监理延期工程监理费怎么算
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-23 15:56:18 133 人看过

工程延期的,当事人可按照合同约定要求对方赔偿监理费,如果合同没有约定的,当事人可与对方就监理费用进行协商,不能协商一致的,当事人可以向人民法院提起诉讼。

一、开发商逾期交房赔偿方式是怎样的

逾期交付房屋的违约金,双方的房屋买卖合同中有约定的,按照其约定进行赔偿,没有约定的,可以协商对于违约的赔偿金额,协商不成或者另一方当事人不愿意协商的,可以向人民法院进行诉讼,由法院对违约金进行判决。违约的一方当事人一般要向另一方当事人支付其因违约行为而给对方造成的经济损失。

二、建设工程委托监理人的主要责任有哪些呢

1、监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额。2、监理人对承包人违反合同规定的质量和要求完工时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反认真工作规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。3、监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

三、购房合同没到期不履行怎么办

(一)要求继续履行。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。但有下列情况的不适用继续履行,当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:

1、法律上或者事实上不能履行;

2、债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;

3、债权人在合理期限内未要求履行。

(二)解除合同,适用定金罚则或要求对方支付违约金。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。

1、定金罚则,如果合同当事人在合同中约定了定金条款,或者另外订立了定金合同,则可以适用定金。

2、违约金,如不适用定金罚则适用违约金。当事人在合同中明确约定违约金的数额或计算方法,并且约定不违法,也无明显不合理的,则适用合同约定的违约金。但如果合同约定的违约金数额低于造成的损失的,当事人可以请求法院或者仲裁机构予以增加;如果约定违约金过分高于造成的损失,当事人可以请求法院或者仲裁机构予以适当减少

3、赔偿损失,在另外一些情况下,违约一方应当承担赔偿损失的责任:

(1)合同当事人没有约定违约金和定金,也没有法定违约金可以适用的,如果违约行为给对方造成了损失,则违约方应承担赔偿损失的责任。

(2)虽有合同约定的违约金或法定违约金,但违约一方支付的违约金不足以补偿损失的,对于不足部分仍应赔偿损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月27日 09:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程监理相关文章
  • 建设工程超时监理费如何索赔,工程延期索赔如何处理
    一、建设工程超时监理费如何索赔工程超时监理费索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。二、工程延期索赔如何处理1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属。2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认。3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和
    2023-06-15
    124人看过
  • 工程结算单监理签字
    工程结算单需要监理签字。业主委托了监理单位对该工程进行工程监理,工程竣工结算书必需有监理单位盖章、签字才能在法律上生效,如果没有签字盖章,监理单位可以不对工程质量负责。工程结算书没有盖公章就没有法律效力,公司之间往来的合同等相关文件,关键是公章,公章代表的是各单位之间的业务,而非个人业务,如果没有特殊约定和情况,没有负责人签名只有公章还是有效的。但是没有公章一定是没效的。一、监理单位如何接到委托的建筑施工建设单位委托工程监理,在进行工程监理前,发包人应当将委托的监理人的名称、资质等级、监理人员、监理内容及监理权限,书面通知被监理的建设工程的承包人;工程监理人不按照委托监理合同的约定履行监理义务,给发包人造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。二、五方责任主体是哪五方五方责任主体项目负责人是指承担建筑工程项目建设的建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理
    2023-03-27
    120人看过
  • 工程监理费怎样计取索赔
    一、工程监理费怎样计取索赔按照参与监理工作年度平均人数计算:3.5万元/人·年或者按工程造价的比例计取。当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿协商的当事人可以依法提起诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。二、工程监理费收取标准是怎样的监理收费应根据所委托监理工程业务范围、深度和工程性质、规模、难易程度以及工作条件等情况,按照下列方法之一计取:(一)按照参与监理工作年度平均人数计算:3.5万元/人·年。(二)按工程造价的比例计取:1、监理工程造价在500万元及以下的,不得小于2.5%;2、监理工程造价在500万元到1000万元的,收取1.9%至2.5
    2023-06-17
    265人看过
  • 施工监理工作的主要内容?施工监理怎么收费
    在家装过程中,不仅只有装修工人在施工,也需要有人对装修过程进行监理,站在业主的角度上,起着监督的作用,通常大家都是对装修知识不太懂,所以往往是授权别人来监理,今天就让我们一起来了解一下施工监理工作的主要内容以及施工监理怎么收费吧。一、施工监理工作的主要内容1、监理的主要工作就是监督装修质量、检查装修材料、督促施工进展情况以及监督装修实施顺利进行达到合同上的签订条款。无论是前期的装修预算还是材料进场的验收,只要是在合同中涉及到的条款,装修监理需要认真验收,认真检查工作。对于业主朋友们来说,*担心装修费用会超过预算,以及后期在装修过程中多增一些项目条款。因此,装修监理对装修公司的预算报价一定认真仔细检查。避免装修漏洞。2、从前期设计到后期材料进场,装修监理都需要认真检查,现在建材市场大,装修公司也多,装修材料也是鱼龙混杂,一些装修公司利于业主对装修材料不认识,在选择材料是用真品假货混合,来谋取
    2023-05-22
    51人看过
  • 工程监理费由谁承担
    工程监理费由投资建设方承担。建设工程监理费是指业主依据委托监理合同支付给监理企业的监理酬金,是构成工程概(预)算的一部分,在工程概(预)算中单独列支。一、单位工程谁组织验收谁参加需要看什么单位工程竣工验收应由建设单位组织。建设单位受到工程验收报告后,应由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。工程项目竣工验收工作,通常可分为三个阶段,即竣工验收的准备阶段、初步验收(预验收)和正式验收。其中项目正式竣工验收由建设单位组织,验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成,验收组可下设若干个专业组。因此,由建设单位施工单位项目专业质量(技术)负责人组织验收。建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知当地工程质量监督站。二、工程质量责任主体对工程质量有哪些责任工程质量责任主体对工程质量有如下责任:1、建设单位是工程质量的第一
    2023-03-01
    55人看过
  • 监理合同延期如何处理
    当监理合同出现延期情况时,应进行以下的措施:1、需要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质以及分清风险的归属;2、督促批复部门对各有关细节应做详细记录,并由驻地工程师签认;3、与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失;按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和监理协商,取得一致意见。一、缺陷责任证书应该包含什么内容缺陷责任终止证书的签发日期,应以工程通过最终检验的日期为准、证书中应包括以下主要内容:1、获得证书的工程范围2、审查缺陷责任期工程的单位;3、工程竣工日期及合同缺陷责任终止日期;4、缺陷责任终止证书的签字人(总监、业主、高级驻地、承包商各方的代表)。终止证书签发的必要条件:(1)检查承包人剩余工程计划业主,监理工程师应定期检查承包人剩余工程计划的实施,并视工程具体情况,建议承包人对剩余工程计划进行调整。(2)检查已完工程业主、监理工程师应经常
    2023-06-21
    331人看过
  • 建筑工程监理监测合同算技术合同么
    建筑工程监理监测合同不算技术合同,技术合同需要具备以下特征:1、技术合同的标的与技术有密切联系,不同类型的技术合同有不同的技术内容。技术转让合同的标的是特定的技术成果,技术服务与技术咨询合同的标的是特定的技术行为,技术开发合同的标的兼具技术成果与技术行为的内容。2、技术合同履行环节多,履行期限长,价款、报酬或使用费的计算较为复杂,一些技术合同的风险性很强。3、技术合同的法律调整具有多样性。技术合同标的物是人类智力活动的成果,这些技术成果中许多是《知识产权法》调整的对象,涉及技术权益的归属、技术风险的承担、技术专利权的获得、技术产品的商业标记、技术的保密、技术的表现形式等,受《专利法》、《商标法》、《商业秘密法》等法律的调整。4、当事人一方具有特定性,通常应当是具有一定专业知识或技能的技术人员。5、技术合同是双务、有偿合同。一、监理合同的内容有哪些?(一)合同内所涉及的词语定义和遵循的法规;
    2023-04-02
    316人看过
  • 工程监理和市政公用工程监理有什么区别
    一、工程监理和市政公用工程监理有什么区别工程监理是指具有相关资质的监理单位受甲方的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同,代表甲方对乙方的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。工程监理是一种有偿的工程咨询服务;是受甲方委托进行的;监理的主要依据是法律、法规、技术标准、相关合同及文件;监理的准则是守法、诚信、公正和科学;监理目的是确保工程建设质量和安全,提高工程建设水平,充分发挥投资效益。市政工程是指市政设施建设工程。市政设施是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。市政工程一般是属于基础建设,是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设是城市生存和发展必不可少的物质基础。是提高人民生活水平和对外开放的基本条件
    2023-06-07
    396人看过
  • 监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则
    1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。4、监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。一、建设工程延期与工程延误的区别在哪建设工程延期与工程延误的区别如下:对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。工程延期——承包单位不仅有权要求延
    2023-06-21
    337人看过
  •  合同延期后监理处理方式
    当监理合同出现延期情况时,应及时采取以下措施:1. 请参建各方到现场调查,了解事件原因及分清责任归属;2. 催促批复部门对细节进行记录并由工程师签认;3. 与各方积极协调配合,消除引起索赔的因素,减少损失;4. 审核索赔资料并协商一致意见。当监理合同出现延期情况时,应采取以下措施:1.及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质以及分清风险的归属;2.催促批复部门对各有关细节进行详细记录,并由驻地工程师签认;3.与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失;4.按照合同规定审核索赔资料,并积极与承包商和监理协商,取得一致意见。 延 期 事 件 处 理 办 法根据《中华人民共和国民法典》第一百零九条规定,当事人可以协商处理延期事件。如果当事人未能在约定期限内协商,或者达成和解协议后不履行和解协议,另一方当事人可以请求人民法院或者仲裁机构作出处理。根据第一百一十二条
    2023-09-02
    391人看过
  • 怎么进行工程监理合同管理
    一、遗留重大变更补偿问题处理。该项工作一直要咬紧不松手的工作重点之一。二、提高合同进度计量支付工作的效率。部分工程的前期项目已基本完工,主体工程的开挖和支护基本结束,但是工程量的清理工作并没有彻底完成。因此一些项目的完工支付无法进行,合同处于一种被挂起来的状态。另外,主体工程已经完成的项目工程总量和已经支付工程量不一致,造价预测和计划编制的准确性均受影响。因此,今年必须加大工程量清理和及时计量的力度,做好已经交工项目的完工支付和在建项目的及时支付工作,为工程建设提供资金保证的基础。这项工作将很快组织列出清理计划,提出具体要求,责任到人,逐项落实。三、统供材料单位耗量指标核定。统供材料的核销工作直接影响交工合同项目的完工支付和最终结清,对于在建的合同项目来说,确定统供材料供应的控制指标,有利于解决承包人投标时统供材料需求计划与实际需求偏差过大以及因工程发生变更带来的统供材料供应和核销的问题,
    2023-06-07
    485人看过
  • 简介工程监理
    工程监理
    工程建设监理是指监理单位受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同,对工程建设实施的监督管理。必须监理工程:(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理其他工程。工程监理企业工程监理企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员和工程监理业绩等资质条件申请资质,经审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级,并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。甲级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中一、二、三等工程;乙级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中二、三等工程;丙级工程监理企业可以监理经核定的工程类别中三等工程。工程监理合同实行监
    2023-06-10
    289人看过
  • 建筑工程监理员怎么考
    一、建筑工程监理员考试条件首先你要有相关的学历证明,要求为工程技术或工程经济专业大专(含大专)以上学历,如果没有的话你是不能够报考的,可以通过成人自考来获得相关学历。对于70年以前的中专学历就可以报考。从业经验,要求在相关行业获得中级以上职称,并且有一定的从业年限要求,一般中级职称要求从业三年以上,职称的获得请自行考取。其他相关年限要求请自行查询。应聘一个监理单位,个人是无法申报监理证考试的。监理从业之后一般从旁站监理做起,满一年后可以获得监理员证,也是一个资质。之后向公司申请帮助申报监理证件的考试。二、主要考试项目《建设工程合同管理》《建设工程质量、投资、进度控制》《建设工程监理基本理论与相关法规》《建设工程监理案例分析》有监理相关行业经验的可以免试前两个科目。免试的人要求在一年内完成其他科目的考试,不免试的可以在两年完成相关科目考试。考试通过后,国家机关会按照相关规定下发证件,但是通过
    2023-06-07
    324人看过
  • 工程监理资质怎么划分
    公路工程专业监理资质分为甲级、乙级和丙级三级等级。(一)新规施行后:公路工程专业监理资质分为甲级、乙级、丙级三个等级和特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项。(二)公路工程监理资质业务范围:1、公路工程专业甲级监理资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务,以及相应类别建设程的项目管理、技术咨询等相关服务。2、公路工程专业乙级监理资质可承担相应专业工程类别二级(含二级)以下建设工程项目的工程监理业务,以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。3、公路工程专业丙级监理资质可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务,以及相应类别和级别建设工程的项目管理、技术咨询等相关服务。一、工程监理企业综合资质标准(一)具有独立法人资格且注册资本不少于600万元。(二)企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级
    2023-02-28
    431人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程监理是指对建筑工程施工过程进行监督和管理的一种专业服务。 工程监理单位受建设单位委托,按照法律法规、技术标准、规范和委托合同的规定,对建筑工程的施工质量、安全、进度和造价等进行监督和管理,并承担相应的责任和风险。 工程监理单位需要具备相... 更多>

