工期可以延误原因有哪些-法师兄

工期可以延误原因有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-03 06:04:41 459 人看过

一、工期可以延误原因有哪些

1．工程量增加；

2．发包人变更设计；

3．发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；

4．发包人未按约支付工程款；

5．发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；

6．工程质量鉴定；

7．不可抗力或其他因素。

二、工期延误纠纷怎么解决

1．和解

和解是建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。

建设工程发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上，在工程建设过程中，绝大多数纠纷都可以通过和解解决。

2．调解

调解是建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，第三人依据一定的道德和法律规范，通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。这里讲的调解是狭义的调解，不包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。

3．仲裁

仲裁，亦称公断，是当事人双方在纠纷发生前或纠纷发生后达成协议，自愿将纠纷交给第三者，由第三者在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决的一种解决纠纷的方式。这种纠纷解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。如果当事人之间有仲裁协议，纠纷发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将纠纷提交仲裁机构仲裁。

4．诉讼

诉讼是建设工程当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的纠纷，作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。

三、工期延误如何进行赔偿

看合同是如何约定的，直接按照合同约定的赔偿即可，一般会要求赔偿损失和采取补救措施。

工程延误索赔费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费和税金，具体费用根据受损方的实际损失为准。

《民法典》第一百八十六条，因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

《中华人民共和国民法典》：第八章　民事责任　　第一百八十六条　因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

不可抗力
由于发包人原因导致工期延误的

由于发包人原因导致工期延误的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括：1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行；3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行；4、工程设计变更和工程量增加；5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6、不可抗力；7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人原因影响工程谁

2023-08-11

264人看过
刑事诉讼法
延期审理的原因到底有哪些？

根据刑事诉讼法第198条的规定，遇有下列情况之一，影响审判进行的，可以延期审理；1．需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的；2．检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的；3．由于申请回避而不能进行审判的。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第四百五十五条规定法庭审判过程中遇有下列情形之一的，公诉人可以建议法庭延期审理：（一）发现事实不清、证据不足，或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人，需要补充侦查或者补充提供证据的；（二）被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索，需要补充侦查进行查证的；（三）发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人，虽不需要补充侦查和补充提供证据，但需要补充、追加或者变更起诉的；（四）申请人民法院通知证人、鉴定人出庭作证或者有专门知识的人出庭提出意见的；（五）需要调取新的证据，重新鉴定或者勘验的；（六）公诉人出示、宣读开庭前移送人民法院的证据以外的证据，或者补充、

2023-05-01

395人看过
管制
民航“百科”：造成航班延误的原因有哪些？

造成航班延误的原因多种多样，但总的来说可以分为五大类：天气原因因天气原因造成的航班延误现象最为常见。飞机起降的机场一旦遇到雾、雪、雨、云和风等天气，跑道能见度低于一定标准时，航班便无法起降，严重时甚至还会关闭机场。有时飞机起飞时出发地机场天气晴朗，但由于经停地或目的地机场天气恶劣，也会造成航班延误。空中交通管制原因因空中交通管制造成的航班延误也十分常见。近年来空中交通流量增速较大，飞行管理难以适应。民航方面的调查表明，近10年来北京、上海、广州三大机场飞行流量每年递增10%以上，航路一度相对拥挤，由此造成的航班延误曾占全部延误的20％左右。机场保障原因机务原因。机场机务保障部门对于各航空公司的经停和往返航班负有过站检查、签字放行、清除冰雪等各项保障工作。哪一个环节出现疏漏或者保障不及时，均可造成航班延误。安检原因。自从2001年美国发生“9·11”事件以来，世界各国民航的安检措施空前严格，

2023-06-08

326人看过
法律综合知识
公司有哪些原因可以辞退员工？

一、公司有哪些原因可以辞退员工？1、用人单位提出，经与员工协商一致，可以解除劳动合同。2、员工有下列情形之一的，用人单位可以随时解除劳动合同：（1）在试用期内被证明不符合录用条件；（2）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度；（3）严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害；（4）被依法追究刑事责任。3、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知员工本人：（1）员工患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作；（2）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议。但用人单位未提前30日通知员工的，应当支付该员工当年一个月月平均工资的补偿金。4、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生

