竣工验收时间和竣工备案登记时间需要一致吗
来源:互联网 时间: 2024-05-02 03:02:59 364 人看过

通常情况下,项目施工应遵循先进行完工验收,紧接着完成竣工手续备案的流程。

竣工验收作为全面评估建设工作成效,检验其是否符合既定的设计方案以及满足相应工程质量要求的关键步骤,对于保障建设项目如期投入运营,充分发挥投资效益,总结并积累丰富的建设实践经验具有不可忽视的重要意义。

至于建设工程竣工验收备案,则特指建设单位在完成建设工程竣工验收之后,将建设工程竣工验收报告及由规划、公安消防、环境保护等相关部门颁发的核准文件或允许使用证明文件报送建设行政主管部门审查批准的一种合法行为。

《最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》第三条

人民法院在司法拍卖房产成交后、向买受人出具成交裁定书前,应当审核买受人提交的自其申请参与竞拍到成交裁定书出具时具备购房资格的证明材料;

经审核买受人不符合持续具备购房资格条件,买受人请求出具拍卖成交裁定书的,人民法院不予准许。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月08日 09:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 工程竣工多长时间客户验收
    《施工合同示范文本》通用条款32.4规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期;工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。一、竣工验收的内涵工验收指建设工程项目竣工后,由投资主管部门会同建设、设计、施工、设备供应单位及工程质量监督等部门,对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验后,取得竣工合格资料、数据和凭证的过程。竣工验收,是全面考核建设工作,检查是否符合设计要求和工程质量的重要环节,对促进建设项目(工程)及时投产,发挥投资效果,总结建设经验有重要作用。应该指出的是,竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上,前面已
    2023-03-28
    134人看过
  • 合同工期包含竣工验收的时间吗
    工程合同期限包不包括验收期限,要依据合同是否有约定确定,没有约定的,一般是不包括验收期限的,工程完工后才组织验收的。一般会在合同中明确约定合同自某时开始至某时截止或者至签字之日起到某时截止,还有约定是某个事项完成之日截止,没有明确的时间限定。有些合同虽然约定了有效期限,但有未完成事宜的,合同中的权利义务项不受合同有效期限的限制(一般要在合同中约定)。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、合同工期从什么时候开始算从开工时间开始,或者从网络图所示日期开始。就是设计单位按其投入的人力,物力和财力等综合指标计算出某项工程从开工到竣工的时间周期。网络图(Networkplanning)是一种图解模型,形状
    2023-02-23
    481人看过
  • 收房时首先要关注竣工验收备案表
    我觉得交房最关键的是收房人要关心法律上赋予了我们什么权利,合同上约定了我们有什么权利。我们要关心的首先是发展商有没有取得竣工验收备案,可能有一些网友认为这个备案意义不太大,认为备案是发展商自己添的表去备案。这是一个错觉,发展商自己填的备案表没错,但一定要有关政府部门盖章同意他备案才行,如果仅是发展商写的,只有工程、监理添的内容,而没有政府部门同意备案的章是不能算发展商完成了备案。我们要备案表能保证什么?起码能保证您收的房经过消防等部门验收同意交付使用,还有备案表要牵扯到监理等单位盖章,监理单位如果瞎写同意备案,将来出现事故,它的责任也是很大的。交房时能拿到备案表而且还有一个好处,那就是房产证不会因为竣工备案问题而拖延,大家可注意一下,北京现在有些项目房产证拖着办不下来,其中一个原因就是发展商迟迟得不到竣工备案,只要一天不备案,这个楼就在政府的眼中是不合格的楼,只要房地产商一天完不成备案,他
    2023-06-10
    99人看过
  • 房屋的竣工验收与交房时间
    关于房屋的竣工验收与交房时间规定为:在与购房者签订的合同中约定的期限内即可。验收合格后才可以将房屋交给使用者使用,反之或者验收不合格则不能让购房者进行使用,也就是不能交付。房屋的竣工验收与交房时间的法律依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
    2022-07-04
    397人看过
  • 竣工验收在工程完工多长时间进行
    (一)验收的程序是施工单位提交验收申请,建设单位在提交验收申请28日内组织设计、勘察、监理、施工、监察单位进行验收,验收后14天内出具竣工验收报告,验收合格为竣工,验收不合格,责令施工单位整改,再次重复验收程序。一、工程竣工报告是什么?通常情况下,工程竣工报告一般是指,单位工程完工、施工单位申请核验合格后,向建设单位提出的要求竣工验收报告。工程竣工报告的内容一般包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案。工程竣工报告应对分项、子分部、分部工程、单位工程验收、工程质量检测、隐蔽工程验收、材料设备合格证明及进场检验复试情况进行描述。二、工程竣工验收谁组织?单位工程竣工验收时由甲方召集施工、监理、甲方、设计、勘察五方代表组成验收小组,在监督站监督下,由甲方主持。施工宣读竣工总结报告,监理宣读评估报告,各方根据现场查看和资料情况代表本方表态及提出需整改的意见,会后要提交书面认可书。单位工程质量合
    2023-04-11
    269人看过
  • 何为《竣工验收备案表》?
