发包方(甲方):
承包方(乙方):
资质等级:
甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:
1、工程概况:
2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容
3、工期
4、工程质量标准:
5、工程造价:
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
9、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金。;
2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10、合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:
1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2.向合同签订地人民法院起诉。
11、其他具体规定
1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的________________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________元(此费用不在工程价款内);
2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。
3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。
12、附则
1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、合同履行完后自动终止。
4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字)
乙方:
代表(签字):
签约日期:年月日
签约地点:
合同附件:
附件一:装饰装修工程施工项目确认表
附件二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附件三:家庭居室装饰装修工程报价表
附件四:甲方提供装饰装修材料明细表
附件五:乙方提供装饰装修材料明细表
附件六:家庭居室装饰装修工程设计图纸
附件七:装饰装修工程变更单
附件八:工程验收单
附件九:工程结算单
附件十:工程保修单装饰装修工程施工项目确认表(附表一)序号施工项目居室1
平方米居室2
平方米居室3
平方米门厅
平方米卫生间1
平方米卫生间2
平方米阳台
平方米厨房
平方米
四、
装
饰
作
法
1.涂料
2.塑料墙裙
3.木踢脚
4.砖踢脚
5.塑料踢脚
6.窗帘盒
7.暖气罩
8.木质阴角线
9.石膏阴角线
10.包门套
11.包窗套
12.包门
13.现制门
14.现制窗
15.现制吊柜
16.现制地柜
17.现制落地柜
18.包管道
19.暖气移位20.管道改线
21.供电改线
22.作防水
23.灯具安装
24.洁具安装
25.油烟机安装
26.排风扇安装
27.热水器安装
28.洗手盆安装
29.洗菜池安装
30.拖布池安装
31.防盗门安装
32.铝合金门窗
33.挂镜线
34.饰物、镜子
35.
甲方代表(签字):
乙方代表:(签字):家庭居室装饰装修工程报价单金额单位:元序号装饰内容及装饰材料
规格、型号、品牌、等级数量单位单价合计金额1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
甲方代表(签字):
乙方代表:(签字):甲方提供装饰装修材料明细表
(附表四)
金额单位:元材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点
甲方代表(签字):
乙方代表:(签字):乙方提供装饰装修材料明细表金额单位:元材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):工程验收单
(附表八)序号主要验收项目名称验收日期验收结果
整体工程验收结果
年月日全部验收合格后双方签字盖章:
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):工程结算单
(附表九)
年月日1合同原金额2变更增加值3变更减值4甲方已付金额5甲方结算应付金额
甲方代表(签字盖章):
乙方代表(签字盖章):工程保修单
(附表十)公司名称
联系电话
用户姓名
登记编号
装修房屋地址
设计负责人
施工负责人
进场施工日期
竣工验收日期
保修期限年月日至年月日
甲方代表(签字盖章):
乙方代表(签字盖章):
备注:
(1)从竣工验收之日计算,保修期为一年。
(2)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修。
(3)保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,乙方酌情收费。
(4)本保修单在甲方签字、乙方签章后生效。
监督电话:
甲方(签字):
乙方(盖章):
年月日
年月日
-
西安市家庭居室装饰装修工程施工合同
230人看过
-
上海市家庭居室装饰装修施工合同(三)
81人看过
-
上海市家庭居室装饰装修施工合同(二)
240人看过
-
家装装饰装修工程合同
266人看过
-
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同亮点
464人看过
-
住宅室内装饰装修工程施工合同
452人看过
建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。 根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。 施工合同的内容一... 更多>
-
家庭装修合同装饰工程施工合同装饰办?河南在线咨询 2022-06-22房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。 所附详细的专业: 工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1、土石方工程:□土石方□基坑支护 2、地基与基础工程 3、主体工程 4、电气工程 5、给排水工程 住宅装饰装修工程施工合同装饰办就是这个。
-
家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款海南在线咨询 2022-08-233、保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,乙方酌情收费。 4、本保修单在甲方签字、乙方签章后生效。 甲方(签字):___________乙方(盖章):______________ 法定代表人:______________ 委托代理人:______________ ________年_____月______日_________年_____月______日 甘肃水木艺术装饰工程有限公
-
家居装饰装修工程施工合同怎么写山西在线咨询 2022-06-26开工前,甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底,对不能腾空的设施实行保护措施,否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项,在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
-
家庭居室装饰装修施工合同补充协议怎么写重庆在线咨询 2022-02-10甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜,经过友好协商,订立本补充协议。 1、本工地在施工期间,施工人员的人身安全由乙方负责。 2、乙方应负责施工现场的安全管理,防火、防盗,严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种,严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。 3、乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。 4、乙方如
-
建筑装修装饰工程施工合同河南在线咨询 2022-12-25范围大项如下: 房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。 所附详细的专业: 工程承包范围 承包人应完成以下工程内容: 1、土石方工程:□土石方□基坑支护