建筑工程内部承包协议怎么写?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 08:34:11 457 人看过

建筑工程内部承包协议

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

因甲方承建的工程施工需要,甲方将其中工种承包给乙方施工,现就承包的具体事项经双方协商达成以下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包范围:

四、承包形式:

五、工期要求:自年月日至年月日止。

六、承包金额人民币:元(小写:元)

七、结算方法:乙方在施工期间按投入实际施工人员及工程量进度由甲方现场负责人审核后,按每人元/日生活费及施工员

元/月,当工程量完成时,支付总工程款的%,工程竣工并经甲方验收合格后按双方确定的单价和实际工程量进行结算,并扣总工程款的5%作为质量保修金,保修金在

年期满后如无质量问题全数退还。

八、乙方领取工人生活费时需用工资单形式支付,必须由当事人签字,否则引起劳务纠纷甲方一概不负责。

九、工程质量

双方根据国家质量验收规范和企业施工质量验收标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图要求精心组织施工,保证工程质量合格,如质量不合格达不到建设单位的要求,必须返工重做或修整,其工料费损失由乙方承担。如工程质量低劣又无法挽救的,乙方除承担全部损失费外还应承担有此引起的其它损失费用。

十、施工安全:施工队伍进场后,有关身份证复印件上交到工程项目部,服从甲方施工现场安全生产及文明施工管理制度。乙方在施工过程中发生发生重大人身安全事故时,由乙方负责,甲方不承担任何责任。

十一、乙方在施工中必须按规定对操作人员做好必需的劳动安全保护工作,以及施工现场防火工作,如因乙方操作人员操作不当而造成工伤事故损失费由乙方承担。

十二、乙方必须设专人向甲方领取工程所需的一切材料,并负责保管,乙方在施工中由于用料浪费而超出了规定的损失范围,其超出部分的费用由乙方承担。乙方在施工中必须做到材料日用日清、活完料净,保持现场整洁。

十三、甲、乙方人员要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

十四、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产教育,并指定专人负责现场卫生工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场制度的不法行为,甲方有权采用必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

十五、乙方施工人员要保持相对稳定,出人施工现场要佩戴工作标志,不准合同外来人员出人现场和住宿。

十六、乙方承包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量时,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

十七、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方面解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划的经济损失,如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成经济损失。

十八、乙方在施工任务中,无能力组织施工人员投入施工及不能按时完工,甲方有权终止合同,组织其他施工班组进场施工,乙方立即无条件退场,同时赔偿甲方经济损失。

十九、乙方在施工过程中做到文明施工,严禁打架斗殴,盗窃等违反治安条例事件发生,一旦发生或造成对他人财产及人身伤害,不论对错,甲方对乙方处以1000~10000元处罚,情节严重者移交当地派出所处理。

二十、因乙方原因,工程通不过验收,后果由乙方承担。因甲方原因,工程通不过验收,后果由甲方承担。当乙方发现材料有质量问题时,应及时向甲方反映。

二十一、本协议未尽事宜,如有争议双方相互协商解决。

二十二、本协议一式二份,双方各执一份。双方签字或盖章后生效,工程结束并结清工程款后失效。

二十三、承包单价(表格另附)

二十四、补充条文

甲方:乙方:

代表:代表:

签订日期:年月日

工程承包单价表

工程名称:日期:

