合同工期约定怎么写
来源:互联网 时间: 2023-04-12 14:43:52 436 人看过

应该写建设单位与承包方在合同中约定工程建设的时间,施工方需要在约定的期限内完成工程的交付。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

一、建筑工程施工合同通用条款有哪些

建筑工程施工合同通用条款一般如下:

1、工程范围。当事人应在合同中附上工程项目一览表及其工程量,主要包括建筑栋数、结构、层数、资金来源、投资总额以及工程的批准文号等;

2、建设工期。即工程的开工和竣工日期;

3、中间交工工程的开工和竣工日期。

合同当事人应当根据相关法律、行政法规的规定和实际情况确定合理的质量保修范围和质量保证期,但不得低于上述保修办法的有关规定。

二、建设工程质量保证金什么时候去退还

工程质量保证金什么时候返还这个问题,需要区分合同有效和无效的情形。

第一种情形:双方签订的建设工程施工合同有效,且对质量保证金返还期限双方作出约定,应在约定质量保证金期限届满后返还。

第二种情形:双方签订的建设工程施工合同有效,但对质量保证金返还期限双方未作约定的,自建设工程通过竣工验收之日起满二年返还质保金。

第三种情形:若双方签订的建设工程施工合同无效,约定的质量保证金返还条款为无效条款,应按双方没有约定处理,自建设工程通过竣工验收之日起满二年返还质保金。

如果因发包人原因致使建设工程未按约定期限进行竣工验收的,自承包人提交工程竣工验收报告九十日开始计算工程质量保证期限。

三、简单土方工程承包合同怎么写

简单土方工程承包合同范本需要写清楚以下条款:

1、承包合同当事人的姓名(名称)、性别、年龄、地址等身份信息;

2、合同的标的、范围、建设工期、工程期限起止时间节点、工程质量、工程造价、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围等主要内容;

