中标后业主放弃工程怎么索赔-法师兄

中标后业主放弃工程怎么索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 09:42:48 127 人看过

一、中标后业主放弃工程怎么索赔

中标后业主放弃工程的，会被处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

《中华人民共和国招标投标法》第四十五条中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

《中华人民共和国招标投标法》第五十九条招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

二、中标人不履行与招标人订立的合同怎么办

根据招标投标法规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，不退还履约保证金，并赔偿超过部分的损失。

《中华人民共和国招标投标法》第六十条中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多中标相关文章

中标
中标后放弃中标怎么办处罚标准是什么

在中标人放弃中标项目后，招标人可以根据实际情况选择向第二中标人发出中标通知书，或者选择重新招标，解决标的项目的事宜。招标人可追究弃标的中标人的法律责任。但需要注意的是，当中标人由于不可抗力因素等正当理由弃标的，不承担相应的赔偿责任。所以，实践中，在中标通知书发出去后，中标人弃标的，要看实际情况来定，不同情况，采取不同的处理方式，灵活应对，妥善处理。无理由放弃中标资格，会受到相应的惩罚。中标单位在中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的。处以采购金额千分之五的罚款，并列入不良行为记录名单。中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。一、中标后一直不开工怎么办可以按协议约定进行协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费

2023-06-21

136人看过
中标
中标后能否放弃合同？

在民事活动中，民事主体应当遵循诚实信用原则。根据《招标投标法》以及有关司法解释的规定，建筑工程招标中标后，中标人不可以放弃。也就是说，如果被依法确认为中标人的，是不可以随便放弃，除非有特殊原因，否则需要承担相应的法律责任，所以中标人不可以弃标。该制度的规定，有利于贯彻我国民法的公平原则，这是保障平等民事主体在参与民事活动中的合法民事权益的具体体现之一。建筑工程招标中标后，中标人可以放弃吗1、中标人不可以弃标。2、通常情况下，可以视为中标人弃标的情形有：1）无正当理由不与招标人签订合同的。2）在签订合同时，恶意向招标人提出附加条件。3）在签订合同时，恶意要求更改合同实质性内容的。4）拒绝按照招标文件要求提交履约保证金的。3、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》相关规定，建筑工程招中标后，中标人不可以弃标，否则需要承担相应的法律责任。同时根据上述法律相关规定，中标人弃标的，招标人可以不返

2023-07-01

83人看过
仲裁委员会
放弃的工伤赔偿还能索要吗

发生工伤，理应依法享受工伤保险待遇。但工伤工人和企业就工伤待遇问题达成协议并按约履行后，是不是可以对其已经放弃的那部分待遇继续起诉要求企业补充支付呢？法院对一起劳动合同纠纷案作出的终审判决认为，达成协议并按约履行后，表明双方对工伤事宜已经处理完毕，再次起诉要求企业补充支付没有法律依据，因此对其诉讼请求不予支持。此案提醒广大劳动者，依法维权首先要知法懂法，充分了解法律赋予自己的权利，慎重处分自己的权利。39岁的王某从江西省万载县到江苏省昆山市打工，成为昆山某金属塑料制品有限公司一名员工。2003年8月6日，王某在下班途中发生交通事故，经昆山市劳动和社会保障局的工伤认定决定书认定为工伤。2006年5月8日，苏州市劳动鉴定委员会鉴定王某工伤为九级伤残。2006年7月10日，王某与公司达成协议，约定公司支付王某一次性伤残补助金18368元、就业补助金27552元，合计人民币45920元，双方于20

2023-06-08

495人看过
业主
业主取消工程量如何索赔

一、业主取消工程量如何索赔业主违反合同的约定取消工程量的，是属于合同违约的情形，双方可以协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。二、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理：当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，使结构

2023-06-15

177人看过

中标
中标后放弃中标怎么办项目需要重新招投标

中标后放弃中标的，招标人可以重新招标也可以选择向第二中标人发出中标通知书。根据法律规定，中标人放弃中标项目的，招标人有权要求其承担相应的法律责任。一、中标通知书的有效期有多久确定中标人后一般先进行三天的中标公示，公示完毕无异议后就可发中标通知书了，对中标通知书有效期法律并无详细规定。但中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在3O个工作日之内签订合同。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后。工程建设项目施工招标投标办法规定：依法必须进行施工招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。前款所称书面报告至少应包括下列内容：(一)招标范围;(二)招标方式和发布招标公告的媒介;(三)招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容;(四)评标委员会的组成和评标报告;(五

2023-06-24

107人看过
业主
工程延期后业主可否申请索赔,建筑工程逾期怎么处理

一、工程延期后业主可否申请索赔工程延期后，业主能不能申请索赔，要依据实际情况而定，如果房屋延期交付给业主，构成合同违约的，业主可以主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付，由于承包方的原因造成工程逾期交付的，承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任1、按照合同约定

2023-04-18

84人看过
中标
工程中标后发包方迟迟不开工怎样索赔的?