序号

工程名称

单位

数量

单价

金额

备注

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月24日 15:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 建筑工程内部承包合同变更手续
    一、建筑工程内部承包合同变更手续根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定,变更的程序如下。1.变更的提出2.变更指示根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定,变更指示只能由监理人发出。建设工程施工合同的承包人将其承包的全部或部分工程交由其下属的分支机构或在册的项目经理等企业职工个人承包施工,承包人对工程施工过程及质量进行管理,对外承担施工合同权利义务的,属于企业内部承包行为;发包人以内部承包人缺乏施工资质为由主张施工合同无效的,不予支持。《最高人民法院研究室关于人民法院可否受理企业内部承包合同纠纷案件问题的电话答复》规定“大部分(承包纠纷)应由企业或上级主管机关调处,极少数违反法律必须由人民法院受理的,人民法院应予受理。在受理此类案件时,应严格审查,从严掌握,而不宜铺得过宽。二、建筑企业内部承包合同的概念企业内部承包是我国改革开放以来出现的一个新名词。企业内部承包合同是
    2022-01-19
    204人看过
  • 什么叫建筑企业内部承包
    一、什么叫建筑企业内部承包建筑企业相比于一般的企业有一定的特殊性,这是由于建筑企业产品的特点所决定的,和其他工业产品相比,建筑产品体积大、复杂多样,价值巨大,更重要的是,建筑产品关系人民的生命和财产安全,国家对建筑产品的质量及安全极为重视,有专门的法律法规加以规范。结合建筑企业的特殊性与内部承包合同的一般特征,我们可以将建筑企业内部承包合同定义为:建筑企业与其内部职能部门或分支机构或职工个人签订承包协议,将以企业名义承接的工程项目交由承包人组织施工,建筑企业对财务、工程质量、技术等方面加以管理、监督,承包人自主经营、自负盈亏,向建筑企业缴纳一定管理费的经营合同。需注意的是,假借内部承包合同之名签订的转包、挂靠合同无效,实践中存在假借内部承包之名而实为转包、挂靠合同,对于这类承包合同,因违反了法律法规的强制性规定,合同无效。在审判实践中,可以结合下列相关情形认定是否属于内部承包1、合同的发包
    2023-04-14
    230人看过
  • 内部承包协议为依据建筑公司起诉获支持
    内部承包协议在发包方对外承担法律责任后,有权依据内部承包协议向承包方行使追偿权。日前,延庆法院审结了原告某建筑公司诉被告孟某建筑工程分包合同纠纷案,判决被告孟某给付原告建筑公司工程款13万余元。2002年7月,某建筑公司与孟某签订了《工程施工内部承包协议》,约定建筑公司将承包的部分楼房建筑工程分包给孟某施工,且合同约定的工程款建筑公司已经付清。后孟某又将部分工程转包给王某具体施工,孟某与王某亦订立了工程协议书。工程完工后,孟某未依约向王某偿付人工费,王某遂以建筑公司、孟某为被告诉至法院,要求给付所欠人工费13万余元。法院认定被告孟某系职务行为,判决建筑公司偿还王某人工费13万余元。后建筑公司依据与孟某签订的内部承包协议向法院提起诉讼,要求孟某给付人工费。法院经审理认为,原告建筑公司与被告孟某签订的内部承包协议,虽不能对抗第三人,但对协议双方具有法律约束力。建筑公司已经按照协议的约定将工程款
    2023-06-09
    106人看过
  • 如何承包建筑工程?承包工程好的建议有哪些
    一、如何承包建筑工程承包需要资质,不管是总承包还是专业承包或者劳务承包;从法定程序上来说,如果没有资质,是不能够承包工承包需要资质程的,现在这种状态只能走借用资质挂靠这条路才能直接承包工程,但是需要给挂靠单位提管理费,一般不少于5个点。工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人(业主)签订承包合同,负责承建工程项目的过程程承包主要有三种类型:(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道,导井和地下道):桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、硫浚防波塌);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古建筑工程等。(2)以资源为基础的工程,如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。(3)造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等,二、法律上有关资质的规定《中华人民共和国建筑法》第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和
    2024-02-09
    66人看过
  • 建筑工程承包安全协议书范本是什么
    为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,切实加强建设工程管理,确保施工施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。第一条甲方:乙方:第二条施工项目:签订时间:第三条有效期限20XX年06月至20XX年06月第四条甲方安全责任1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。三次不听从整改,今后不得承接我司业务。2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:1、乙方所提供的