2024-02-09

221人看过

误诊漏诊
误诊漏诊的原因有哪些

误诊和漏诊是医疗工作中常见的问题。误诊是指医务人员工作不负责任或专业技术水平未达到标准而导致的诊断错误，包括判断错误和漏诊。漏诊是指医务人员未能在规定时间内对同一患者同时存在的不同种疾病做出诊断，或者未能及时做出诊断导致疾病延误。这些情况都会对患者的健康产生严重影响，因此医疗工作者应当高度警惕，严格按照医疗规范进行操作，确保患者得到及时、准确的诊断和治疗。医疗事故处理条例：第五章医疗事故的赔偿第五十一条参加医疗事故处理的患者近亲属所需交通费、误工费、住宿费，参照本条例第五十条的有关规定计算，计算费用的人数不超过２人。医疗事故造成患者死亡的，参加丧葬活动的患者的配偶和直系亲属所需交通费、误工费、住宿费，参照本条例第五十条的有关规定计算，计算费用的人数不超过２人。司法鉴定程序通则：第一章总则第十条司法鉴定机构应当加强对司法鉴定人执业活动的管理和监督。司法鉴定人违反本

2024-01-05

279人看过
继续履行
延期交房的原因包括哪些

延期交房主要有以下原因：1、未验收合格；2、施工未完成或遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决；3、市政配套工程的批准与安装的延误；4、贷款未办好；5、开发商资金链断裂；6、小区道路和环境建设未竣工；7、政府对外部道路的规划和市政配套设施发生了变更，导致小区不能如期完工；8、开发商对房屋涉及、小区规划进行修改导致无法如期完工。延期交房的情况1、正常延期交付。正常延期交付主要指由于施工迟延或者相关政府手续办理迟延、市政配套迟延等导致的房屋交付逾期。这种延期交付属于延后交房时间，购房者给开发商一定的宽限期，经过一段时间等待就可以收房的情况。2、非正常延期交付。非正常延期交付主要指由于开发商经济实力、相关政府手续违法且无法办理等导致开发商不能或者短时间内不能交付房屋的情形。原则上，出卖人不能在约定时间交付房屋便构成延期交房。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合

2023-07-22

120人看过
法律综合知识
延长刑事拘留期限原因都有哪些

一、延长刑事拘留期限原因都有哪些刑事拘留一般是3日以内，特殊情况下，可以申请延长1到4日，当出现另外一种特殊情况时，拘留时间还可以延长到30日。具体说，延长刑事拘留期限的条件和情况分为两种情况：一种是在“特殊情况”下，当三日期满，案件需要继续侦查的，公安机关提请审查批准逮捕的时间可以延长1到4日。另外一种情况是对于“流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子”提请审查批准逮捕的时间可以延长到30日。在司法实践中特殊情况一般是指犯罪嫌疑人的行为构成了犯罪的重大嫌疑，但犯罪事实尚未查明、案情复杂、证据资料的收集尚不足以提请批准逮捕的，作为认定案件事实的主要证据的鉴定结论尚未作出，影响确定案件性质的等等情况可以申请延迟。而提请逮捕的时间可以延长到30日，必须具备两个条件：第一个条件是，案件类型必须属于流窜作案、多次作案、结伙作案。第二个条件是，延长拘留的对象必须是上述类型案件的重大嫌疑分子。在延

