如何承担因不可抗力造成的费用和延误的责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:43:29 322 人看过

因不可抗力造成的费用和工期延误,如何承担责任因不可抗力造成的费用和工期延误,由双方按下列方式承担:

1。发包人应承担工程本身的损坏,因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失,以及运至施工现场的安装材料和设备的损坏;

2。发包人、承包人各单位对伤亡事故负责,并承担相应费用;

3。承包商应承担机械设备损坏和停机损失;

4。停工期间,发包人应承担承包人应工程师要求留在施工现场的必要管理人员和保安人员的费用;

5。工程的清洁、维护和修理费用由发包人承担,延误的工期相应顺延。

因一方迟延履行合同而发生不可抗力的,不免除相应的迟延履行责任。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》第七十四条建筑施工企业偷工减料,使用不合格的建筑材料、建筑构件、设备,或者有其他不符合工程设计图纸的行为的有关规定或者建筑技术标准,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书;建筑工程质量达不到规定的质量标准的,负责返工、返修,赔偿损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第七十五条建筑施工企业违反本法规定,不履行或者拖延履行保修义务的,责令改正,可以处以罚款,并对保修期内因屋面、墙体渗漏、开裂等质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。第七十六条本法规定的责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书的行政处罚,由颁发资质证书的机关决定;其他行政处罚,由建设行政主管部门或者有关部门依照法律和国务院规定的职权范围决定。依照本法规定吊销资质证书的,由工商行政管理机关吊销营业执照。第七十七条违反本法规定,不符合相应资质等级要求的,颁发相应资质等级证书的,上级机关责令收回颁发的资格证书,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第七十八条政府及其所属部门工作人员违反本法规定,限制发包单位将招标项目发包给指定承包人的,由上级机关责令改正;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第七十九条颁发施工许可证的部门及其工作人员对不符合建设条件的建设工程颁发施工许可证的,对不合格的建设工程,由工程质量监督检查部门或者竣工验收部门出具质量合格文件或者验收为合格工程的,由上级机关责令改正,构成犯罪的,依法追究刑事责任;造成损失的,由有关部门承担相应的赔偿责任。第八十条建筑物在合理使用年限内,因施工质量不合格造成损坏的,有权向责任人索赔。

