枣庄市煤矿建设项目初步设计文件审批条件是什么-法师兄

枣庄市煤矿建设项目初步设计文件审批条件是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-18 18:14:55 478 人看过

一、枣庄市煤矿建设项目初步设计文件审批的条件

1、煤矿建设项目申请报告已经核准。

2、煤矿安全设施设计已经批准。

3、煤矿初步设计已按照批准的煤矿安全设施设计修改和完善。

4、设计生产能力不低于45万吨/年。

二、枣庄市煤矿建设项目初步设计文件审批的办理材料

1、初步设计审查申请文件

2、初步设计

3、煤矿建设项目单位填写的初步设计审查申请表

4、煤矿建设项目核准批复文件

5、煤矿建设项目安全设施设计批复文件

三、枣庄市煤矿建设项目初步设计文件审批办理的法律依据

1、矿山安全法

第八条：矿山建设工程的设计文件，必须符合矿山安全规程和行业技术规范，并按照国家规定经管理矿山企业的主管部门批准;不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得批准。第十二条，矿山建设工程必须按照管理矿山企业的主管部门批准的设计文件施工。矿山建设工程安全设施竣工后，由管理矿山企业的主管部门验收，并须有劳动行政主管部门参加;不符合矿山安全规程和行业技术规范的，不得验收，不得投入生产。

2、矿山安全法实施条例

第八条：矿山建设工程应当按照经批准的设计文件施工，保证施工质量;工程竣工后，应当按照国家有关规定申请验收。

3、山东省实施办法

第十三条：煤矿建设工程项目竣工后，由工程项目审批部门会同有关单位进行验收;煤矿建设工程项目中安全设施和条件的验收，由煤矿安全监察机构负责。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多矿山安全相关文章

法律综合知识
黔东南州权限范围内项目法人为企业的农村公路建设项目设计文件审批和水运建设项目设计文件审批办理要求有哪些

一、办理条件依据及条件描述25日中华人民共和国国务院令第293号公布根据12日《国务院关于修改〈建设工程勘察设计管理条例〉的决定》修订第二十六条编制建设工程勘察文件，应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要。编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。第二十七条设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。二、办理地点贵州省凯里市博南路5号5栋（凯里行政中心东昇荷香居）黔东南州人民政府政务大厅州交通运输局窗口，市内可乘1路、

2019-12-20

184人看过
法律综合知识
深圳龙岗区引水蓄水工程建设项目可行性研究及初步设计文件审批需要什么流程

办理流程网上办理流程1．申请1）受理范围和申请材料目录的公开。实施机关应在网站、办理大厅公开受理范围并一次性告知需要提交的全部申请材料。2）申请接收。实施机关应接收申请人通过网上提交的本事项的申请，核对申请人提交的申请材料。3）登记。受理人在接收到申请后，登记申请人所提交的申请材料及接收时间。4）申请编号。实施机关网站在完成申请材料登记后自动生成一个申请编号。5）收件凭证。系统自动进行登记，并自动生成收件凭证。6）为申请人提供的帮助。实施机关应指导申请人填写申请材料，对格式文本填写错误的，允许申请人更正。2．受理1）受理审核。实施机关自收到申请材料之日起5个工作日内，对申请人所提交的申请材料的准确性和完整性进行审查。2）补正材料。经审查，申请材料不全或不符合法定形式的，应在收到申请材料5个工作日内出具《行政许可申请材料补正告知书》。需要补正材料的，本次申请即终止。逾期不告知的，自收到申请材

2023-11-29

440人看过
勘察设计
关于中山市建设工程项目初步设计审查、批准办法的暂行规定

第一条为了提高建设工程设计的质量和技术水平，提高建设项目的安全可靠性、适用性和经济上合理性的综合经济效益，使设计工作逐步走向程序化、规范化的轨道。根据国家计委计设[1983]1477号文和省建委粤建字[1985]259号文件的有关初步设计审批文件的精神，结合我市实际情况，制定本规定。第二条初步设计的审查及批准由中山市建设委员会（以下简称市建委）负责。大型工程项目初步设计报省建委组织审查、批准。第三条建设工程项目初步设计审查范围：1、市、镇或中山火炬开发区政府投资的重点工程招标项目；2、符合中山市人民政府（中府[1991]140号）印发《中山市建设工程勘察设计市场管理暂行规定》的附件中条件之一的建设工程项目：（1）、建筑面积五千平方米以上的公共建筑；（2）、层数在十二层以上的民用建筑；（3）、总投资在二千万元以上的工业项目；（4）、有历史意义或特殊功能的建筑；（5）、投资一千万元以上的市政工

