人看过
律师服务
更多仲裁员相关文章
-
仲裁制度一、充分认识仲裁制度的先进性及其对解决房地产纠纷案件的积极作用。近些年来，随着郑州市区域经济的持续、快速发展，在拉大城市框架、发展郑东新区、实施旧城改造、优化投资和居住环境、加快城市化进程和建设国家区域性中心城市扩大城市过程中，郑州房地产业抓住机遇、快速发展，进入了一个新的发展时期。在此过程中，越来越多的经济纠纷与繁荣的房地产市场相伴而生，房地产业已成为经济纠纷的高发地带，有些案件涉及面广、影响力大，群众上访集中，如不妥善解决，将影响社会稳定和房地产业的健康发展。如何有效化解这些纠纷，也是我们行业主管部门必须要面对和重视的问题，就在我们对如何处理这些矛盾感到困惑时，郑州仲裁委员会的领导和专家们来到了房管局，向我们介绍了仲裁法律制度，通过专家对仲裁知识的介绍，我们充分认识到了仲裁制度自身的先进性和优越性。我们对房地产开发企业的调查结果显示：在发生房地产纠纷后，大多数房地产开发企业愿意选择一个2023-06-06217人看过 -
闲置土地闲置土地的调查认定，按照下列程序办理：（一）发现疑似闲置土地的，应当在30日内进行调查核实，并向国有建设用地使用者发出《闲置土地调查通知书》。国有建设用地使用权人应当自收到闲置土地调查通知之日起30日内，按照规定提供土地开发利用、闲置原因及有关说明等材料。（二）履行闲置土地调查职责，可以采取下列措施：询问当事人和其他证人；现场勘查、拍照、录像；查阅、复制与被调查人有关的土地资料；要求被调查人说明土地权利和使用问题。（3）经调查核实，构成闲置土地的，发给国有建设用地使用人《闲置土地认定书》，报上级国土资源主管部门，并通过门户网站等形式向社会公开闲置土地的相关信息；政府或政府有关部门的行为导致土地闲置的，应当同时公开土地闲置原因，并及时告知政府或政府有关部门写作。依法经调查认定的闲置土地，按照下列两种情况处理：（1）已开工建设开发被认定为闲置土地或者政府或者政府有关部门的行为造成建设开发延误，2023-05-08332人看过 -
优先购买权闲置土地的类型：（一）从土地类型上区分，闲置土地分为国有闲置土地何经批准征用的农民集体所有的闲置土地；（二）从用地批文上区分，闲置土地主要分为通知书类以及批准书类。闲置土地，是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地，也可以认定为闲置土地。海口市处置闲置土地若干规定第一条为了加强建设用地管理，合理利用土地资源，促进我市经济和社会发展，根据有关法律法规，结合本市实际，制定本规定。第二条下列情形之一的闲置建设用地，市土地行政主管部门可以报经原用地批准机关批准后无偿收回土地使用权或占有的土地：（一）以划拨、出让、转让方式取得国有土地使用权，超过约定的动工开发日期（没有约定期限2023-07-03194人看过 -
闲置土地根据我国相关法律规定，闲置土地是指国有建设用地使用权人在国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定到期后一年内未开始开发的国有建设用地。第二条本办法所称闲置土地，是指国有建设用地使用权人自本办法规定的开工建设开发之日起一年以上未开始开发的国有建设用地国有建设用地使用权有偿使用合同或转让决定书。已开发但开发建设用地面积占应开发建设用地总面积三分之一以下，或者投资额占总投资25%以下的国有建设用地，而暂停开发建设一年的，也可视为闲置土地。第三条闲置土地的处置，应当符合土地利用总体规划和城乡规划，遵循依法促进利用、保护权益、公开信息的原则。提出了国家收回土地的程序。市、县级土地主管部门根据市、县级政府机关的批准，修改土地利用文件，编制被征收土地上居民、企业搬迁申请书，或者对国土部门收回国有土地的决定提出处理意见，制定收回国有土地使用权的具体方案，并予以公告和有关事项，或者采取其他方式，保证人民群2023-05-02193人看过
-