在实际操作过程中,建议咨询公司的专业意见和专业律师律师网从而最大限度地保护自己的合法权益,保护自己的利益。如果有什么你不知道的。你也可以找到相关的法律来解决这个问题。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月28日 18:08
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 不可抗力损失如何承担,不可抗力构成要件
    不可抗力造成的损失承担方法是对于因为不可抗不能履行合同的,需要及时的通知对方,减少给对方造成的损害,并且在合理的期限提供证明。不可抗力的构成要件是不可预见还有避免的。一、不可抗力损失如何承担因不可抗力造成他人损失的,不承担责任,但法律另有规定的,依照其规定处理。同时,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不
    2023-06-05
    93人看过
  • 什么是不可抗力,不可抗力下是否承担责任
    不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。不可抗力是独立于人的行为之外,不受当事人意志所支配的现象,是人力所不可抗拒的力量。通常况下,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。但法律规定因不可抗力不能履行民事义务,也要承担民事责任的则需要依法承担民事责任。因此法律作了除外规定。具体什么情况下应承担民事责任、承担责任的程度等要依照法律的规定确定。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    2024-05-06
    90人看过
  • 担保人不可抗力因为什么要承担违约责任
    根据我国民法典的有关规定,不可抗力属于法定的免责事由,不用承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条:因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。作为担保人需要承担什么责任作为担保人需要承担责任有下列两种:1、一般保证责任。就是在债务人不能清偿到期债务时,担保人要为其承担该责任;2、连带保证责任。即当债务已到清偿期,债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。当保证为一般保证时,保证人有先诉抗辩权,即保证人在债权人未就债务人的财产申请强制执行或执行担保物权未果前,拒绝债权人的请求偿还的权利。连带保证人没有这种权利。撤消担保人的责任:同一债权既有保证又有物的担保的,债权人在主合同履行届满后怠于行使担保物权,致使担保物的价值减少或者毁损、灭失的,视为债权人放弃部分或者全部物的担保,保证人在债权人放弃权利的范围内减
    2023-08-02
    179人看过
  • 不可抗力侵权责任由谁承担
    一、不可抗力侵权责任由谁承担1、依据我国相关法律的规定,因不可抗力因素造成他人利益损害的,侵害人不承担侵权的责任,但法律另有规定的除外。2、《民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。二、构成不可抗力的条件是什么1、它是在订立合同以后,合同履行完毕之前发生的,并且是在订立合同时当事人所不能预见的。2、它不是由于任何一方当事人的过失或疏忽行为所造成的,即不是由于当事人的主观原因所造成的。3、它是双方当事人所不能控制的,即这种事件的发生是不能预见、无法避免、无法预防的。3、因此,凡人们能够预见而未预见,经过努力能够预防或控制的,均不属于不可抗力事件。不可抗力条款的内容包括:(1)不可抗力事故的范围:通常可分为两大类。一类是由于自然力量所引起的,如地震、海啸、台风、暴风雪、火灾、旱灾、水灾等;另一类是由于社会力量所引起的,如战争、罢
    2023-04-20
    463人看过
  • 不可抗力交通事故责任承担责任吗
    不可抗力不能作为免除行为人民事责任的法定事由。《道交法》未规定不可抗力作为免责事由并非不言自明。比如高危作业行为人在从事高度危险作业活动中取得利益,在作业带来的危险成为现实时,行为人应对事故造成的损害结果承担赔偿责任,符合为自己行为之责任的侵权法核心价值。即使有不可抗力的介入,并不能改变高危作业给周围环境带来危险的性质,也不能切断其与事故的因果联系。因此,在机动车遇不可抗力(如突遇大风导致车辆失控)发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,也应赔偿。一、交通事故的免责事由有哪些1、受害人故意且造成事故不可避免;2、机动车一方无过错。《道交法》第七十六条第二项第二款交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。中碰撞的表述表明,既要有非机动车驾驶人、行人的故意,又要因为这种行为的急迫使事故必然发生。这是因为从因果关系的角度来看,在受害人具有故意的情况下,表
    2023-02-28
    147人看过
  • 医院延误病情责任不承担如何维权?
    一、医院延误病情责任不承担如何维权?可以向人民法院提起诉讼。被告应当对其过失行为造成的损害后果承担相应的民事赔偿责任。法院根据被告的过错程度,确定由被告对原告的损害后果承担赔偿责任。医院救护车太慢导致患者抢救不及时,如果救护车是医院自己的同吋患者抢救不及吋,的确是因为医院救护车太慢的过错,那么患者可以向法院起诉要求医院赔偿。但是如果救护车太慢不是救护车司机主现故意或玩忽职守而是客现路况制约的话,那么此时医院也是不需承担责任的。同时需要注意的是,现在很多医院的救护车都不是医院内部的而是外面社会服务机构的,此时医院是不承担任何赔偿责任。二、哪些情形不属于医疗事故?1、医疗意外由于病员自身体质变化或特殊病情所导致,其发生不是医务人员通过现代医学科学技术所能够预见和避免的。2、医用产品损害在医疗过程中,经常需要使用植入人体内部的产品,常见的如骨折内固定材料,如果这类产品的质量、灭菌、生物活性等指标