2023-04-22

168人看过
安全生产监督管理
贵阳权限内煤矿建设项目安全设施设计审查办理需要什么要求

一、办理条件（2）已取得省级及以上投资主管部门项目核准（审批）的批复文件。（3）已取得国土资源行政部门划定井田范围批复文件或颁发的采矿许可证。（4）已取得经国土资源部门评审备案的相应级别的井田勘查地质报告。（5）安全预评价报告。煤矿企业应根据国家煤监局《煤矿建设项目安全设施监察规定》和贵州煤监局有关规定，在煤矿建设项目施工前，向贵州煤监局申报审批安全设施设计。规模45万t/a以上-300万t/a以下的煤矿建设项目向贵州煤监局申请。二、办理费用不涉及收费三、办理地点贵州省贵阳市南明区遵义路65号贵州省人民政府政务服务中心政务服务大厅省安全生产监督管理局窗口B区208、209。可乘1路、2路、6路、17路、20路、24路、29路、44路、65路、11路、16路、21路、22路、23路、38路、44路、219路、229路等车，在政务中心、新路口、省展览馆、青云路口站点上/下车。??四、办理材料[

2023-05-28

471人看过

法律综合知识
深圳大鹏新区河道堤防工程建设项目可行性研究及初步设计文件审批如何申请

办理流程网上办理流程1．申请1）受理范围和申请材料目录的公开。实施机关应在网站、办理大厅公开受理范围并一次性告知需要提交的全部申请材料。2）申请接收。实施机关应接收申请人通过网上提交的本事项的申请，核对申请人提交的申请材料。3）登记。受理人在接收到申请后，登记申请人所提交的申请材料及接收时间。4）申请编号。实施机关网站在完成申请材料登记后自动生成一个申请编号。5）收件凭证。系统自动进行登记，并自动生成收件凭证。6）为申请人提供的帮助。实施机关应指导申请人填写申请材料，对格式文本填写错误的，允许申请人更正。2．受理1）受理审核。实施机关自收到申请材料之日起5个工作日内，对申请人所提交的申请材料的准确性和完整性进行审查。2）补正材料。经审查，申请材料不全或不符合法定形式的，应在收到申请材料5个工作日内出具《行政许可申请材料补正告知书》。需要补正材料的，本次申请即终止。逾期不告知的，自收到申请材

2023-12-17

382人看过
承诺
武汉公路建设项目初步设计和施工图设计批复手续办理指南

一、办理机构武汉市交通运输委员会二、办理依据1、《建筑工程质量管理条例第十一条;2、《公路建设市场管理办法(交通部令2004年第14号)第十八条;3、《农村公路建设管理办法(交通部令2006年第3号)第十四条;4、《湖北省交通建设管理条例第十二条;5、《省人民政府关于取消和调整部分行政审批项目的通知(鄂政发〔2009〕16号)。三、审批条件(一)初步设计批复1、项目建设主要内容、规模及标准符合工可批复或项目申请报告的核准意见;2、符合国家和行业现行的有关技术标准;3、符合公路工程初步设计文件编制规定的要求;4、设计咨询报告已编制完成。(二)施工图设计批复1、符合工程可行性研究报告、初步设计批复意见;2、符合公路工程强制性标准、有关技术规范和规程要求;3、施工图设计文件齐全，达到规定的技术深度要求;4、工程结构设计符合安全和稳定性要求。四、需提交的材料(一)需提交的必备材料1、初步设计批复(