按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、如何控制建筑工程质量？(一)施工准备控制指在各工程对象正式施工活动开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素进行控制，这是确保施工质量的先决条件。(二)施工过程控制指在施工过程中对实际投入的生产要素质量及作业技术活动的实施状态和结果所进行的控制，包括作业者发挥技术能力过程的自控行为和来自有关管理者的监控行为。(三)竣工验收控制是指对于通过施工过程所完成的具有独

2023-06-26

313人看过
中标
放弃中标后的救济途径

在中标人公示期内，若中标人没有正当理由放弃中标，且没有交纳招标保证金或所交保证金不足赔偿，招标人有权要求中标人承担实际损失。同时，招标人应在公示期内公示中标人的名单，并对公示期结束后中标人的放弃行为进行记录。在中标人放弃中标项目后，招标人可向第二中标人发出中标通知书也可选择重新招标。在中标人公示期内，若中标人没有正当理由放弃中标，且没有交纳招标保证金或所交保证金不足赔偿，招标人有权要求中标人承担实际损失。同时，招标人应在公示期内公示中标人的名单，并对公示期结束后中标人的放弃行为进行记录。在中标人放弃中标项目后，招标人可向第二中标人发出中标通知书也可选择重新招标。招标人如何处理中标人的放弃行为？根据《中华人民共和国招标投标法》第六十六条规定，中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内，按照与招标人签订的合同履行义务，不得放弃中标项目。如果中标人放弃中标项目，招

2023-09-03

362人看过

保证
中标后放弃中标投标保证金如何办

中标后放弃中标的，招标人可选择向第二中标人发出中标通知书或重新招标。如中标人无正当理由，则招标人对招标保证金不予退还。根据法律规定，中标人在无正当理由的情况下放弃中标项目的，属于违约行为，招标人有权不退还保证金。一、建筑招投标流程是什么？建筑招投标流程：招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续、编制招标有关文件；发布招标公告、资格预审；组织投标人自费进行现场考察，召开交底会议；开标、评标、定标：向中标人发出中标通知书，将中标结果通知所有未中标的投标人并退还投标保证金或者保函。二、保证金什么情况下不退1、中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金。2、在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投

2023-06-19

319人看过
承诺
公司要求员工自愿放弃工伤索赔

伤残赔偿医疗费、伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、辅助器具费、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金。一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金标准为：一次性伤残补助金为7个月的本人工资；一次性工伤医疗补助金为1个月的本人工资；一次性伤残就业补助金为4个月的本人工资。员工自愿放弃社保公司担责！社保是很多人都很关注的问题，一经公司录用我们关心的问题大概就是试用期能不能上社保、什么时候交、大概交多少等相关问题。但是也有些员工因为觉得自己的工资现在还不稳定，不着急办理社保，所以在办理社保的时候会签订一些放弃缴纳社保申请书自动放弃购买社会保险，公司认为如果出了事情的话也就不关公司的事情了，但是这个真的能够让公司免责吗？2012年7月11日，江某入职惠州某公司，入职时，江小二出具《申请书》，表示自愿放弃购买社会保险。但是后来江某因腰椎神经鞘瘤

2023-07-04

405人看过
中标
中标后放弃中标如何办，压金退吗

中标后放弃中标押金不予退还，招标人可以根据实际情况选择向第二中标人发出中标通知书或重新招标。根据法律规定，中标人无正当理由放弃中标的，招标人对招标保证金不予退还，若未交招标保证金或招标保证金不足赔偿的，招标人可以要求中标人赔偿实际损失。中标后放弃中标后果依据《招标投标法》第四十五条之规定：“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任（也即民事赔偿责任）。”又依据七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》第八十一条之规定：“中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金

2023-08-01

329人看过
债务人
放弃追索权以后还可以追索吗

一、放弃追索权以后还可以追索吗依据相关法律的规定，票据追索权是在占有票据基础上实现的，所以放弃票据追索权没有放弃票据占有权的，可以行使追索权。《中华人民共和国票据法》第六十一条汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权：(一)汇票被拒绝承兑的;(二)承兑人或者付款人死亡、逃匿的;(三)承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。第六十二条持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。未出具拒绝证明或者退票理由书的，应当承担由此产生的民事责任。二、票据追索权的分类依追索权发生的不同情况，分为期前追索权、期后追索权和再追索权。期前追索权：是指在汇票上所载的到期日到来之前，因发生

2023-06-01

425人看过

中标
中标后如何放弃签订合同

与发包方进行协商可以放弃签订中标合同，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同，属于违约行为，招标人对中标人的招标保证金不予退还，若未交招标保证金或招标保证金不足赔偿的，招标人可以要求中标人赔偿实际损失。若协商不成的，招标人可以通过法院诉讼的方式追偿。在中标人放弃中标项目后，招标人可以根据实际情况选择向第二中标人发出中标通知书，或者选择重新招标，解决标的项目的事宜。无特殊情况的中标后不可以放弃，中标人放弃中标的，需要承担相应的法律责任，中标人不可以随意弃标。对自动放弃中标的投标人应当由招标人没收其投标保证金，造成的损失应给予赔偿。对自动放弃中标的投标人应当由招标人没收其投标保证金，造成的损失应给予赔偿。中标后不可以随便放弃中标的，除非存在特殊情况，否则中标人放弃中标的，需要承担相应的法律责任，因此中标人不可以弃标。一、中标的基本程序是怎样的1、基本要求(1)确定中标人一般在评标结

2023-03-30

320人看过
招标文件
工程中途退场怎样索赔,提出索赔的依据主要有哪些

一、工程中途退场怎样索赔1、先协商，协商不成去法院起诉。2、施工合同，补充合同和现场签证中如对停工日期，看护费用，周转材料和机械停滞已有约定时，应按照约定的原则作为计算补偿的依据。3、事前没有约定补偿原则的，双方可另协商处理。4、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、提出索赔的依据主要有哪些1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通

2023-04-19

85人看过