3、合同的违约责任以及争议解决方式等。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月04日 16:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同无效相关文章
  • 合同要约邀请合同怎么写
    合同要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。具体包括拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传等。但是商业广告和宣传的内容如果符合要约的条件的,则构成要约。一、要约邀请与要约有什么不同要约邀请与要约的不同如下:1、性质不同。要约生效后应受到法律的约束,受要约人的承诺送达,合同即告成立;要约邀请不具有约束力。要约一经发出,要约人在一定时期内就要受到一定的约束,不得随意撤回和撤销;如果要约人违反了有效要约,就要承担一定的法律责任;要约邀请只是当事人准备订立合同所采取的事实行为。这种行为只是邀请他人向自己发出要约,即使他人作出承诺,也不能因此使合同成立。要约邀请人撤回邀请,一般也不承担法律责任;但要约邀请也可能构成缔约过失责任;2、内容不同。要约是要约人发出的希望订立合同的意思表示,它包括了合同的主要条款;而要约邀请仅仅是希望他人向自己发出要约,它并不包括
    2023-03-09
    166人看过
  • 单位与员工约定试用期怎么写?
    试用期期限必须严格按照法律规定进行约定,超期约定属违法行为,按照法律规定,违法约定的试用期已经履行的,由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准,按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。一、劳动合同法83条规定是什么《劳动合同法》第83条规定:用人单位违反本法规定与劳动者约定试用期的,由劳动行政部门责令改正;违法约定的试用期已经履行的,由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准,按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。二、公司试用期不给转正怎么办试用期结束后公司不给转正,劳动者可以向劳动行政部门举报。由劳动行政部门责令改正;违法约定的试用期已经履行的,由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准,按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。三、试用期内怀孕了公司能不能辞退试用期内怀孕了公司一般可以辞退。根据法律规定辞退员工必须有法定情况,即为试用期不符合录用条件,试用期内
    2023-02-18
    121人看过
  • 乙方工期延误赔偿合同怎么约定
    双方可以自行协商约定赔偿,工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。一、工期延误索赔的计算方法(一)总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同,即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件:1、合同实施过程中总费用计算是准确的,工程成本计算符合现行计价规定,成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;2、承包商的索赔报价是合理的,反映实际情况;3、费用损失的责任,或干扰事件的责任与承包商无任何关系。(二)分项法:按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分
    2023-02-23
    225人看过
  • 工程款逾期违约金约定的合同违约金怎么算
    一、工程款逾期违约金约定的合同违约金怎么算1、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。2、违约金的计算依据是合同总价。3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。《民法典》第五百八十五条:”当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。“二、工程合同逾期付款违约金的计算标准1、相关规定,“逾期付款违约金应当依照付款金额每日万分之五计算。”最高人民法院的司法解释将此比例调整到每日万分之二点一,2004又有所变化,即“逾期贷款(借款人未按合同约定
    2023-04-14
    458人看过
  • 怎么写乙方违约合同
    乙方违约后,需要承担相应的违约责任。1、合同中有违约责任的约定,一般可以直接适用违约责任的约定。2、如果没有约定,可以根据实际损失主张违约责任。同时,违约责任的约定低于实际损失的,可以按照实际损失予以主张。乙方违约合同怎么赔偿根据法律规定,乙方违约的赔偿方式是:有约定的按约定;无约定或约定不明确的,可以协商解决;协商不成,可以向人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁。如果违约金过分高于或过分低于损失时,可以请求法院或仲裁机构予以适当减少或增加。《民法典》第五百八十五条约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
    2023-07-31
    437人看过
  • 非全日制用工合同期限怎么约定
    非全日制用工双方当事人不得约定试用期。劳动保障部颁发的《关于非全日制用工若干问题的意见》明确规定非全日制劳动合同不得约定试用期。兼职属于非全日制用工,因此按照我国《劳动合同法》的相关规定,学生兼职是不用和用人单位约定试用期的。一、劳动者在什么样的情况下可以提出解除劳动合同有下列13种情形之一的,依照劳动合同法规定的条件、程序,劳动者可以与用人单位解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同:1、劳动者与用人单位协商一致的;2、劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的;3、劳动者在试用期内提前3日通知用人单位的;4、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;5、用人单位未及时足额支付劳动报酬的;6、用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的;7、用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;8、用人单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使劳
    2023-02-08
    336人看过
  • 怎么写简约租赁合同
    房屋租赁登记
    兹经双方同意订立一切条件分列于后各愿遵守:(一)业主将_____街/道_____号即_____大厦/楼_____座_____楼租与租客,双方订定租金每月人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元正(收租时另给收据为凭)及订明租用_____年,由_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。规定租客在生用期内不得退租,否则按照所余租期之时间赔偿租金。保证业主收到原定租期的全。保证业主收到原定租期的全部租金。(二)租客不得分租或转租与别人,除所租用之楼宇外,租客不得占用其他地方。租约期满,住客如继续租赁或退租,须于壹个月之前以书面通知(续租则另订新租约方生效力),否则租客须补偿一个月租金给业主。如业主需要收回楼宇,亦须要一个月前通知租客。(三)该楼之租金必须在每月租期之首日以上期形式缴纳,不得藉词拖欠,租客未按租约定的日期交