2023-05-30

249人看过
国务院
惠阳区县管权限交通建设项目施工图设计审批办理条件是什么

一、办理条件1)项目通过立项或可行性研究报告已批复（若已提交过，则无需提供）；2)初步设计已批复（如果为一阶段施工图设计，无需提供）；3)施工图设计已经由有资质的设计单位编制完成；4)设计文件编制完善，资料详实、齐全，符合技术深度要求。5)已经咨询单位审查，并形成咨询报告（四级及以下等级公路无需提供）。二、法律依据广东省公路条例(2009年)第十条公路养护应当执行国家和省人民政府交通主管部门规定的技术规范和操作规程，保持公路良好的技术状态。公路养护应当积极推向市场，实行管理和养护相分离。公路路面养护及有关交通设施维修时，需要封闭半幅路面的，公路养护单位或者经营管理者应当按照有关规定报公路管理机构批准后实施，公路管理机构和公安部门应当共同做好施工现场的车辆疏导工作；需要全封闭路面的，由公路管理机构和公安部门共同发布通告后实施。《关于修改的决定》(2011年)第二十四条公路建设项目依法实行施工

2023-05-11

237人看过
仲裁委员会
枣庄市仲裁委员会设立登记条件是什么

一、枣庄市仲裁委员会设立登记条件是什么根据《中华人民共和国仲裁法》第十条、第十一条规定，申请设立仲裁委员会，应具备下列条件：(一)仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立；(二)仲裁委员会由前款规定的市的人民政府组织有关部门和商会统一组建；(三)有自己的名称、住所和章程;(四)有必要的财产;(五)有该委员会的组成人员;(六)有聘任的仲裁员。二、枣庄市仲裁委员会设立登记法律依据1、中华人民共和国仲裁法法律全国人大常委会1994年8月通过，2017年9月修正第十条：“仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民政府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立。仲裁委员会由前款规定的市的人民政府组织有关部门和商会统一组建。设立仲裁委员会，应当经省、自治区、直辖市的司法行政部门登记。”2、仲裁委员会登记暂行

2023-05-18

395人看过

煤矿安全
国家煤矿安全监察局关于严格审查瓦斯灾害严重的煤矿建设项目安全设施设计的通知

各省级煤矿安全监察机构：近一段时期，在煤矿建设项目安全设施设计审查中发现，部分煤矿建设项目安全设施设计中存在着对矿井瓦斯等级定位不准，制定的防治瓦斯灾害措施针对性不强等问题，给矿井建设及将来的生产埋下了安全隐患。为从源头上预防事故，提高煤矿建设项目安全保障能力，现对安全设施设计及审查工作提出如下要求，请遵照执行：一、井田内局部瓦斯富集，富集区域相对瓦斯涌出量达到10m3/t以上的，应按高瓦斯矿井设计。二、井田地质勘查报告（含补充地质资料）既没有按《煤泥炭地质勘查规范》规定提供瓦斯煤样技术数据，也未对煤与瓦斯突出可能性进行预测并确定矿井瓦斯等级的，视同不具备矿井安全设施设计条件。三、井田地质勘查报告认为井田内存在突出危险性煤层的，按煤与瓦斯突出矿井设计。四、根据井田地质勘查报告，部分煤与瓦斯突出参数超标，且周边有突出矿井的，按煤与瓦斯突出矿井设计。五、经国家局授权单位论证，认为井田内煤层有突

2023-06-09

387人看过
房地产开发
工程建设项目立项审批

(一)承办部门：所在市发改委投资处。(二)申报资料：1、书面申请(项目立项申请报告书)。2、提供资金落实证明(银行出示的资金证明)。3、土地使用权证明。4、由具有相应资质的工程咨询单位编制的可行性研究报告。可行性研究报告应具有以下附件：规划部门对项目建设选址的初审意见;土地管理部门对建设用地的初审意见;环保部门的环评报告;有关部门对供电、供水、供热、供气以及地震的审查意见;依法必须招标项目的招标总体方案。5、房地产开发公司的资质证明(企业法人营业执照副本复印件和资质证明)。6、项目地形图。7、项目建设投资预算。一、房地产项目立项审批1、申办程序：有行政主管部门的开发商，由主管行政部门转报项目立项申报资料;无行政主管部门的开发商，可直接报市房地产开发管理办公室，项目立项申报资料由该办转报市发改委。纳入土地收购出让的项目，开发商在通过招标、拍卖方式取得开发土地使用权后，凭《中标确认书》或《拍卖