法律综合知识生活总让我们跟着它走。因为要设置一个庞大的储物柜，布置一间宽裕的客厅，整理房间里乱七八糟的杂物……我们要想出修饰的方法，打掉墙壁？不要阳台？还是把房间换一种用途？整天与家具商场里头的层架、入墙衣柜、伸缩家具、各种饰物打交道，务求把家中的器物塞得很好看，结果往往堆积了越来越多杂物，一发不可收拾。现在终于可以对它们表示厌恶了，一种理想生活已被描绘出来。位于北京的这间寓所，给了我们不少启示：没有烦琐和累赘，洗手盆、坐便器和储物柜便组成一间卫生间，镜子、水龙头成了实用的装饰，仿佛这里的生活简单而轻松。没有繁华的喧嚣，沉积岩的地面和腰线透出古朴的味道，灰黄的门和地毯给人稳定感，金属的楼梯扶手闪耀着冷傲的光芒。没有枯燥的沉郁，生命中有了空间展开天马行空的想象，粉蓝的玻璃是和美朦胧的梦，再由圆镜截取真实一角带领你回来。至此，更多的细节要出来了，每件摆设即使没有射灯在照射着，都成了展览的艺术品，一张花几、2023-04-22226人看过 -
闲置土地在国家新一轮严查囤地控制房价的背景下，广州政府将重新修订颁布《广州市闲置土地处理办法》，近日将颁布实施。新办法首次明确，将对闲置土地征收增值地价，还要统一按地价20%征收土地闲置费，以此增加开发商囤地成本。1闲置费一次性收地价20%原先规定，用地单位以出让方式取得土地使用权的，对其闲置土地闲置费的征收总额累计不得超过该宗土地使用权出让金的20%。而在新办法中，土地闲置费不再按月计收，而是统一规定按出让土地价款20%或划拨土地价款20%一次性征收，并明确规定，逾期不缴纳土地闲置费的，自逾期之日起按日加收应缴土地闲置费总额1%。的滞纳金，加重了对土地闲置行为的处罚力度。2增值地价征收标准待公布根据国务院《关于促进节约集约用地的通知》“对闲置用地特别是房地产用地要征缴增值地价”的要求，新办法规定闲置土地增值的，由土地行政主管部门在签订国有土地有偿使用补充合同时依规定调整土地价款，进一步加大了土地2023-06-15461人看过 -
建设用地土地被闲置的，需要缴纳土地闲置费吗第十四条除本办法第八条规定情形外，闲置土地按照下列方式处理：(一)未动工开发满一年的，由市、县国土资源主管部门报经本级人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》，按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本;(二)未动工开发满两年的，由市、县国土资源主管部门按照，无偿收回国有建设用地使用权。闲置土地设有抵押权的，同时抄送相关土地抵押权人。哪些情况下可以收回国有土地使用权收回土地使用权是指当出现某种法律事实时，原批准用地的人民政府地政部门经批准后依法收回用地单位或者个人使用的国有土地使用权。《土地管理法》第78条第1款规定：无权批准征用、使用土地的单位或个人非法批准占用土地的，超越批准权限非法批准占用土地的，不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的，或违反法律规定的程序批准占用、征用土地的，其批准文2023-03-01221人看过 -
闲置土地1、《意见》明确了闲置土地的定义，即土地使用者依法取得土地使用权，未经原批准的人民政府同意，超过规定期限未进行开发的建设用地，以及已经取得土地使用权的建设用地已开始开发建设，但建设总投资或开发建设面积不符合规定要求的。《意见》指出，已办理非农业建设占用耕地审批手续的闲置土地使用者，自批准之日起一年内未开始开发建设的，应当缴纳每平方米2元至10元的闲置费；未经批准占用耕地的，应当缴纳每平方米2元至10元的闲置费连续两年未使用的，经原批准使用土地的机关批准，由县级以上人民政府按照行政程序无偿收回土地使用权。以出让或者其他有偿使用方式取得城市规划区范围内房地产开发用地使用权的闲置土地使用者，自出让合同签订之日起满一年未开始开发的，应当向出让人缴纳相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费国土资源部门；连续两年未动工开发的，国土资源部门可以按照行政处罚程序无偿收回土地使用权。两种或七种闲置土地处2023-05-0862人看过
-