    2023-06-04
    437人看过
  •  工程内部承包协议的合法性判断
    内部承包协议只要内容真实且不违反法律规定,将被视为合法有效的。内部承包合同在《建筑法》及相关法规中没有明确法律依据,但是根据民法的一般原理以及相关法律规定,当事人的契约行为应该合法有效,只要不违反法律、行政法规的强制性禁止规定。只要内部承包协议的内容真实且不违反法律规定,它将被视为合法有效的。内部承包合同,尽管在《建筑法》及相关法规中没有明确法律依据,但是根据民法的一般原理以及相关法律规定,如果当事人的民事行为没有违反法律、行政法规的强制性禁止规定,当事人的契约行为应该合法有效。 分 析 : 根 据 民 法 和 建 筑 法 的 规 定 , 内 部 承 包 协 议 只 要 不 违 反 法 律 和 行 政 法 规 的 强 制 性 禁 止 规 定 , 就 是 合 法 有 效 的 。根据民法和建筑法的规定,内部承包协议只要不违反法律和行政法规的强制性禁止规定,就是合法有效的。这是因为内部承包协议
    2023-09-02
    263人看过
  • 怎么写建筑工程转包合同
    工程转包合同的内容有:转让方与承接方信息条款、转包工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。一、工程合同审查需要注意哪些问题1、这类合同特别要注意审查合同总额或称工程总价和款项支付条款之间的联系,特别要注意是否有对工程款的审计的条款。2、工程类合同涉及大量的合同附件,要注意与合同的相关条款的一致性。3、竣工验收条款和付款条款是紧密联系的,因此要注意审查竣工验收条款。此外,竣工验收又关系到交付、保修期等。4、注意违约责任的约定,特别要注意到工期延误、因工程质量问题造成无法验收时的违约责任等。5、对于经过招投标程序的,还需要审查有关的招投标文件与合同约定是否相符。二、承包纠纷中承包人承担的责任主要有哪些(一)施工准备责任。施工场地的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
    2023-03-10
    352人看过
  • 如何撰写建设工程承包补充协议
    甲方:XX工业发展有限公司乙方:XX建筑工程有限公司,本着平等互利的原则,如何编写《建筑工程合同补充协议》,甲乙双方就工程建设有关事项进行友好协商,共同达成如下补充协议:I.项目概况1项目名称:住宅项目2,项目地址:3,建筑面积:51118.13平方米4,结构形式:框架结构,地上11+1层,独立地下室1层5,设计单位:6,监理单位:2,工程内容及承包范围1,乙方负责本工程土建部分的施工总承包及承包范围是:地基基础、主体和装饰工程(见附件一:工程量清单报价)。2。包括乙方合同范围内因设计变更引起的工程增减。三。甲方指定分包工程内容。三个合同期(本协议中列出的所有日期均为日历日)1。开工、竣工日期开工日期:2006年10月2日;竣工日期:2007年11月26日;总工期:420天(含法定节假日),以《建设工程竣工验收报告》为准。该项目分两个阶段实施。一期工程为1、2号楼。二期工程由3、4号楼及独
    2023-05-07
    134人看过
  • 什么是内部承包,工程能否内部承包?
    作为一种内部经营方式,内部承包合同实际上是为明确公司与员工权利义务关系而进行的分工,而这种分工并不为法律和行政法规所禁止。企业内部承包是我国企业在进行转换经营方式的过程中的一种尝试,由于内部承包从一定程度上能够解决企业所有权与经营权相分离,责、权、利相统一的问题,达到提高企业职工积极性、主动性,提高整个企业的生产经营效率和效益的目标,因而受到许多企业的青睐,在建筑行业尤其盛行。内部承包的关系要成立,有以下几点需要满足:乙方应该是与本公司有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员;在承包施工的过程中,主要使用公司的成本,乙方自行投入的成本相对较少;内部承包虽属于自主经营模式,但公司对项目的管理依然较为紧密。律师补充:在实务中,认定工程是内部承包还是转包首先看“工程内部承包人”是否是本单位的下属机构或者职工。如果“工程内部承包人”从名义上讲不是本单位下属职工、内部机构或分支机构,法院
    2023-05-06
    482人看过
  • 承包建筑工程利润怎么算?
    一、承包建筑工程利润的计算方法在这里给大家介绍一下利润率的结算方式:利润率是剩余价值与全部预付资本的比率,利润率是剩余价值率的转化形式,是同一剩余价值量不同的方法计算出来的另一种比率。利润率反映企业一定时期利润水平的相对指标。利润率指标既可考核企业利润计划的完成情况,又可比较各企业之间和不同时期的经营管理水平,提高经济效益。如以p`代表利润率,C代表全部预付资本(c+v),那么利润率p`=m/C=m/(c+v)。成本利润率=利润÷成本×100%,销售利润率=利润÷销售×100%目前,随着建筑市场的进一步扩大和开放,建筑企业所追求的目标不仅是质量好、工期短、业主满意,同时还追求投入少、产出大,企业获利丰厚的建筑产品。为此,企业必须坚强对施工项目进行科学管理,而在施工项目管理过程中,合同管理是最重要的环节,是整个管理过程中的核心。合同形成的过程分为两步:第一步是投标取得合同资格,第二步是通过谈
    2023-06-04
    300人看过
  • 建筑公司内部承包人违法时
    内部承包人有违反犯罪行为的,建筑公司是可以告他的。《中华人民共和国建筑法》第六十八条,在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,分别处以罚款,没收贿赂的财物,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。对在工程承包中行贿的承包单位,除依照前款规定处罚外,可以责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。《刑法》第二百七十一条职务侵占罪公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。一、职务侵占能减轻赔偿吗?应当判处5年以上有期徒刑,退赃可以从轻处
