一、建筑工程不可抗力因素导致的损失由谁担责
建筑工程不可抗力因素导致的损失由以下主体担责:
1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;
2.发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用;
3.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
4.停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。
因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行言的相应责任。
二、建筑工程不可抗力因素有什么
建筑工程中的不可抗力包括自然灾害如台风、洪水、地震等,政府行为如征收、征用,以及社会异常事件如罢工、骚乱、疫情等。这些不可抗力因素可能导致建筑工程无法按计划进行,从而引发纠纷。
解决建筑工程纠纷的途径有多种,包括但不限于协商、仲裁或诉讼。在协商过程中,当事人可以自行达成和解,从而避免法律程序的繁琐。如果双方已经签订了仲裁协议,可以按照协议内容申请仲裁解决纠纷。而针对一些无法协商解决的纠纷,当事人可以向法院提起诉讼。
三、建筑工程不可抗力因素可以解除合同吗
建筑工程存在不可抗力因素可以解除合同。
《民法典》第五百六十三条
有下列情形之一的,当事人可以解除合同:
(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(五)法律规定的其他情形。
以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。
《中华人民共和国民法典》:第七章 合同的权利义务终止 第五百六十三条 有下列情形之一的,当事人可以解除合同:\n(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;\n(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;\n(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;\n (四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;\n (五)法律规定的其他情形。\n以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。
-
建筑物损坏导致侵权责任由谁承担?
324人看过
-
因工地返工导致的损失由谁来承担?
354人看过
-
不可抗力临时设施损失由谁承担
70人看过
-
暴雨灾害导致工程损失,损失由谁来承担?
375人看过
-
地震火灾等因素导致房屋毁损由谁承担责任
242人看过
-
因不可抗力导致不能履行的风险谁来担
61人看过
-
标的物因不可抗力灭失损失谁承担宁夏在线咨询 2021-12-18标的物因不可抗力灭失损失的,不承担损害赔偿责任;需要提出证明,否则承担损害赔偿责任。不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断,如果是合同一方当事人履行之前损失的由销售者承担责任;如果是合同一方当事人履行之后损失的由购买者承担责任。
-
因不可抗力造成的不可抗力或者不可抗力所带来的损失应该由谁承担?青海在线咨询 2022-05-03当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后,可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭,如必须变更或解除经济合同;也可能导致新的经济法律关系的产生,如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时,与保险公司之间产
-
工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担上海在线咨询 2022-01-25不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停
-
不可抗力停工窝工损失谁承担上海在线咨询 2023-01-151、工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。 2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。 3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。 4、停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
-
建筑物造成损失由谁承担责任江苏在线咨询 2022-11-07建筑物致害所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。