工程工期签证是怎样
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 20:42:11 124 人看过

一、工程工期签证是怎样

工期签证是工程签证一种,工期签证包括:

停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。

工程签证:按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明(注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多)。

通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

二、是否应重视工期签证

大多数承包人在施工过程中均十分注重经济索赔,对设计变更、工程量增加等引起的工程价款增加几乎都办理了签证;但对工期签证却未引起重视。一旦因工程款纠纷引发诉争,被发包人提起工期反诉,才发现虽然在施工过程中发生很多可顺延工期的事由,但找遍施工资料,却很少有过得硬的工期签证,令自己在诉讼中十分被动。由于发包人对承包人的工期延误索赔数额往往巨大,因此笔者认为,施工企业必须高度重视工期索赔与工期签证。

何谓工程索赔,通常是指在工程合同履行过程中,当事人一方因非自身因素、或对方不履行、或对方未能正确履行合同而受到经济损失和权利损害时,通过合法程序向对方提出经济或时间的补偿。工程索赔包括经济补偿和时间补偿,前者在业内通常称为费用索赔,后者则为工期索赔。工期索赔即指承包人对由于非承包人原因造成的工程拖期,向发包人要求延长工期、经济补偿、避免承担误期损害赔偿的行为。由于工期增加通常会造成费用增加,因此笔者此文所称的工期索赔,不单指时间的补偿,还包括因工期增加造成的经济补偿。本文所称工期签证,则是指承包人在发生非自身原因引起的工程拖期后,在合同约定的期限内,按照合同约定的形式、程序向发包人送达请求顺延工期和赔偿经济损失的报告,发包人收到该报告后在合同约定的期限内进行审核并给予书面答复的过程和形成的书面证明材料或补充协

应该指出的是,签证与索赔不是一个概念。索赔是一方向另一方主张权利、但未经对方确认的单方行为,而签证则是承发包双方就费用补偿和工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议。

三、工期延误索赔计算

1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。

2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。

3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。

索赔处理一般有两种方式:

1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合在一起。

2、综合索赔:从字面上大家可能都知道了吧,综合索赔又叫做总索赔,一般在生活中都叫做一揽子索赔,就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月03日 05:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多签证相关文章
  • 工作签证怎样办理
    法律综合知识
    工作签证的办理:1.网上查询或者亲自到各国驻华大使馆了解出国签证的相关事项。2.准备好办理出国签证所需要的资料。3.带上资料,去大使馆递交。4.等待出国签证出签。5.出国签证出签。《中华人民共和国公民出境入境管理法实施细则》第十七条中华人民共和国护照有效期5年,可以延期二次,每次不超过5年。申请延期应在护照有效期满前提出。在国外,护照延期,由中国驻外国的外交代表机关、领事机关或者外交部授权的其他驻外机关办理。在国内,定居国外的中国公民的护照延期,由省、自治区、直辖市公安厅(局)及其授权的公安机关出入境管理部门办理;居住国内的公民在出境前的护照延期,由原发证的或者户口所在地的公安机关出入境管理部门办理。
    2024-04-20
    167人看过
  •  工地包工协议的签署流程是怎样的?
    工地包清工协议是建筑工地的承包商和业主之间的一份协议,旨在明确双方的基本信息、工程的具体情况、承包范围、承包方式和施工日期以及甲乙双方的权利和义务。在该协议中,双方需要明确工程项目的目标、工程质量、工程进度和工程费用等方面的要求。此外,双方还需要约定施工的具体日期和工程进度安排,以及工程完成后的验收标准和支付方式。最后,协议中还需要规定甲乙双方的权利和义务,以及解决争议和纠纷的方法。工地包清工协议的相关内容与要求包括以下几点:1.甲方和乙方的基本信息需明确写出;2.工程的具体情况需描述,包括地点、工程要求、面积等;3.明确承包范围、承包方式和施工日期等细节;4.明确甲乙双方的权利和义务。工地包清工协议怎么签?工地包清工协议是指承包商和业主之间的一份协议,旨在确保在工程项目中,承包商将按照业主的要求完成工作,并按照合同规定支付相应的费用。根据我国《民法典》的相关规定,工地包清工协议应当包含以
    2023-11-09
    392人看过
  • 工程合同未签署怎样确定工程款
    一、工程合同未签署怎样确定工程款工程合同未签署的,由当事人协商确定工程款,如果协商不成的,可以向法院起诉,由法院判决。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。第八百零六条【合同解除及后果处理的规定】承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第七百九十三条的规定处理。二、追要拖欠工程时需要哪些证据建设
    2024-01-24
    317人看过
  • 加拿大留学签证的工签是怎样的
    不管你在世界的哪个角落,通过网络在加拿大找工作是轻而易举的事。如果你得到雇主的雇用合同或是提供工作机会的信函,那你的移民程序就可以启动了。一旦你获得了工作机会,那下一步就是选择开始工作的途径了。其中,移民选择最多的就是临时工作签证(WorkPermit)和安排就业认可(ArrangedEmployment)。签证申请条件:高中以上学历,在加拿大当地完成至少8个月课程毕业,所在院校是加拿大政府指定认可的公立学院。申请签证的时间:加拿大工作签证并不是所有时间都可以申请的,需要在完成课程后的90天内申请。工作签证有效期:工作签证的有效期具体多久,还要看学生完成的课程。一般情况下,完成的课程超过8个月,但是不足2年,可以获得等同于课程时间的有效工作签证。课程时间大于等于两年,可以申请获得3年的工作签证。申请次数限制:需要注意的是,加拿大工作签证,对于每一个申请人,一生只能申请一次。也就是说,只要你
    2023-05-29
    332人看过
  • 停工误工费签证是怎样进行计算的
    施工队按建设方(业主)签订的工程承包合同中的标准计算误工费:一、误工费的计算方法:1、人员的窝工应按照窝工人数*窝工工资*窝工天数期中窝工工资一般高于闲置人员的生活费用,而低于其日工资标准,一般为日工资减半,具体的应该是甲乙双方协商。2、机械台班的闲置,应计折旧费或租赁费,自有机械为折旧费,租赁机械为租赁费。3、如果是全场停工,还应计管理费。工程中的误工费必须经现场人员通过现场甲方、监理人员签证认可工程量,如人工费、机械停滞费等,然后区分甲方原因、乙方自己原因及不可预见和不可抗力原因来定,一般情况乙方自己原因不能计算,后两种情况可以计算,具体单价由甲乙双方参照定额及市场行情定,然后单价乘双方认可的工程量计算。4、误工费要看误工的缘由:是甲方责任、监理责任、还是乙方责任。是甲方责任、监理责任时,乙方提出索赔,并形成书面材料由甲方或监理人员签证认可;是乙方责任,自己承担责任。5、误工费计算要看
    2023-04-28
    428人看过
  • 建筑工程签证
    程签证是工程建设活动中一项极其重要的法律制度,无论是开发商,还是建筑商都应给予高度的重视。以工程量确认签证为例,项目经理向工程师(或工程师代表)提交确认报告,工程师给予签字确认,这个过程就完成了合同从要约到承诺的签订过程,并将在双方之间产生一系列的法律效果,如工期延长、工程款增加等。最高人民法院“关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”已于2005年1月1日施行,该司法解释规定了许多崭新的内容。如该解释第20条规定:“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可该竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。”也就是说,发包人再也不能象以前一样无限期地拖延竣工结算了。如果当事人约定“逾期不答复,视为认可”,游戏方式将进入一个全新的境界。在有约在先的情况下,如果建筑商在竣工验收后及时向开发商提交了竣工结算报告,而开发商对
    2023-06-04
    417人看过
  • 工程合同签订流程是怎样的,工程合同履行的管理制度是怎样的
    一、合同签订审核流程1、公司合同预算部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同,参与合同谈判,组织会签;参加对合同履行的评价。2、合同预算部负责合同的商务条款,确认待签合同与审批调整建议的一致性;3、工程部负责审核工程合同的各项技术条款;4、物质采购部负责审核工程合同的各种材料(设备)采购与供应条款。5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。7、主管领导负责合同整体审核。8、总经理审定批准。二、合同预算部负责合同的起草、谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,应包括:1、合同名称;2、甲乙方名称及地址,经办人联系电话;3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、合同专用章;4、合同签订日期;5、标的(内容);6、数量、质量;7、价