    2023-06-15
    424人看过
  • 合同怎么写有效,合同有效期怎么写
    一、合同怎么写有效合同写作有效需要满足以下条件:1.订立合同当事人具有相应的民事行为能力;2.合同内容是合同订立当事人的真实意思表示;3.内容不违反法律或社会公共利益;4.是在平等协商的情况下订立的合同,不存在欺诈、胁迫等情形。二、合同有效期怎么写合同有效期由当事人约定,写明合同的生效时间和终止时间。一般来讲,依法成立的合同,自成立时生效;如果双方没有约定生效的时间,一般认为是以合同签订之日起生效,法律另有规定的,从其规定。根据《民法典》第四百七十条规定,合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。三、合同纠纷诉讼时效是几年《民法典》除了在第594条规定了涉外货物买卖合同和技术进的诉讼时效为4年以
    2023-06-24
    305人看过
  • 怎么约定安全施工合同
    甲方:________乙方:________为了加强项目施工安全管理,坚持安全第一、预防为主的方针,确实做到安全生产,人人有责,特签定本协议书。一、工程概况:1、工程名称:________________2、工程范围:甲方委托乙方对____________3、工程地点:________________二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律,遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》,熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组,设立专职安全员与甲方保持联系,并定期对其职工进行安全教育,经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查),且和职工个人要签定安全责任书,不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。四、为保证施工安全管理及安全责任,乙方必须明确现场管理人员:乙方项目负责人:________联系电话:____________乙方现场安全负责人:
    2023-06-08
    189人看过
  • 承包工地食堂违约金合同怎么写?
    甲方:乙方:经甲、乙双方友好协商,甲方就食堂承包给乙方经营一事达成如下协议:1、食堂地点:2、合同期限:合同期限为年,自年月日至年月日止。3、甲方用餐人数:员工管理人员或工程总建筑面积(工程期限)4、餐费标准:员工每人每天标准为元,即早餐元,中、晚餐各元,管理人员每人每天标准为元,即早餐元,中、晚餐各元,宵夜视贵公司情况而定。5、供餐标准:早餐提供的品种有,变换供应员工可自由选择。中、晚餐提供。.6、承包方式:7、付款方式:8、双方权利与义务:甲方的权利与义务(1)甲方提供职工食堂经营场所。(2)甲方根据其生产经营需要,每天应将员工进餐人员(95%)提前交乙方安排,若有变动,甲方需提前四小时通知乙方。甲方若需要临时加餐,应提前通知乙方(3)甲方应按本合同规定时间向乙方支付员工就餐费用。(建筑工地员工使用现金或刷卡除外)(4)甲方有权对乙方膳食管理工作提出意见和建议,有权定期对乙方食品卫生,
    2023-06-20
    247人看过
  • 房屋租赁合同没到期续约合同应该怎么写
    房屋租赁合同没到期续约合同可以重新签订书面房屋租赁合同,明确新的权利义务;仍按原协议履行或改动的权利义务条款较少、双方不愿意重新签订书面协议的,应当简单签订一份补充协议,附在原协议后面。一、劳动合同到期后继续履行还有效吗?劳动合同到期后继续履行的效力还有效,合同到期后,如果双方继续履行合同,双方认可的视为又达成新的合同,继续履行是有效的,但为了保险起见,建议重新签订一份合同。根据《劳动合同法》第十条,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。二、合同补充协议是什么补充协议是对原合同的补充或者变更,一般要明确约定,如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时,应当以补充协议为准,但原合同明示不得变更的条款,补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。签订合同之后,发现内容还需补充的,可以拟定合同补充协议。合同补充协
    2023-02-28
    302人看过
  • 填写合同部分违约金怎么写
    在合同中,双方会约定违约责任,那么,支付违约金属于承担违约责任的一种。在合同中,应明确约定在违约情况下应该支付的违约金的金额,关于违约金的相关条款应属于合同中违约责任的一部分。一、二手房售卖合同违约金1、违约金应占合同总金额的比例是多少在中介提供的很多关于房屋买卖合同的格式条款中,中介通常将违约金约定为总房价的20%。很多人以为违约金最多只能约定为20%。其实纯属误读。我国的《民法典》中规定了定金不能超过合同总金额的20%,也许对违约金的误读从此而来。但定金和违约金并不是一回事。违约金多高,完全可以由房屋买卖的双方根据自己的意愿协商确定。2、一方延迟履行合同,对方是否可以主张全额违约金?在二手房买卖合同中,通常会约定一种“滞纳金”,主要是针对迟延履行合同义务时,违约方需支付的;另外一种是违约金,通常是指一方违约导致合同无法继续履行时,违约方需支付给守约方的。但是有时由于合同文字不严谨,或者
    2023-03-07
    315人看过
  • 工期延误超过合同约定
    在施工合同约定工期时,如果超出了合同工期,需要分不同的原因进行讨论,如果是发包方的原因,比如发包方场地协调出现问题,导致施工方迟迟不能进场施工,或者发包方提供施工材料,但材料却迟迟无法进场的,那么在这种情况下,一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因,比如设备、人员不到位,施工人员拖延严重等原因,导致超过工期的,则由施工方负责。此外,因为不可抗力的因素,即客观无法施工的情况,比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续,由此产生的延期不应当由施工方负责,发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是,在合同履行过程中,需要保留必要的各方协调、通知,催促等书面文件,比如当发包方提供的材料迟迟未入场时,或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时,施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录,并交由发包方确认,以作为日后出现延期时可以免责的证据。合同施工时间怎么写根据《民法
    2023-07-04
    433人看过
  • 对于工程合同违约起诉怎写
    对于工程合同违约起诉,应当包括以下内容:(1)当事人的基本情况,公民应当写明姓名、性别、年龄、民族、工作单位及职务、住址和联系方式,法人写明法人全称、住所地、法人代表人姓名职务、委托代理人姓名、单位职务、地址,律师则写明所在律师事务所即可;(2)有具体明确的诉讼请求;(3)有起诉所依据的事实与理由;(4)证据和证据来源;(5)当事人签名盖章和签署的日期。一、《民事诉讼法》对于起诉的规定第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。第一百二十一条起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、
    2023-02-23
    249人看过
换一批
#
北京
律师推荐
    展开

