购销合同担保书范文的具体格式是什么？-法师兄

购销合同担保书范文的具体格式是什么？

来源：互联网时间： 2023-04-17 19:22:04 355 人看过

购销合同担保书

甲方：(供货方)________________

乙方：(需货方)________________

丙方：(担保方)________________

丙方根据甲方与乙方在____年__月__日签订的金额为_______的购销合同向甲方提供担保，担保合同从属于购销合同。

一、担保责任：

1、丙方是在___________注册登记的经济实体，任何改变丙方本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时，丙方保证及时通知甲方和乙方。

2、丙方担保乙方完全适当履行本合同从属的购销合同，否则由丙方承担连带担保责任。

3、丙方的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到甲方事先书面同意，丙方不得转让其担保义务。

4、保证期限：自本合同生效之日起二年。

二、违约责任：

1、乙方没有按约定的期限支付货款，甲方可要求丙方履行担保责任，丙方若对合同履行情况有异议可在接到甲方的付款通知书后一个星期内书面向甲方提出，否则视为无异义。

2、甲方发出付款通知书时应附带能证明乙方违反供销合同未按期支付货款的书面文件。

3、丙方承担连带责任，包括供销合同中约定的未履行货款以及供销合同所约定的违约利息、乙方中途退货的违约金，必须按照付款通知书规定的还款日期、金额、方式履行。如需延期，丙方在付款通知书所规定还款日(分期付款按首笔款项的还款日计算)到期前一星期提出延期申请，经甲方同意，办理延期手续，但延期最长不得超过原订期限的一半。

三、丙方代乙方清偿债务后，有权向乙方作相应追偿。

四、在本合同有效期内，任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同条款时，应经三方协商同意，达成书面协议。

五、本合同发生的争议，由甲、乙、丙三方当事人协商解决，协商不成，任何一

方起诉的，由甲方所在地人民法院管辖。

六、其它约定事项：

七、本担保书是无条件不可撤销的担保。丙方与任何其它方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。

八、本合同一式四份，甲、乙、丙三方各存一份，________公证处存一份。

九、本合同自三方当事人签字之日起生效。

甲方(印章)：___________________

授权代表(或委托代理人)(签字)：_________

单位地址：_____________________

电话号码：_____________________

________年________月________日

乙方(印章)：___________________

授权代表(或委托代理人)(签字)：_________

单位地址：_____________________

电话号码：_____________________

________年________月________日

丙方(印章)：___________________

授权代表(或委托代理人)(签字)：_________

单位地址：_____________________

电话号码：_____________________

________年________月________日

合同签订地点：___________________

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继承人相关文章

承诺
合同承诺的格式范文内容是什么

贵司与就施工项目(以下简称“该工程”)签订《建设工程施工合同》，本人是该项目的实际施工承包人，为明确本人的责任，本人特向贵司郑重承诺如下：1、《建筑工程施工合同》记载的各项条款视为本人的意思表示。接受合同条款的约束，所有合同中乙方应该承担的各项责任均由本人承担。2、严格遵守合同签订的工期、质量标准、安全、文明施工、质量保修等责任，对主体质量承担质量终身责任。对本项目施工期间的安全工作负经济责任，出现安全事故所需费用由本人承担。按合同要求做好建筑工程的质量保修，在建筑工程质量保修书规定的保修期内出现的施工质量问题负责保修，费用由本人承担。3、本人承诺与业主沟通及时拔付工程进度款，工程进度款转入公司规定账户，按公司规定本工程所用的主要材料、主要设备购买(租赁)资金(此款本人签字供货发票)由公司统一与供应商签订供货协议、统一账户支付。4、本人承诺本工程施工的项目经理、项目技术负责人、质量管理人、

2023-06-15

145人看过
不可抗力
最新灯具的销售合同书范文

灯具销售合同范本订立合同双方：供方：____________需方：____________供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。第一条商品名称、种类、规格、单位、数量见附件一。第二条商品质量标准1、附商品样品，作为合同附件。2、商品质量由双方议定。第三条商品合同总金额1、商品定价，供需双方同意按本合同定价执行。如因原料、材料、生产条件及时间发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。2、合同总金额：_________。第四条交货方式1、交货时间：_________。2、交货地点：_________。3、验收人员：_________。第五条验收方法：依合同所定质量标准验收。第六条预付货款：合同生效后按合同总金额的30%预付。货到工地验收合格后再付合同总金额的35%。安装调试完毕，再付合同总金额的30%。留合同总金额的5%作为质保