    2023-04-27
    494人看过
  • 工程工期顺延报告怎样写
    工期延长申请报告XXX单位公司:XXX单位公司:感谢建设单位公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的某工程。为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于年月日正式开工。然后,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:一、土建单位的影响:因土建单位自年下旬以来,劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工:使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。二、停电的影响:自年月以来经常发生停电现象,具体情况如下:年元月日全天停电,年元月日全天停电,年月日上午停电,年元月日全天停电,年元月日上午停电,其余时间的零星点停电也较多,以上停电时间又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期;使
    2023-06-15
    465人看过
  • 工程签订两年未施工怎样索赔
    施工单位未按合同约定交付工程构成违约的,合同有约定的,按合同约进行赔偿,没有约定的,一般是按实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。一、拖欠工程款找哪个部门拖欠工程款,承包商与建设方协商不成的,工人应向法
    2023-04-02
    380人看过
  • 工程建设合同的签订过程是怎样的
    I.合同签订和审查流程?1。公司合同预算部严格按照招标文件的有关规定,参照建设部印发的示范文本,起草施工安装合同,参与合同谈判,组织会签,评估合同的履行情况。2。合同预算部负责合同的商务条款,确认拟签订合同与批复调整方案的一致性;3。工程部负责审查工程合同的技术条款;4。物资采购部负责审核工程合同中各种材料(设备)的采购供应条款。财务部审核合同付款、发票税及其他相关财务条款。6。法律顾问负责分析判断合同风险及相关法律条款。主管领导负责合同的全面审核。8。总经理批准。二是合同预算部负责合同的起草、谈判和会签。合同内容合法、条款完整、字迹清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和编号准确,包括:1、合同名称;2、甲乙双方的名称和地址,经办人联系电话;3,甲乙双方法定代表人或法定代理人签字,合同专用章;4,合同签订日期5。主题(内容);6。数量和质量;7。价格或报酬(项目定价方法和付款方法)
    2023-05-07
    305人看过
  • 工程款支付证书是什么,工程款支付证书怎样写
    工程款支付证书是监理签发的,证明工程进度以及按合同规定计算建设单位应支付给承包单位的工程款。主要包含了支付内容、支付金额、支付时间等信息。工程款支付证书工程名称:__________________________________________________________GD2202013致:(建设单位)根据施工合同的规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付工程款共(大写:___________________)(小写:___________________)。按合同规定及时付款。其中:1.承包单位申报款为:2.经审核承包单位应得款为:3.本期应扣款为:4.本期应付款为:附件:1.承包单位的工程付款申请表及附件;2.项目监理机构审查记录。项目监理机构:___________________总监理工程师:___________________日期:______
    2023-06-15
    138人看过
  • T5类型的英国工作签证办理流程是怎样的
    雇主是Tier5的Sponsor第一步:让雇主开具CoS,准备(二)中提到的所有材料。在中国的申请者存款证明需存满三个月,故务必提前准备;在英申请者直接开BankStatement即可;第二步:在移民局网站上填写Tier5申请表,请点击这里。注:与Tier4的申请在同一个网站,同样的流程;第三步:在线支付申请费225镑;第四步:送交材料,采集生物信息。在中国申请需预约并前往签证中心,在英国申请需邮寄材料后前往邮局按指纹;第五步:等待三周左右拿到签证。在中国申请则为两周,Tier5实习签在材料未造假的情况下拒签率几乎为零;雇主非Sponsor,需要找第三方机构做Sponsor这里以ISIS机构给大家举例,其他机构流程都大同小异。第一步:准备好(二)中提到的除了CoS之外的所有材料并扫描;第二步:在ISIS网站填写申请表并上传材料扫描件,申请签发CoS,请点击这里;第三步:支付1000镑CoS
    2023-05-30
    81人看过
  • 工期顺延是什么意思,怎么申请顺延工期签证
    一、建筑工程中的工期顺延是什么意思?工期顺延,就是当我们在施工工程中,并非施工单位造成的,而是因为不可抗力的因素,导致施工单位无法正常施工的情况下,此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,一般来说,合同内是会订立双方如何遵守该合同,以及相关的违约惩罚措施的。所以,当工期被延误时,施工单位往往会申请工期延顺。二、怎么申请顺延工期签证?申请顺延工期签证需要注意什么?(一)申请顺延工期签证当工程无法按照约定期限完成时,是可以申请工期延顺的,此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核实后签证,如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况,及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。(二)申请顺延工期签证前应当明确以下情况:工期签证是工程签证一种。工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造
    2023-04-05
    53人看过
  • 工程签证办理期限有要求吗
    一、工程签证办理期限有要求吗工程签证是有时效规定的,合同应该有相关规定,一般情况下,直到本工程结算完毕应该都是有效的。二、房屋他项权证到期可以延期吗签证应当注意的问题1.现场签证必须是书面形式,手续要齐全。2.凡预算定额内有规定的项目不得签证。3.现场签证内容应明确,项目要清楚,数量要准确,单价要合理。4.现场签证要及时,在施工中随发生随进行签证,应当做到一次一签证,一事一签证,及时处理。5.甲、乙双方代表应认真对待现场签证工作,提高责任感,遇到问题双方协商解决,及时签证,及时处理。
    2023-04-27
    270人看过
换一批
#证件办理
北京
律师推荐
    展开
    #签证
    词条