    2023-04-11
    154人看过
  • 承包建筑土方工程合同的内容
    承包建筑土方工程合同的内容主要包括:1、发包方负责人(甲方),身份证号,承包方负责人(乙方),身份证号;2、合作内容;;3、甲方责任;4、乙方责任;5、合同的变更、终止;6、付款方式;7、违约责任;8、争议解决方式;9、双方当事人签字及日期。《民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
    2024-04-14
    198人看过
  • 建筑内部工程承包合同纠纷注意事项有哪些
    合同内容的效力以及对承包方资格的审查是处理建筑内部工程承包合同纠纷的重要方面,因此在处理类似纠纷的时候,应当注意两大方面的审查。一、对合同内容的审查:(1)审查合同规定的工程项目是否符合政府批文,不符合的无效;(2)审查合同规定的项目是否符合国家产业政策,不符合的无效;(3)合同内容约定带、垫资施工条款可导致合同的部分无效或无效;(4)合同主要条款不完善或欠缺,合同双方又不能补正的,合同不成立,合同不成立的不涉及合同效力;(5)合同内容违反地方性、专门性规定的合同效力确认,应具体审查地方性、专门性规定的效力,主要看该地方性、专门性规定是否与法律法规的禁止性或义务性规定相一致,一致的合同无效,否则,不影响合同的效力。有下列情形之一的,所签订的建设工程施工合同无效:1、不具有经营建筑活动主体资格的企业或个人;2、未按国家规定的程序和批准的投资计划;3、承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人;
    2023-06-15
    154人看过
  • 国际土木建筑工程承包(第三部分)
    十一?缺陷责任??第八十二条?缺陷责任??82.1?在本合同中,缺陷责任期是指投标书附件中指定的缺陷责任期间,并从下列时间起算:??(a)从工程师根据第81条证明的工程竣工的日期;或者??(b)在工程师根据第81条签发了一份以上证书的情况下,各个被证明了的日期。??82.2?为在缺陷责任期满后立即或一旦可行即将按合同要求的条件并以使工程师满意的状态将工程移交给雇主,承包商应:??(a)在移交证书注明的日期之后,切实尽快地完成在当时尚未完成的工作;以及??(b)按工程师的要求或以工程师名义在缺陷责任期满之前进行检查后,指示承包商修补、重建和补救缺陷、收缩或其他毛病时,承包商应在缺陷责任期满后的14天内实施工程师可能指示的上述所有工作。??82.3?如果工程师认为上款所述工作的必要性是由于下列情况之一引起的,则所有此类工作应由承包商以自己的费用进行;??(a)当由承包商负责设计的部分永久工程出
    2023-04-23
    430人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 建筑工程内部建筑包工包料怎么收取税
      广西在线咨询 2021-12-04
      建筑业发票应当开具;建筑业一般缴纳营业税、城建税、教育费附加,有的地方还有地方教育费附加。有合同的,还应当缴纳印花税。根据《中华人民共和国国家税务总局关于印发的通知》(国税发〔1996〕127号),一、从事建筑安装行业的工程承包人、个体户和其他个人为个人所得税的纳税义务人。从事建筑安装行业取得的所得,应当依法缴纳个人所得税。二、关于具体征收方式,主管税务机关可以根据工程规模、工程承包合同(协议)价
    • 承包了个工厂建筑工程,想问关于工厂建筑工程承包协议书的内容
      青海在线咨询 2022-07-06
      一个工厂在将自己厂未来一年或几年的建筑工程承包给专门的公司来负责时,往往需要双方签订具体的工厂建筑工程承包协议书,从而证明两方之间的合作关系。那么工厂建筑工程承包协议书到底是什么?签订该协议书需要注意什么问题? (1)仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。 (2)使用准确术语来表述工期、质量、造价等施工合同重要条款的约定。 (3)对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定
    • (关于工厂建筑工程承包协议书)
      宁夏在线咨询 2023-03-23
      一个工厂在将自己厂未来一年或几年的建筑工程承包给专门的公司来负责时,往往需要双方签订具体的工厂建筑工程承包协议书,从而证明两方之间的合作关系。那么工厂建筑工程承包协议书到底是什么?签订该协议书需要注意什么问题? (1)仔细阅读使用的合同文本,掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。 (2)使用准确术语来表述工期、质量、造价等施工合同重要条款的约定。 (3)对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定
    • 建筑施工内部承包协议是否有专属权限
      山东在线咨询 2023-10-06
      建设工程内部承包合同与建设工程施工有关,涉及正在施工的不动产,在此过程中产生的纠纷,应由不动产所在地人民法院管辖,属于专属管辖。专属管辖是地域管辖的一种。法律规定某些案件必须由特定的法院管理,当事人不能以协议的方式加以变更。
    • 建筑工程怎么写施工协议书?
      澳门在线咨询 2023-10-23
      合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。