    确认合同无效的情形有: 1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,从而损害国家利益的; 2、恶意串通,损害国家、集体或者是第三人利益的; 3、以合法形式掩盖非法目的的; 4、损害社会公共利益的;违反法律、行政法规的强制性规定的。 合同无效是指合同... 更多>

    #合同无效
    相关咨询
    • 水电施工合同中约定不履行约定合同怎么写
      贵州在线咨询 2023-06-01
      乙方是指的施工方吗?施工方未履行合同可以要求退还支付款项部分情况下还可以要求赔偿损失。不过您描述的内容不清楚,需要您提供详细信息。
    • 施工合同超过合同约定工期怎么办
      内蒙古在线咨询 2022-07-03
      施工合同超过合同工期由谁负责应视具体情形而定。如果是发包方的原因导致超出合同工期的,一般都由发包方承担延期责任。如果超过合同工期是因施工方导致的,则由施工方负责。根据《民法典》第八百零一条的规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。第八百零四条规定,因发包人的原因致使工
    • 合同没约定履行日期怎么写合同效力
      广西在线咨询 2023-07-18
      1、有效。 2、合同没有写明履行日期当事人可以按照合同内容履行,合同的签定时间、履行时间不属于合同的必备条款,没有写明履行日期的合同依然有效成立。 3、法律依据:《民法典》第四百九十条 当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当
    • 合同合约履行期限怎么写?
      福建在线咨询 2023-07-05
      合同的目的是为了约束合同双方,也可以保障合同双方的权利义务,合同履行期是合同内容的重要条款,一般都会在合同里予以约定,那么,在约定合同履行期时应该怎么写呢? 合同履行期限是指义务人履行合同义务和权利人接受履行行为的时间。一般约定为“当事人应当在该履行期限内履行债务。如果当事人不在该履行期限内履行,则可能构成迟延履行而应当承担违约责任”的形式。 履行期限不明确的,依据《民法典》第五百一十条的规定,双
    • 员工劳动合同签约日期应该怎么写
      山东在线咨询 2022-08-12
      劳动合同书甲方:乙方:签订日期:年月日18页甲方(用人单位)名称:所有制性质:地址:法定代表人(委托代理人):乙方(劳动者)姓名:性别:出生年月:文化程度:现在住址:身份证号码:甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,根据国家有关法律、法规和《山西省企业全面实行劳动合同制的实施办法》,签订本合同,共同遵守执行。 一、合同期限本合同为劳动合同。合同期从年月日起至年月日止,共年(月)。(乙方如为临时工,