    现在大多数年轻人在结婚时都会为自己购买一套婚房,现在的商品房大多都是期房,那么对于在房屋交付时。建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定,房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收实行备案制度,工程竣工后先由建设单位(开发商)、施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位五家对工程进行验收(即所谓的“五方验收“),验收合格后五方共同出具《工程竣工验收报告》。建设单位(开发商)应当自工程竣工验收合格之日起15日内,依照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。商品房交付作为商品房买卖中开发商应承担的一个重要义务,其应符合商品房买卖合同中对于交付条件的约定,同时,也不能违反我国法律、法规对于商品房交付的强制性规定。《城市房地产管理法》第二十六条第二款规定:“房地产开发项目竣工,经验收合格后,方可交
    2023-06-18
    191人看过
  • 建筑工程质量认定和竣工验收备案记录
    毛坯房收房时须注意向开发商索要《建筑工程质量认定书》《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》和《竣工验收备案表》。其中,尤其应该注意索要《竣工验收备案表》,而且不能只看开发商有没有这张《备案表》,同时一定要仔细察看各个分项有没有备案,例如消防设施等。《竣工验收备案表》对商有着严格的约束作用,只要将项目送交主管部门备案后,发展商就必须对终生负责,出了问题,如果是发展商的过失,可以追究其责任。建筑工程质量验收统一标准1、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平考核制度。2、建筑工程应该按下列规定进行施工质量控制(1)建筑工程采用的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收(2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后应进行检查。(3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。3、建筑工程质量应按以下要求验收:(1)
    2023-07-07
    256人看过
  • 竣工验收备案表要交给业主吗
    这个房屋竣工验收备案表是不需要的。因为一般开发商展示用的都是复印件。具体说的话,开发商只要在交房的时候应提供三书一证一表的,即《建筑工程质量认定书》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《房屋建筑工程竣工验收备案表》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》就可以了。其中,《房屋建筑工程竣工验收备案表》尤其重要。一、竣工验收的条件1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容;2、有完整的技术档案和施工管理资料;3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;5、有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。二、竣工验收的流程1、装修施工结束后,由装修人和装修企业负责人共同向管理处提出验收申请。2、管理处在当日内组织验收人员(机电维修组主管及技术人员、公共事务组主管及管理员)对装修进行现场验收。装修
    2023-03-02
    281人看过
  • 竣工验收完后多长时间必须结算
    一、竣工验收完后多长时间必须结算建设工程竣工后28天内做结算。建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中对竣工结算做了详细规定:发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。二、工程结算书去哪做(1)如果是招投标工程,先把中标的清单、项目金额、再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或建设的项目金额写清,上述两项内容合在一起,就是工程竣工结算书,并把中标的清单、项目金额、再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额复印一份,做附页,把施工单位、建设单位、施工现场监理的印鉴盖全。(2)如果是执行预算工程,按竣工图做工程预算书,再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额写清,
    2021-08-04
    116人看过
  • 工程竣工验收后未在规定时间备案有什么行政处罚
    建设单位在工程竣工验收合格之日起15日内未办理工程竣工验收备案的,备案机关责令限期改正,处20万元以上30万元以下罚款。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七条建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。第八条申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(六)有保证工程质量和安全的具体措施;(七)建设资金已经落实;(八)法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日
    2023-06-11
    377人看过
  • 竣工结算和竣工验收谁前谁后
    先进行工程竣工验收,后进行工程竣工结算,最后进行工程竣工验收备案。工程竣工验收是指建设工程依照法律、标准的规定或合同约定从工程设计到施工结束的全过程是否符合各项规定的查验。工程竣工结算是指施工企业按照合同约定或法律、标准的规定完成所承包的工程,经验收合格后,向发包单位进行的最终工程款结算。建设工程竣工验收备案是指建设单位在建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。先办理竣工结算在竣工验收中的不合格,由此而产生的修改费用,是可以包含到竣工结算费用里面的,该修改费用是由发包方承担还是承包方承担要看具体的合同约定。法律依据《建筑法》。