2023-03-22

96人看过
业主
枣庄市草种经营许可证审批条件是什么

一、枣庄市草种经营许可证审批的条件是什么1、具有与林木种子生产经营的种类和数量相适应的生产经营场所。从事籽粒、果实等有性繁殖材料生产的，必须具有晒场、种子库。2、具有与林木种子生产经营的种类和数量相适应的设施、设备等。从事籽粒、果实等有性繁殖材料生产的，必须具有种子烘干、风选、精选机等生产设备和恒温培养箱、光照培养箱、干燥箱、扦样器、天平、电冰箱等种子检验仪器设备。3、具有林木种子相关专业中专以上学历、初级以上技术职称或者同等技术水平的生产、检验、加工、储藏等技术人员。4、申请林木种子生产经营许可证从事籽粒、果实等有性繁殖材料生产的，除1.2.3规定外，还应当具备下列条件：(1)具有繁殖种子的隔离和培育条件。(2)具有无检疫性有害生物的生产地点或者县级以上人民政府林业主管部门确定的采种林。5、申请林木种子生产经营许可证从事苗木生产的，除上述1.2.3规定外，还应当具有无检疫性有害生物的生产

2023-05-14

377人看过
承诺
枣庄医疗广告审批条件

一、枣庄医疗广告审批条件1.取得《医疗机构执业许可证》的医疗机构;2.不属于以医疗机构内部科室名义发布的医疗广告;3.在各类医疗机构发布医疗广告之前;4.医疗广告内容仅限于以下项目：(1)医疗机构第一名称;(2)医疗机构地址;(3)所有制形式;(4)医疗机构类别;(5)诊疗科目;(6)床位数;(7)接诊时间;(8)联系电话。1至6项发布的内容必须与卫生行政部门、中医药管理部门核发的《医疗机构执业许可证》或其副本载明的内容一致;5.医疗广告的表现形式不得含有以下情形：(1)涉及医疗技术、诊疗方法、疾病名称、药物的;(2)保证治愈或者隐含保证治愈的;(3)宣传治愈率、有效率等诊疗效果的;(4)淫秽、迷信、荒诞的;(5)贬低他人的;(6)利用患者、卫生技术人员、医学教育科研机构及人员以及其他社会社团、组织的名义、形象作证明的;(7)使用解放军和武警部队名义的。二、枣庄医疗广告审批材料1.医疗广告

2023-05-14

275人看过

工程监理
建设项目文件有哪些特点

法律咨询：建设工程档案有哪些特点？律师回复：1。分散性和复杂性；2。继承性和及时性；3。全面性和真实性；4。随机性；5。专业多，综合性强。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工程监理实施前，建设单位应当将受委托的工程监理单位、监理

2023-05-07

102人看过
业主
南京市民用建筑工程项目初步设计管理办法

一、为加强民用建筑工程项目初步设计的管理，保证工程质量与安全，控制工程造价，提高投资效益，根据《中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建设工程勘察设计管理办法》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法。二、本市行政区域内的下列民用建筑工程项目，建设单位均应当按照本办法委托编制和报批初步设计文件：(一)住建部建筑行业工程设计资格分级标准《民用建筑工程设计等级分类表》中2级以上民用建筑工程项目；(二)建筑面积20万平方米以上的居住区。三、南京市住房和城乡建设委员会(以下称主审部门)负责本市民用建筑工程项目初步设计的管理工作。规划、消防、人防、环保等专业主管部门应当按各自职责做好民用建筑工程项目初步设计相关专业的管理工作。四、初步设计文件编制应当由持有相应建筑工程设计资质证书的设计单位完成，其中外省甲级设计单位承接我市初步设计业务，应办理核验资格(资质)手续

2023-02-28

248人看过