    2023-06-11
    220人看过
  • 合同无法履行,因不可抗力需承担责任吗?
    在订立买卖合同时,一般都订有不可抗力条款,其内容包括:不可抗力内容;遭到不可抗力事故的一方,向另一方提出事故报告和证明文件的期限和方式;遭遇不可抗力事故一方的责任范围。如因不可抗力使合同无法履行,则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行,则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事故,当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下,可不负赔偿责任。因不可抗力因素合同不能履行返还定金吗因不可抗力因素合同不能履行的应该返还定金,不可抗力属于法定免责情形,不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下列外:(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应
    2023-07-14
    431人看过
  • 误诊承担法律责任的构成因素
    需要满足侵权责任的构成要件:1、医疗机构或医务人员对患者事实了医疗行为;2、患者因误诊受到损害;3、行为与损害后果之间存在因果关系;3、医疗机构或医务人员对误诊有过错。满足上述四个要件的,构成侵权,医疗机构应当承担医疗损害赔偿责任。一般来说,医疗侵权责任的采取过错归责原则,也即有多大过错承担多大责任,无过错则无责任。但是特殊情形下,可推定医疗机构有过错。看病误诊相关部门的处理卫生行政部门应当依照《医疗纠纷管理条例》和有关法律、行政法规、部门规章的规定,对发生医疗事故的医疗机构和医务人员作出行政处理。卫生行政部门应当自收到医疗事故争议处理申请之日起10日内进行审查,作出是否受理的决定。对符合《医疗纠纷管理条例》规定,予以受理,需要进行医疗事故技术鉴定的,应当自作出受理决定之日起5日内将有关材料交由负责医疗事故技术鉴定工作的医学会组织鉴定并书面通知申请人;对不符合《医疗纠纷管理条例》规定,不予
    2023-07-01
    56人看过
  • 应对不可抗力:明确房屋工费承担责任
    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。1.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3.承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;4.停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。合同中的不可抗力有哪些情况合同中的不可抗力包括:不可抗力是不可预见、不可避免、不可克服的客观情况;不可抗力是人类不可抗力,包括一些自然现象有地震、台风、洪水、海啸等,一些社会现象,比如战争等;不可抗力是一种独立于人的行为,不受当事人意志支配的现象,是各国法律免责的原因。除法律另有规定外,不可抗力还将部分或全部免除当事人的责任。《中华人民共和国民法典》第一
    2023-07-17
    162人看过
  • 对于不可抗力因素造成的违约是如何规定的
    不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。发生特大自然灾害、地震等不可抗力事件,而影响合同继续履约,当事人免于承担违约责任。那合同中不可抗力因素如下:(1)自然灾害、如台风、洪水、冰雹(2)政府行为,如征收、征用(3)社会异常事件,如罢工、骚乱。在不可抗力的适用上,有以下问题值得注意:(1)合同中是否约定不可抗力条款,不影响直接援用法律规定(2)不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款。一、因生病不能履行合同算不算违约因生病不能履行合同算违约。根据法律,因不可抗力因素导致合同不能履行的情况下,可免除部分或者全部责任,不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,包括自然灾害、社会异常事件或政府行为等,生病
    2023-03-16
    102人看过
  • 如何合理计算交通延误造成的误工费用
    一、如何合理计算交通延误造成的误工费用如下合理计算交通延误造成的误工费用:根据受害人的误工时间和收入状况确定。对有固定收入的,应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿,即误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间。无固定收入的,受害人能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)。受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)。二、交通事故责任认定的时间是多长交通事故责任认定的时间是十天。但如果需要检验的,时间会加长。根据我国道路交通安全法的相关规定,公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作交通事故责任认定书,并将交通事故责任认定书送达当事人。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十二条公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查
