建筑工程中何种原因被认定为不可抗力
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-22 17:13:58 58 人看过

一、建筑工程中何种原因被认定为不可抗力

建筑工程中被认定为不可抗力的原因如下:

1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;

2.政府行为,如征收、征用;

3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。

根据《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。

因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

二、建筑工程纠纷起诉流程怎么走

1.原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;

2.人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;

3.法院将原告的起诉书副本送达被告;

4.被告作出书面答辩;

5.开庭审理;

6.法院做出判决。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。

书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。

三、建筑工程许可证在哪个部门办理

建设工程施工许可证,由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理。

《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。\n  当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月05日 14:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 建筑工程中存在哪些不可抗力造成的问题
    一、建筑工程中存在哪些不可抗力造成的问题建筑工程中存在以下不可抗力造成的问题:1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、申领建筑工程施工许可证条件有哪些1.已经办理该建筑工程用地批准手续;2.在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;3.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;4.已经确定建筑施工企业;5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料;6.有保证工程质量和安全的具体措施;7.建设资金已经落实;8.法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。三、如何解决建设工程施工合同纠纷解决建设工程施工合同纠纷的方式如下:1.当事人自行协商。当事人在平等互利
    2023-09-11
    142人看过
  • 建筑工程中不可抗力有哪些具体影响和后果
    一、建筑工程中不可抗力有哪些具体影响和后果建筑工程中的不可抗力是指承包单位与发包单位在签订施工合同时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。如果发生不可抗力,承包方要迅速采取保护措施,尽力减少损失,并及时通知发包方。二、建筑施工合同生效条件1.必须签订书面的建筑施工合同。要式合同是指法律、行政法规规定,或者当事人约定应当采用书面形式的合同。2.订立合同的主体必须具备民法典规定的民事行为能力。民事行为能力是指民事主体以自己的行为设定民事权利或者义务的能力。合同作为民事法律行为,只有具备相应民事行为能力的人才有资格订立;不具有相应的民事行为能力的人所订立的合同为效力待定的合同。3.意思表示真实。意思表示真实是指表意人即意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思,即当事人的内在意志和外在意思一致即为真实。4.合同内容不违反法律或者社会公共利益。三、建筑工程包括哪些项目建筑工程范围内的
    2023-09-05
    249人看过
  • 建筑工程中的不可抗力是由什么组成的内容
    一、建筑工程中的不可抗力是由什么组成的内容建筑工程中的不可抗力组成的内容有:1.自然灾害,如台风、洪水、地震等;2.政府行为,如征收、征用;3.社会异常事件,如罢工、骚乱、疫情等。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、建筑工程出现不可抗力可以解除合同吗因为不可抗力使得合同不能实现签订合同的目的的,当事人可以依法解除合同。另外,基于不可归责于双方当事人的原因导致合同解除的,一般无需承担违约责任。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除
    2023-09-29
    352人看过
  • 建筑工程分包行为的原因是什么
    1、技术上需要。2、经济上的目的。3、转嫁或减少风险。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备下列条件:(一)有符合国家规定的注册资本;(二)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;(三)有从事相关建筑活动所应有的技术装备;(四)法律、行政法规规定的其他条件。第十三条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
    2023-06-15
    140人看过
  • 建筑工程不可抗力合同规定要注意哪些问题
    建筑工程不可抗力合同中的不可抗力有以下情形:战争、敌对行动、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。建筑工程不可抗力索赔原则是什么?根据工程量清单计价规范,对不可抗力造成的损失,根据责任不同,由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》,具体如下:因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承
    2023-07-29
    471人看过
  • 引起不可抗力的原因
    (一)是自然原因,如洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故;(二)是社会原因,如战争、罢工、骚乱;(三)政府行为,如政府禁止令、征收、征用等引起的。其中,政府行政机关在购房合同履行期间内制定新的行政法规、规章、行政命令以及政策性文件等规范性文件,例如市政规划、抢险抗灾需要等。对于这类政府行为,在其效力范围内,任何有关单位和个人都必须无条件执行,不可抗拒。而在建设部颁布的合同示范文本中,对不可抗力仅是概括性的表述,并没有明确的界定,因此,我们在合同或补充协议当中,应当更加详尽的明确不可抗力的范围。但应注意以下问题:1、合同中是否约定不可抗力条款;2、不可抗力条款是法定免责条款,约定不可抗力条款如小于法定范围,当事人仍可援用法律规定主张免责;如大于法定范围,超出部分应视为另外成立了免责条款;3、不可抗力作为免责条款具有强制性,当事人不得约定将不可抗力排除在免责
    2023-03-27
    446人看过
  • 什么是不可抗力,建设工程不可抗力损失如何索赔?
