一、家庭装修合同书范本:
发包方(甲方)___________________
承包方(乙方)___________________
资质等级:_________________________
甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:
1.工程概况:_________________________
2.工程名称________地点________承包范围________承包方式________承包内容________
3.工期________________
4.工程质量标准:________________
5.工程造价:________________________
6.付款方式:
合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:________________
7.工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。
甲方接到资料后________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8.工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
9.违约责任
(1)合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金;
(2)未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
(3)因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
(4)甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
(5)由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
(6)由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10.合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:
(1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
(2)向合同签订地人民法院起诉。
11.其他具体规定
(1)因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的________________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________元(此费用不在工程价款内);
(2)施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。
(3)施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_______点______分至_____点______分;下午_______点______分至_____点______分。
12.附则
(1)本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(2)本合同签订后工程不得转包。
(3)合同履行完后自动终止。
(4)本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)_________________
代表(签字)________________
乙方:________________________
签约日期:_____年_____月____日
签约地点:____________________
上面大家已经为大家详细提供了家庭装修合同书的范本了,内容比较详细,相信一定会对大家有所帮助。大家在与装修公司签订家庭装修合同书的时候,一定要仔细阅读家庭装修合同书的内容,如果有所疑问的话,大家可以与装修公司进行协商。
-
家庭装修合同怎么写,家庭装修合同样本
356人看过
-
如何合理安排家庭装饰装修费用
493人看过
-
装修合同由谁拟
375人看过
-
如何装修合格的家庭电脑房
395人看过
-
如何解决家庭装饰装修纠纷?
207人看过
-
家庭装修合同安全责任协议书应当怎么写?
334人看过
仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>
-
承包装修合同是家庭装修合同吗山东在线咨询 2023-08-21室内装修合同属于建设工程施工合同,而不是承揽合同。因为室内装饰工程属于建设工程,而非是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的承揽工程。
-
装修没有签订合同应该怎样办,家庭装修签订合同的原则?重庆在线咨询 2022-07-291、应查看装饰公司是否有工商营业执照; 2、应查看装饰公司是否具有资质证书; 3、应让装饰公司先出设计草图; 4、考察装饰公司用的是否是本市工商局颁发的装饰工程施工合同; 5、除签订合同以外,还需要有第三方认证,如果装饰公司没有办理这方面事情,您可要谨慎; 6、审核报价,看一看装饰公司执行的是否是本市行业指导价,否则不要轻易签订; 7、询问装饰公司施工期间他们自己是否有质检员到施工现场巡检,能否提
-
家庭装修合同和保修单澳门在线咨询 2022-07-11装修工程保修单是防止业主入住后,房子产生由于装修公司方面原因的质量问题,后期给业主维修的保证条,但保修单本身没有法律效应,真正具有法律效应的是装修合同,所以在装修前一定要审核清楚装修合同。
-
承包装修合同开庭中律师应该如何收费北京在线咨询 2023-12-17找律师一般是根据案件的复杂程度,还有就是各个地方的经济水平来进行收费的,请律师涉及到的费用有常规收费、包干收费和风险收费。律师收费也就有一审收费、二审收费、执行程序收费三个阶段。 风险收费是指在执行到判决、调解、和解的款项之前,只收取较少的费用,待胜诉或执行到款项后再收取较高的费用。收费标准为前期费用大约为2000-10000,胜诉后为胜诉或执行到金额的10-30%。
-
房屋买卖合同中家庭装修如何写广西在线咨询 2022-05-08在房屋买卖时,房屋装修涉及很多种情况,需要具体情况具体分析。比如,房屋装修包括哪几个方面?房屋装修包括前期公司选定、设计方案及报价、施工图纸确定、房屋施工报建、房屋施工、房屋收尾清洁六大方面。 前期公司选定:考虑每个公司的优点、信誉、质量、服务、价格等的因素,从中择优选一家最适合自己、性价比最高的公司 设计方案及报价:设计方案分为初期测量、平面及立面方案、效果图方案的确定,然后根据工程施工项目进行