发包方(甲方):
承包方(乙方):
资质等级:
甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:
1、工程概况:
2、工程名称:***地点**承包范围***承包方式***承包内容
3、工期
4、工程质量标准:
5、工程造价:
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
9、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金;
2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:
1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2.向合同签订地人民法院起诉。
11、其他具体规定
1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的________________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)______元(此费用不在工程价款内);
2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。
3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。
12、附则
1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、合同履行完后自动终止。
4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)乙方:
代表(签字):
签约日期:年月日
签约地点:
-
家庭居室装饰装修合同应当包括以下内容:
163人看过
-
北京市家庭居室装饰装修工程承发包及施工管理暂行规定(试行)
422人看过
-
家庭装饰工程合同(参考文本)
480人看过
-
嘉兴市区家庭居室装饰装修管理实施办法(试行)
81人看过
-
政策法规:国家住宅装饰装修工程施工规范(5)
335人看过
-
上海市家庭居室装饰装修管理暂行规定
170人看过
建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。 根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。 施工合同的内容一... 更多>
-
家庭装修合同装饰工程施工合同装饰办?河南在线咨询 2022-06-22房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。 所附详细的专业: 工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1、土石方工程:□土石方□基坑支护 2、地基与基础工程 3、主体工程 4、电气工程 5、给排水工程 住宅装饰装修工程施工合同装饰办就是这个。
-
家庭居室装饰合同工程保修单是怎样的福建在线咨询 2022-07-01装修工程保修单是防止业主入住后,房子产生由于装修公司方面原因的质量问题,后期给业主维修的保证条,但保修单本身没有法律效应,真正具有法律效应的是装修合同,所以在装修前一定要审核清楚装修合同。
-
-
家庭居室装饰装修时不得从事哪些行为广西在线咨询 2023-06-13进行家庭居室装饰装修,不得随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体,扩大原有门窗尺寸或者另建门窗;不得随意增加楼地面静荷载,在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇;不得任意刨凿顶板,不经穿管直接埋设电线或者改线;不得破坏或者拆改厨房、厕所的地面防水层,以及水、暖、电、煤气等配套设施;不得大量使用易燃装饰材料等。
-
合作汽车装饰装修合同范本宁夏在线咨询 2023-07-22汽车美容装饰合作协议甲方:乙方身份证号:甲乙两方本着互利互赢的原则,对汽车美容的有关事宜进行如下商定。 1、甲方将汽车美容装饰承包给乙方,甲方提供场地,水电。 2、乙方将承受所用汽车美容装饰的花费。 3、除去成本,甲乙两方各占盈利的50%。 4、乙方必须在汽车美容装饰经过中按照相关操作规程进行操作,如果在汽车美容作业中出现的一切的安全和质量问题,与甲方无关,一切后果由乙方承受,情节严重时,甲方有权