2023-04-17

50人看过
保证
婚前保证书范文格式

婚前保证书范文甲方(姓名、身份证号码、住址)：乙方(姓名、身份证号码、住址)：为了确保甲乙双方美好的家庭未来、确保家庭安定团结，更好地哺育后代，经甲乙双方友好协商，达成如下协议以资双方共同遵守：1、甲方与乙方在夫妻关系存续期间，双方彼此要以尊重、宽容、平等的态度生活生存，为家庭完好做出贡献。2、甲方应当关心乙方、保护乙方、疼爱乙方，适当购置配送适量的心意物品或交付金钱贰仟元左右(2000元左右)。3、禁止甲方对乙方采取暴力、冷暴力、污蔑等行为。4、双方应履行家庭义务、夫妻义务，除特殊原因外，彼此应积极配合。5、双方禁止赌博、吸毒、、重婚、嫖娼、有婚外性行为、暧眛的关系和其他违背民法典律、法规和道德的行为。6、甲方必须经常和乙方进行多方面的沟通交流，促进家庭和谐发展。7、除出差、探亲，旅游外，双方不得夜不回家，不回家晚上应互通电话告知原因和互报平安!8、双方有保持身体健康的义务，生病、住院应

2023-04-13

275人看过
保证
夫妻保证书格式范文

一、夫妻保证书格式范文男方：，年月日出生，民族：，身份证号：女方：，年月日出生，民族：，身份证号：男女双方于年月日经市区（县）人民政府民政部门注册登记，结为合法夫妻。双方婚后感情尚好，并于年月日生育一儿子/女儿，取名。但因前段时间来，男方/女方有与第三者同居并发生不正当关系的过错行为。现男方/女方为表示悔改，另一方了为挽救和睦家庭不被破坏。经双方友好协商一致，达成如下协议：双方应当互相忠实，互相尊重；互相帮助，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。男女双方应当如实通报各自的收入情况，并定期将各自收入的%集中存放于共同的帐户，用于共同生活开支。其余的各自收入视为个人财产，与对方无关。凡处置超过万元价值以上的钱物时，必须经配偶另一方同意。房产、机动车、电器等视为贵重财产，一方处置时必须经过配偶另一方书面同意，否则视为一方未经共有人同意擅自处分夫妻共同财产，由此应向另一方承担相应的赔偿责任。男女双

2023-06-04

482人看过

代理
代理销售委托书格式范文

地址：____________________身份证号：______________________联系电话：____________________地址：______________________甲方为开拓业务，委托乙方对甲方所开发的产品进行销售代理，双方在平等互利的基础上，双方协商，就委托代理之有关事宜达成如下一致约定：第一条甲乙双方地位平等，不存在任何人身依附关系、不存在劳动合同关系、雇佣关系，甲方无须为乙方缴纳社会保险。第二条委托代理事项代理销售甲方生产产品。代为调查、提供证据;代为出庭;自行和解;接受调解;代为签署有关文书;转委托;提起上诉;代为承认、放弃、变更诉讼请求;申请撤诉;申请执行。第三条委托代理区域乙方只限于在云南省曲靖市富源县后所镇境内进行销售甲方产品，不得在该区域外进行销售，亦不得在该区域内销售甲方之外的同类产品(产品范围同上)。第四条销售价格第五条委托费用乙方为

2023-05-08

422人看过
承诺
承诺书怎么写,范文格式是什么?