    #工程监理
    相关咨询
    • 工程延期,监理合同没有监理期限,监理费怎么处理
      吉林省在线咨询 2022-10-27
      协商不成,可起诉按照合同及行业惯例解决
    • 工程延期监理费应该如何索赔
      重庆在线咨询 2023-11-15
      工程延期付款索赔,当事人双对可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利,符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不子受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    • 工程延期后监理费是否需要承担
      河南在线咨询 2021-11-16
      项目延期付款索赔,双方可以协商处理,协商不成或者不愿意协商的双方可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当当事人依法享有的起诉权。必须受理符合本法第一百一十九条的起诉。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    • 工程监理工程监理中标过程审核监理中标通知书怎么写
      湖北在线咨询 2021-11-12
      监理中标通知书注意事项:(1)注意平日投标材料的收集和整理。从发售招标文件之日到投标文件截止日期,一般需要20天。但是对于前期招标文件内容的熟悉,分析和投标决策需要很多时间。人力资源和设备配置计划一般需要5~7天,剩下的招标文件编制时间会比较短。如何在有限的时间内准备一份内容详细、全面、材料真实、质量高、标准高的投标文件,需要准备和积累投标材料。(2)提炼监理投标文件的精和神。现在,一些招标单位追
    • 清算工程监理费能否扣除
      湖南在线咨询 2022-10-31
      工程监理不是税务部门,不能代扣,有理帮你打赢官司,无理助你减少损失。