法律综合知识闲置土地处置办法【颁布单位】国土资源部【发文字号】国土资源部令第53号【颁布时间】2012－6－1【失效时间】【法规来源】【全文】闲置土地处置办法闲置土地处置办法国土资源部闲置土地处置办法中华人民共和国国土资源部令第53号《闲置土地处置办法》已经22日国土资源部第1次部务会议修订通过，现予以发布，自1日起施行。二〇一二年六月一日闲置土地处置办法（1999年4月26日国土资源部第6次部长办公会议通过，22日国土资源部第1次部务会议修订）第一章总则第一条为有效处置和充分利用闲置土地，规范土地市场行为，促进节约集约用地，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、行政法规，制定本办法。第二条本办法所称闲置土地，是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。已动工开发但开发建设用地2024-04-04446人看过 -
闲置土地批而未供土地，是指依法已经国务院或省级人民政府批准土地征用或农地转用，而未供应出去的土地。闲置土地，是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。国土资源部关于严格建设用地管理促进批而未用土地利用的通知【发布日期】2009－8－11【作者】【来源】各省、自治区、直辖市国土资源厅（国土环境资源厅、国土资源局、国土资源和房屋管理局、规划和国土资源管理局），新疆生产建设兵团国土资源局，各派驻地方的国家土地督察局：为促进城市新增建设用地及时有效供应并得到充分利用，进一步加强建设用地管理，依法纠正和遏制违法违规使用农村集体土地等行为，现就有关工作事宜通知如下：一、加快城市建设用地审批和土地征收实施各级国土资源管理部门要切实增强主动工作意识，提高工作效率，积极采取有效措施，对国务院批准的2007、2008年度城市建设用地2023-07-21155人看过 -
农民富余的房子长期闲置，是一个巨大的资源浪费。一旦盘活这一沉睡资源，乡村的资金流就会立即活跃起来，农民“双创”就有了资本。最近，中国人民大学一位教授到法国乡村访问，羡慕其优美风光和居住环境，询问是否可以在当地购买农民的房子，陪同的人说非常欢迎，没有任何政策障碍。这位教授回国后一直在思考，我一个中国人，可以在法国的乡下购买住房，为什么不可以在中国的乡下购买农民的闲置住房呢?有人开玩笑说，中国的城市像欧洲农村像非洲。的确，我们的城市越来越漂亮，包括绝大多数县城也都有模有样了。但乡村的凋敝令人吃惊，“空心村”越来越多。笔者曾经采访过一个自然村，这个村子离省会主城区只有20多公里，这里农民的生活与城市相比真是天壤之别。农民住在低矮潮湿的小屋里，十几户人家共用一个池塘，塘水浑浊不堪。他们每天大清早起来，用水桶挑水，家家户户都有一个水缸。村里的路还是土路，一到下雨下雪，泥烂路滑，孩子们出村上学都很艰难2023-05-04320人看过 -
土地使用税一、闲置土地是否要交使用税根据《城镇土地使用税暂行条例》第九条规定：“征用的耕地，自批准征用之日起满一年时开始缴纳土地使用税；征用的非耕地，自批准征用次月起缴纳土地使用税。”同时，根据国家税务总局《关于土地使用税若干具体问题的解释和暂行规定》(国税地字[1998]015号)文件规定：纳税人实际占用的土地面积，是指由省、自治区、直辖市人民政府规定的单位组织测定的土地面积。尚未组织测量，但纳税人持有政府部门核发的土地使用证书的，以证书确认的土地面积为准；尚未发土地使用证书的，应由纳税人据实申报土地面积。由此可见，所购土地不管使用与否，都应申报缴纳土地使用税。二、什么是闲置土地1、闲置土地未动工开发满一年的，由市、县国土资源主管部门报经本级人民政府批准后，向国有建设用地使用权人下达《征缴土地闲置费决定书》，按照土地出让或者划拨价款的百分之二十征缴土地闲置费。土地闲置费不得列入生产成本；未动工开发2023-06-22206人看过
-