一、承诺书文本结构：可依次由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成：标题：或以文种“承诺书”为题;或由事由文种“承诺书”组成，如“廉洁自律承诺书”;或由单位名称事由文种“承诺书”组成，如“××市××局领导干部廉洁自律承诺书”。启语：说明签署承诺书的目的，表达作出承诺的意愿，用“我郑重承诺”、“我向……作以下承诺”一类语句引出正文。正文：其内容主要是作出具体的承诺，大多采用分条式写法。结语：是一些表态性语句。署名：是承诺人的签署。承诺人是单位的，先写单位全称，加盖单位印章;后由主要负责人签署，或盖上其签名章。承诺人是集体的，先写上集体名称，后由该集体内所有成员一一签署，或由该集体主要负责人签署。承诺人是个人的，由个人签署，签上姓名。日期是签署之日，年、月、日齐全，规范书写。二、承诺书写作要求：（一）承诺书是签署人内心真实意愿的表示，忌搞形式、走过场，忌出于无奈。（二）承诺书的内容要有针

2023-04-13

368人看过
合同履行期限
购销合同履行期限是多久，购销合同担保范围是什么

一、购销合同履行期限是多久依据我国相关法律的规定，法律对购销合同履行期限是多久时间没有规定的，由购销双方协商确定，并且在购销合同中载明。《中华人民共和国民法典》第五百九十五条【买卖合同定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第五百九十六条【买卖合同条款】买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。第五百九十七条【无权处分效力】因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。法律、行政法规禁止或者限制转让的标的物，依照其规定。第五百九十八条【出卖人基本义务】出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。二、购销合同担保范围是什么购销合同担保范围有以下几个方面：1.保证担保范围：主

2023-05-06

173人看过
仲裁委员会
买卖合同范文格式

一、买卖合同范文格式甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________经甲乙双方协商同意，达成如下协议，共同遵守。第一条乙方向甲方购买后列标示机械，于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物运到乙方工厂，双方约定，若试用后乙方认为合意，即行成交。第二条试用期间以____日为限，自接到机械翌日起算。第三条前项试用，如乙方认为不合意，应立即将机械退回，以示买卖不成立。退回所需运费由乙方负担。第四条在试用期间，乙方对机械有自由使用之权，因此而有所损害的，乙方应负赔偿之责。若其损害系制造欠妥所致或属运输中之损坏的，不在赔偿之列。第五条试用期届满，乙方不立刻表示不合意，并将机械退还与甲方，视为试用合格，买卖即应生效。第六条买卖价款议定为人民币______元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币______元整。如买卖成立保证金应充作价金的一部分

2023-06-05

128人看过

刑事诉讼法
租房合同违约起诉书范文格式

一、租房合同违约起诉书范文格式租房违约起诉书：原告：写清楚姓名、性别、出生年月、民族、出生地、文化程度、职业或者工作单位和职务、住址等事项。被告：基本信息同原告，不清楚出生年月可写年龄。案由：房屋租赁纠纷。诉讼请求：请求法院依法判决被告支付原告租金等事由。事实与理由：写清楚房屋租赁开始的时间、地点等，被告违约的事情经过以及产生的危害后果。二、审判阶段能否把起诉书给被告家属起诉意见书是检察院的重要法律文书，是不能给家属看，也不能给犯罪嫌疑人看的。道理很简单，因为刑事诉讼法没有规定把起诉意见书送达给犯罪嫌疑人，只规定了在审判阶段把起诉书送达给被告人。三、租房违约金赔偿标准是怎样《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约

2023-04-12

310人看过
单位犯罪
单位犯罪起诉书范文的格式是什么？

一、单位犯罪起诉书范文的格式是什么?1、首部包括制作机关、文书名称、文书编号、犯罪嫌疑人基本情况和涉嫌罪名、案件来源、侦察过程中各个法律程序开始的时间以及犯罪嫌疑人归案的情况。2、正文包括公安机关依法查清的犯罪事实，证明上述事实的证据，写明案件的有关情节以及制作起诉意见书的理由。3、尾部写明拟移送的检察院的名称或本院公诉部门、制作文书的日期，并加盖公安局局长和公安局印章或检察机关自侦部门公章。4、附项写明移送卷宗的情况、犯罪嫌疑人现在的处所、随案移送的物品、被告人是否已提出附带民事诉讼。公安机关或检察机关对案件侦查终结后，认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪事实清楚、证据确实充分，应当追究其刑事责任，依照法律规定制作的、向同级人民检察院或本院公诉部门移送审查时制作的书面文件。起诉意见书是法律应用写作中常用的文种。二、单位犯罪的处罚原则(一)单位犯罪的两罚制刑法对单位犯罪在绝大部分情况下采取两罚制。在两罚