    签证是一国政府机关依照本国法律规定为申请出入或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。签证通常是附载于申请人所持的护照或其他国际旅行证件上。在特殊情况下,凭有效护照或其他国际旅行证件可做在另纸上。... 更多>

    #签证
    相关咨询
    • 工程签证延期怎么办
      宁夏在线咨询 2022-03-17
      1、确认目前已完工的工程量。可以是工程签证,工程进度表(甲方认可),现场的录像照片等。如果还有争议诉讼阶段可以鉴定。 2、证明工程是你放完成的。可以是工程签证,代购材料发票等。 3、证明窝工时间。窝工天数可以由开工通知、工程签证等等结合证明。 4、违约责任。按照合同约定。 5、其他损失。 目前情况来看,建议抓紧起诉,拖得时间很长,有些损失主张可能过了诉讼时效。而且目前来看调解可能性很小。
    • 赴荷兰签证工作申请程序是怎样的
      贵州在线咨询 2023-05-26
      权威发布赴荷兰签证居住工作须知,更多赴荷兰签证居住工作须知相关信息请访问。 1、签证和居住证 大多数国家的公民赴荷兰留学需要签证。签证就是荷兰驻外大使馆和领事馆在你的护照上加盖印章,你必须提前申请。如果在荷兰停留时间少于三个月,可能需要一张短期居留签证(VismKortVerblijf),需要与否取决于国籍。 申请程序 一般申请临时居留签证需要费用3-6个月的时间,有时甚至更长。为了方便国际学生,
    • 什么程序是工作签证
      内蒙古在线咨询 2021-11-11
      一、提交有效护照。2、提交各种与申请理由相关的证明,如出生、婚姻状况、学历、工作经历等。填写并提交签证申请表。签证不一样,表格也不一样,大部分都用外文填写,同时提供自己的照片。四、到国驻大使馆或领事馆会见官员。有些国家规定,移民申请人必须面试后才能决定;有些国家规定,申请非移民签证也必须面试。5、大使馆或领事馆将填写的各种签证申请表和必要的证明材料报国内主管部门审批。少数国家的使领馆有权直接发放签
    • 员工拒签的程序是怎样的
      新疆在线咨询 2023-08-28
      用人单位降低待遇来续签劳动合同,而员工拒签的,需要向员工支付经济补偿。员工在用人单位每工作满一年,单位就应当支付给员工一个月的工资作为补偿。
    • 工程误工费怎样证据
      海南在线咨询 2021-09-28
      1、提供证明收入状况的证据 (一)《收入证明》有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。 (二)《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容,并提供相关政府部门出具的证明文件。2、提供证明误工时间的证据 (一)《病历》或者《出