法律综合知识［案例］，某市一工业企业通过协议出让，以1000万元的价格取得某国有土地使用权，并与市国土资源局签订了出让合同。取得的土地面积为3500平方米，其中应动工开发建设的面积为3000平方米，总投资额为1．5亿。该企业在当月取得了建设用地批准书后，随即开始动工建设。但由于资金问题，在投入了3000万元、已动工建设900平方米厂房后，起自行停止了建设。由于该块土地长期得不到开发利用，市国土资源局先后两次发文通知该企业到该局进行处理。，市国土资源局对该企业作出无偿收回闲置土地的处罚。该企业不服，认为其已对该地块投入建设资金总计4000万元，并已在该土地上建设了900平方米的厂房，所以该土地应不属于闲置土地。［疑惑］闲置土地应当如何认定？对闲置土地应当如何处理？该市国土资源局对该企业的处罚是否正确？［解析］本案主要涉及闲置土地的认定和处置问题。关于闲置土地的认定根据《城市房地产管理法》规定和《闲置土地2022-11-1570人看过 -
闲置土地闲置土地的类型：（一）从土地类型上区分，闲置土地分为国有闲置土地何经批准征用的农民集体所有的闲置土地；（二）从用地批文上区分，闲置土地主要分为通知书类以及批准书类。闲置土地，是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地，也可以认定为闲置土地。一、房产开发商具备哪些证才可以动工建房，卖房房地产开发商动土建房时，需要土地证和建设用地规划许可证这两个证，加上规划要点批复，是进行房地产开发的前提。房地产开发商卖房需要的证件有：房地产开发商都应当持有一照、五证才可以卖房。一照即《企业法人营业执照》，五证即《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》；《建设工程规划许可证》、《建设工2023-03-20205人看过
#仲裁知识
北京
律师推荐
展开
#仲裁员
词条
仲裁员是负责审理案件的人，通常在仲裁程序开始前由双方当事人共同选定。仲裁员需要具备公正、客观、严谨、专业的态度，并遵守仲裁程序的规定和要求，确保仲裁程序的公正、透明和合法。 仲裁员需要了解相关法律法规、合同条款和商业惯例，以便正确判断和裁决... 更多>
#仲裁员
最新文章
-
2023-09-13 -
2023-09-13 -
2023-09-12 -
2023-09-11 -
2023-09-07
#仲裁员
相关咨询
-
怎样防止开发商闲置土地闲置吉林省在线咨询 2022-02-11一、各地应在年初闲置土地清查工作的基础上，对照国家和省规定的政策分门别类地予以处理。应当收取闲置费的，必须在2007年12月底之前按照省定标准征收到位;应当无偿收回的，在足额征收闲置费的前提下，必须及时下达收回通知书，原则上应在2007年12月底之前全部收回。有特殊情况的，经县级以上人民政府同意，可以延长到2008年5月31日。所有收回的闲置土地全部纳入政府土地储备。二、各地在具体开展工作时，要突 -
地区收闲置分。。。安徽在线咨询 2022-11-02现在公安部规定：代替实际驾驶人接受机动车交通违法处罚和记分，并从中谋取经济利益的，暂扣6个月机动车驾驶证，并处1000元到2000元罚款。第一次被处罚后被发现再犯的，以及组织、介绍他人代替实际驾驶人接受机动车交通违法处罚和记分并从中谋取经济利益的，处15日以下拘留，并处2000元到5000元罚款；同时，还要吊销机动车驾驶证，并且在5年内不得重考。 -
闲置不满一年要交土地闲置费吗？陕西在线咨询 2022-10-26土地闲置未满一年的，计算土地闲置期间但不收闲置费。土地闲置满一年的，从认定的土地闲置之日起计算和征收土地闲置费。土地被认定为闲置土地后，用地单位应按规定缴纳土地闲置费，预期不缴纳的，自期限届满之日起按日加收应缴土地闲置费总额万分之五的滞纳金。目前，我市土地闲置费的征收主要分两种，第一是已经签订《国有土地使用权出让合同》的土地，其每月的土地闲置费标准为：（一）经营性房地产用地为合同出让金总额的1.2 -
耕地闲置问题广东在线咨询 2022-10-241出租或承包给他人耕种是你的权利，政府不会干涉。但如果弃耕和荒芜，正有权进行处罚。2如果土地被征用，政府会给补偿的。补偿的原则是谁投资谁受益。补偿的范围包括：地上种植物和附着物，土地剩余年限的收益。 -
性生活不和谐感情破裂重庆在线咨询 2022-10-22就关于感情破裂需要提供相应的证据，比如分居、家庭暴力、隐瞒病史，如果双方都同意离婚的话，共同财产就要均分，共同债务也要均分。如有需要可以联系本律师。