2023-04-13

483人看过
前期物业管理
商铺租赁合同范本该怎么写？具体的格式是什么？

提供一份比较详细的商铺租赁合同范本，你可自己再修改修改。订立合同当事人双方：出租方：（以下简称甲方）承租方：（以下简称乙方）根据国家有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方租赁商业房屋一事，甲、乙双方达成如下事项：第一条：出租地址甲方将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，建筑面积为＿＿＿＿的房屋，出租给乙方作为＿＿＿＿＿＿＿＿场地使用，其经营范围在租赁期内不得擅自更改，否则视为乙方违约。乙方同意承租，租赁面积最终以产权管理机关核定的面积为准。第二条：租赁期限租赁期从＿＿＿＿年月＿＿＿＿日起至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止，共计＿＿＿＿年＿＿＿＿个＿＿＿＿月。本合同期满后，在同等条件下，乙方有优先承租权。如乙方需要续租，须提前60天向甲方提出续租书面申请，双方重新议定租金后，方可签订续租合同。否则，视为乙方不再继续租赁。第三条：租赁保证金甲乙双方商定本房租赁保证金为＿＿＿＿

2023-08-09

255人看过
有期徒刑
交通事故谅解书范文的格式是什么

一、交通事故谅解书范文的格式是什么?X年X月X日上午,张某驾驶轿车行至XX市中华路赵庄村口处与李某骑的电动自行车相撞,致使李某当场死亡。事后肇事司机张某被公安机关刑事拘留。事故发生后,张某的家人替他支付了死者丧葬费用,并积极与我们家属协商赔偿事宜,达成《赔偿协议》,现张某的家人已经替其支付了全部的赔偿款25万元。对于李某的死亡,肇事司机张某向我们家属表达了深深的歉疚。在协商的过程中,我们也了解到张某家庭也很困难,但张某依然让其家属通过各种方式筹措赔偿款,我们认为其悔过表现很好。作为死者家属,我们对张某的过失行为予以谅解。请求有关司法机关对张某从宽处理,不再追究其刑事责任。此致XX市公安局XX市人民检察院死者家属签名:二、交通肇事罪量刑根据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑

2023-04-13

404人看过

监护
变更监护人申请书格式范文的基本格式是什么

一、变更监护人申请书格式范文的基本格式是什么?变更监护人申请书申请人：***被申请人：***，案由：申请撤销监护人资格案申请事项：1、撤销被申请人*****的监护人资格，变更申请人为***的监护人;2、由被申请人承担全部诉讼费用。事实与理由：此致xx市xx区人民法院二、监护人范围未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：(一)祖父母、外祖父母;(二)兄、姐;(三)其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：(一)配偶;(二)父母、子女;(三)其他近亲属;(四)其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。三、剥夺父母监护权的情形《关于依法处理监护人侵害未成年人权益行为

2023-04-13

132人看过
保证
检讨保证书格式范文怎么写？

通常保证书由标题、称呼、正文、结尾和落款几部分组成。(一)标题保证书标题有两种方式构成。其一，单独由文种名构成，即在第一行正中用较大字体写“保证书”字样。其二，由保证内容和文种名构成。如：《卫生保证书》。(二)称呼保证书称呼在标题下空两行顶格写上送达方的机关组织、团体单位或个人的称呼或姓名，然后加冒号。(三)正文正文一般而言须包括写保证书的缘由，保证的具体内容两部分。1、保证书的缘由要阐明为什么写保证书。要叙述清楚当时的条件和有关情况，使保证的具体内容建立在一定的前提之上。2、保证书的内容保证书的内容主要是指保证人作出保证的具体事项。如保证做到什么，在多长时间里，达到什么程度，采取什么具体措施来实现自己的保证等。保证书此部分一般以条条的形式列出。(四)结尾保证书的结尾可以再次表示实现目标的决心，如“上述各项保证做到”。也可用“此致——敬礼”等的礼貌用语。还可以在正文结束后，什么也不再写，自

2023-05-02

101人看过