2024-01-16

249人看过
保险公司
航班延误有哪些保险可以赔？

20元综合险不等于航意险20元综合险由来已久，很多旅客认为其就是航意险，但这种说法其实有误。这两种保险的区别则在于，20元综合险是旅客可以自主选择包含哪些赔付项，如航空意外伤害死亡、意外伤害残疾、班机延误、班机取消等等，旅客可以根据自己的需求进行选择。而航意险则只是单独的航空意外险，有些保险公司的航意险产品中包含了延误险，但有些则不包含。据中国经济网记者了解，20元综合险是由保险公司赔付给航空公司，再由航空公司赔付给旅客。这属于企业第三方责任险的保障赔偿。据南方航空介绍，若旅客遭遇航班延迟，4小时以上赔付300元，最多900元。而航意险则是由旅客单独通过保险公司购买，此后直接持保单到保险公司索赔。对旅客来说，是否购买航意险完全是自愿的。航意险赔延误到底怎么赔？近日，坊间传言称航意险可以赔偿延误。该消息称，飞机延误4小时以上可获赔2000元，延误8小时以上可获赔3000元。此消息一出，引起了

2023-04-23

257人看过

法律综合知识
民法典中工程合同延期可以多长时间，工程延期的原因

一、民法典中工程合同延期可以多长时间不能超过三个月。《建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应自当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期，如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止，应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。二、工程延期的原因（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。（2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准

2024-01-30

60人看过
法律综合知识
交房可以延期包括哪些因素

开发企业在房屋交付时间上的延误通常有以下几种主要因素构成：首先，由于大自然的无情灾祸或其他不可预见性的客观情况所致，施工不能按照预定的期限顺利进行；其次，工程开工所需的必要资质和手续缺乏，导致项目无法顺利展开；再者，资金链条的断裂也可能成为阻碍工程进展的重要因素，使得建设工作被迫停滞不前；最后，还有许多其他的因素也会导致房屋交付时间的延迟。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。

2024-04-22

248人看过
合同条款
工期延误需要哪些证据

当建筑工期延误的，承包人可以收集以下证据资料，用以证明确实是由发包人原因导致的：1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；3、发包人或者工程师签认的签证；4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；5、国家有关法律法令政策性文件；6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等）及工程照片；7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；8、工程有关的图片片和录象、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认；9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；10、其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工

2023-02-23

122人看过
不可抗力
因为疫情原因开发商可以延期多久

虽然政府有承诺开发商因疫情影响导致楼盘延期交房，但并不是没有期限的，合理延期是顺延。耽误工期1个月，延期1个月；耽误工期2个月，就顺延2个月。一、有疫情影响交房时间还能否办理？对于购房者和开发商来说，此次疫情导致的延期交房是否属于违约，关键在于合同签订的时间。如果合同签订在疫情发生之前，要看疫情是否影响合同的履行。比如，所涉买卖房屋属于在建工程，疫情造成开发商无法开工，确实会影响交房时间，疫情就构成‘不可抗力，开发商不需要支付逾期交房违约金。二、被告因疫情无法履行生效民事判决该怎么办若民事诉讼中的被告因疫情无法履行生效的民事判决的，我国人民法院可以允许其顺延进行执行的期限。我国《民事诉讼法》规定，当事人因不可抗拒的事由或者其他正当理由耽误期限的，在障碍消除后的十日内，可以申请顺延期限，是否准许，由人民法院决定。三、商品房开发商违约不交房怎么办开发商延期交房，经催告后在合理期限内仍然没有履行

2023-04-10

209人看过

违约金
工期延误可能造成哪些费用损失

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资人低生产效率的损失食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。这些费用有单据的凭单据索偿，无单据应依法按公平合理的方式索偿，如委托物价局鉴定价格，委托专业建筑工程

2023-08-13

355人看过
误工费
因工期延误造成的误工费如何计算？

一、伤残认定误工费如何计算？1、有固定收入的：误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注：对有固定收入的，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题。2、无固定收入的：2.1受害人能证明其最近三年的平均收入状况的：误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注：收入状况的证明包括纳税凭证、单位出具的证明等。2.2受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的(定型化标准)：误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)注：“相同、相近行业”判断标准：①产业分类标准；②同一产业内的社会评价标准。③以省、自治区、直辖市为判断标准(区别于民诉法上“受诉法院所在地”)。(实践中一般以(每年5月份左右)各省、自治区、直辖市高级法院会对本辖区相关数据作出的统计(引用统计部门)为依据，以江西为例，如《江西省人身损害赔偿案件适用法律若

2023-03-20

362人看过