    2023-11-04
    194人看过
  • 因为不可抗力造成的合同终止
    一、因为不可抗力造成的合同终止因为不可抗力造成的合同终止算违约,但是不用承担违约责任。不可抗力造成违约的,违约方没有过错,因此通常是免责的,但法律中因不可抗力造成的违约也要承担责任的,违约方也要承担无过错的违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、解除合同和终止合同的区别解除合同和终止合同的区别如下:1.合同终止适用于继续性合同,而合同解除适用于非继续性合同。2.合同终止仅使合同关系发生将来消灭的效力,不具有溯及既往的效力;合同解除使合同关系发生既往消灭的效力,具有溯及既往的效力。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合
    2024-01-11
    392人看过
  • 因不可抗力造成交通事故免责吗
    因不可抗力不造成交通事故免责。一般来说,不可抗力不能作为免除行为人民事责任的法定事由。依据我国相关法律的规定,交通事故的免责事由主要包括受害人故意且造成事故不可避免以及机动车一方无过错两种。不可抗力不包含受害人主观因素在内,不满足交通事故免责事由的构成。一、因海啸造成核泄漏,相关营运单位需担责吗因海啸造成核泄漏,相关营运单位需担责。民用核设施或者运入运出核设施的核材料发生核事故造成他人损害的,除非能够证明损害是因战争、武装冲突、暴乱等情形或者受害人故意造成的,民用核设施的营运单位应当承担侵权责任。因此,只有因战争、暴乱或受害人故意发生核事故造成他人损害的可以免责,因为台风、海啸等不可抗力发生核事故造成他人损害的,不能免除民用核设施营运单位的责任。二、第三者责任险的免责条件包括哪些第三者责任险的免责条件包括:1、因受害人故意造成的交通事故的损失;2、被保险人所有的财产及被保险机动车上的财产遭
    2023-03-21
    384人看过
  • 不可抗拒力延期交房开发商是否需承担责任
    在发生住宅物业延期交付现象时,必须严格按照法规规定来明确相关赔偿责任权限。在此背景之下,房地产开发企业须尽其责任并履行义务,根据既定合同中所列明的具体条款,向购房者按时交付满足实际使用需求的商品房产品。倘若无法依期达成交房目标,房地产开发企业便需要承担起相应的违约责任。然而,当遭遇不可避免的不可抗力因素或是双方合同中事先预设的特殊原因而引发的延期交付问题时,房地产开发企业需第一时间与购买方充分交流并予以解释说明。无论哪一种情形,只要任何一方违反了合同规定或未达到合同预先约定的标准要求,便都应该承担起继续履行合约、采取必要的补救措施以及赔偿相应损失等形式的违约责任。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定,将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的,房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因,需延期交付的,房地产开发企业应当
    2024-04-25
    319人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 违约责任可以是因不可抗力造成的吗?
      陕西在线咨询 2022-05-28
      因不可抗力违约是不需要承担违约责任的。 《民法典》规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。
    • 因不可抗力造成的不可抗力或者不可抗力所带来的损失应该由谁承担?
      青海在线咨询 2022-05-03
      当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后,可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭,如必须变更或解除经济合同;也可能导致新的经济法律关系的产生,如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时,与保险公司之间产
    • 如何赔偿因不可抗力造成的侵权?
      吉林省在线咨询 2021-12-31
      因不可抗力造成侵权的,一般无需赔偿。根据法律规定,因不可抗力造成他人损害的,不承担责任。但是法律另有规定的,依照其规定。因此,在一般情况下,我们可以认为因不可抗力造成侵权的,不需要赔偿。
    • 不可抗力的情形下如何承担民事责任?
      新疆在线咨询 2021-12-13
      在不可抗力下承担民事责任的方式:根据不可抗力的影响程度承担责任。根据有关法律、法规,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。但因不可抗力阻碍履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。
    • 因交通事故而引起的不可抗力造成的损失由谁承担责任赔偿责任的依据
      辽宁在线咨询 2022-03-05
      不可抗力,指人力所不可抗拒的力量,它是独立与人的行为之外,不受当事人的意志所支配的现象。不可抗力是法定免责事由之一。不可抗力包括自然灾害;政府行为;社会异常事件等。由于不可抗力本身是行为人主观上不能预见,客观上又不可避免并不能克服的客观现象,其发生具有一定的必然性,当事人已尽最大的努力仍然不能避免某种事件及其损害结果的发生。正因为不可抗力的发生独立于行为人意志之外,又是行为人无法控制和避免的,如果