    2023-04-15
    242人看过
  • 竣工到竣工备案需要做哪些工作
    1、工程竣工验收备案表;2、工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料;3、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;4、法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;5、施工单位签署的工程质量保修书;6、法规、规章规定必须提供的其他文件;7、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。一、项目竣工验收程序1、申请报告当工程具备验收条件时,承包人即可向监理人报送竣工申请报告。2、验收监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按不同情况进行处理。3、单位工程验收发包人根据合同进度计
    2023-03-29
    384人看过
  • 工程竣工验收备案是怎样的?
    一、工程竣工验收备案建设工程竣工验收备案是指建设单位在建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。二、工程竣工验收备案表由哪个部门出具的1、经施工单位自检合格后,并且符合《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求方可进行竣工验收。2、由施工单位在工程完工后向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收,并经总监理工程师签署意见。3、对符合竣工验收要求的工程,建设单位负责组织勘察、设计、监理等单位组成的专家组实施验收。4、建设单位必须在竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。5、工程竣工验收合格之日起15个工作日内,建设单位应及时提出竣工验收报告,向工程所在地县级以
    2023-06-28
    238人看过
  • 验收指的是交工验收和竣工验收吗
    工程交工验收一般是指工程施工完成后,建设单位组织施工单位,监理单位检查施工合同的执行情况,评估工程质量是否符合技术标准和设计要求,是否可以交接下一阶段的施工,是否符合竣工验收条件的初步验收评估。工程竣工检验一般由质量监督部门组织的工程质量、参加部门和建设项目综合评价,包括建设、调查、设计、施工、监理部门分别报告工程合同履行情况和工程建设各环节执行法律,审查法规和工程建设强制标准的建设、调查、设计、施工、监理部门提供的工程文件资料,检查工程实体质量的工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面进行总体评价,形成工程竣工验收意见,由验收人员签字。两者的明显区别是,在时间上交付检查前,竣工检查后,从检查主体来看,交付检查由项目法人组织进行,竣工检查由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、成本管理机构等机构代表组成的竣工检查委员会组织进行,性质上交付检查是项目管理机构的行为,竣工检查是政府管理
    2023-08-07
    127人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 竣工备案和竣工验收的区别有哪些
      宁夏在线咨询 2024-05-09
      竣工备案和竣工验收的区别如下:1、定义不同。施工备案是对建造项目进行审核和备案,从而便于日后大家查考。竣工验收是当建造项目建造完毕以后,建设单位根据相关制度和施工规范、施工合同约定,邀请相关部门和单位对建造项目进行验收;2、规定不同。房子竣工验收是建设单位依据建设工程管理制度、竣工验收技术标准,以及建设工程合同的约定,组织有关单位对建设工程进行查验接收的行为。
    • 工程竣工结算验收时间是多长时间?
      海南在线咨询 2022-10-15
      1、500万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 2、500万元-2000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 3、2000万元-5000万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 4、5000万元以上 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总,送发包人后30天内审
    • 工程竣工验收有无时间期限
      浙江在线咨询 2023-01-15
      施工单位完成工程施工后,具备竣工验收条件的,一般要在三个月内完成工程竣工验收。
    • 2015竣工时间和竣工完工日期是同时的吗
      山东在线咨询 2021-11-24
      竣工日期是指合同约定的建设项目竣工日期。竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过后,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确,则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的
    • 如何理解竣工日期、工程竣工时间和竣工日期
      北京在线咨询 2021-10-16
      对工期与开工日期的问题,较好理解,但对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,可谓关系甚大。竣工日期是指合同约定的建设项目完成之日。关于竣工日期的确定,中国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工检验通过,承包人提交竣工检验报告书的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工