    不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动(无论是否宣战)、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。但有以下例外:(1)金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。(2)迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。律师补充:施工企业应当在不可抗力事件发生后及时通知发包人,如果还没有通知,复工后应当抓紧时间通知发包人发生了不可抗力事件,复工后应抓紧时间收集准备证据。合同对索赔期限和程序有约定的,按合同约定的期限提出索赔,当然因不可抗力事件的影响无法进行的除外。对于
    2023-05-07
    263人看过
  • 什么情况下可以被认定为不可抗力?
    不可抗力是指不可预见、不可避免和不可克服的客观情况。发生自然灾害、地震等不可抗力事件,影响合同继续履行的,当事人免除违约责任。根据《中华人民共和国民法典》规定,合同中的不可抗力因素如下:1、台风、洪水、冰雹等自然灾害;2、征收、征用等政府行为;3、罢工、骚乱等社会异常事件。不可抗力条款是法定免责条款,规定不可抗力条款小于法定范围的,当事人仍可以援助法律规定主张免责;超出法定范围的,视为另一项免责条款。供应合同不可抗力是指什么不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。因不可抗力而不能履行合同的,要相应地免除或减轻责任。民法典规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。为使不可抗力的范围具体化,我国有关法律作出了专门规定,具体有如下几种:第一,自然灾害。我国法律认为自然灾害是典型的不可抗力。尽管随着科学技术
    2023-07-03
    272人看过
  • 什么叫不可抗力如何认定不可抗力
    一、什么叫不可抗力不可抗力是一项免责条款,是指买卖合同签订后,不是由于合同当事人的过失或疏忽,而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件,以致不能履行或不能如期履行合同,发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同,在我国《民法典》上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后,可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭,如必须变更或解除经济合同;也可能导致新的经济法律关系的产生,如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时,与保险公司之间产生出赔偿关系。当不可抗力事故发生后,遭遇事故一方应采取一切措施,使损失减少到最低限度。在订立买卖合同时,一般都订有不可抗力条款,其
    2023-02-27
    412人看过
  • 在建筑工程中如何认定黑白合同?
    在建筑工程领域内,由于僧多粥少等各种原因,黑白合同是非常普遍的现象。但是,当出现建筑工程纠纷,该按照那份合同进行处理结算,往往就成了发包人与承包人争议的焦点。其实质问题,就是该如何认定黑白合同?建筑工程黑白合同如何认定在实践中,由于黑白合同的现象和纠纷都非常普遍,因而法律上对怎样认定黑白合同是有相关规定的。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条的规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。换句话说,经过备案的建筑工程合同,是“白合同”,私下另行签订与其实质性内容不一致的合同,就是“黑合同”,出现纠纷,以白合同为准。至于什么是“实质性内容不一致”,该司法解释就没有明文规定了。这样在实践中,就会出现争议,实则仍难以认定黑白合同,但结合《招标投标法实施条例》的相关
    2023-04-30
    466人看过
  • 合同中认定的不可抗力的类型有几种
    不可抗力包括:(1)重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。08年发生在我国四川汶川的大地震,就属于这种类型。(2)重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件,既非自然灾害,也不属于政府行为,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。这些事件虽然是人为的,但对局外的民事关系的当事人而言,这些事件则是既不能预见也不能避免与克服的,因此属于不可抗力。(3)有些情况下,政府行为对民事当事人民事活动的影响,类似于不可抗力,应当比照不可抗力处理。一、构成不可抗力需要具备哪些条件?构成不可抗力需要具备三个条件;1.不能预见不能预见指的对事件的发生不可预见。这里的不可预见指的是“一个有经验的承包商也无法预见到的”。而不能依据当事人自身是否预见到了事件的发生来确定。例如,打钻孔桩的时候,在20米深处遇到一块孤立的岩石,
    2023-02-21
    142人看过
  • 引起建筑工程索赔的原因
    在施工过程中,由于受到水文气象、地质条件的变化影响以及规划设计变更和人为干扰,在工程项目的工期、造价等方面都存在着变化的因素。因此超出合同条件规定事项可能层出不穷,这就为施工索赔提供了众多的机会,作为承包商,必须善于通过不断发生的工程状态,识别索赔机会,获得应有的经济补偿。1、合同文件引起的索赔合同文件包括的范围很宽,最主要的是合同条件、技术规范说明等。在索赔案例中,关于合同条件、工程量和价格方面出现的问题较多。有关合同条件的索赔内容常见于如下几个方面:(1)合同条款规定用语含糊、不够准确;(2)合同条款存在着漏洞,对实际可能发生的情况未做预料和规定,缺少某些必不可少的条款;(3)合同条款之间存在矛盾;(4)双方的某些条款中隐含着较大风险,对单方面要求过于苛刻,约束不平衡,甚至发现某些条文是一种圈套。2、因意外风险和不可预见因素引起的索赔合同执行过程中,如果发生意外风险和不可预见因素而引起
    2023-06-12
    381人看过
  • 建筑工程不可抗力合同的相关问题有哪些
    建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务致使损失扩大的,承包方对扩大的损失承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它包括自然现象和社会现象两种,自然现象诸如地震、台风、洪水、海啸,社会现象如战争、海盗、罢工、政府行为等。建筑工程不可抗力合同规定要注意哪些问题建筑工程不可抗力合同中的不可抗力有以下情形:战争、敌对行动、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律
    2023-07-25
    181人看过
  • 建筑不可抗力因素导致的损失由谁承担
    基于以下条款约定,涉讼合同各方对于工程自身的损害,或因上述损害造成的第三方人员伤亡与财产损失,以及运输至施工现场的材料及待安装设备的损耗损毁等相关责任问题,均有发包人承担全部赔偿责任。同时,附件文件内详细规定了施工过程中,发包人、承包人各自的人员伤亡责任划分,以及由此产生的相关费用分担原则。在执行此类操作时,承包人应对施工机械设备损坏及停工期间的经济损失自行承担。在停工期间,若发包人要求承包人需留驻施工场地进行必要的管理工作或者护卫职责,则由此引发的管理人员及保卫人员的工资成本由发包人负担。工程完工后所需要的清理及修复费用亦由发包人支付。值得注意的是,工程本身所引发的损害责任由业主方全权承担;同样地,与其直接关联的人员伤亡情况及其涉及的费用问题也由其所在方负责处理及承担相应的财务支出。此外,施工方所承受的机械设备损害及停工带来的各项经济损失,必须由施工方自行负责承担。此外,工程完成后,其所
    2024-05-09
    494人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建设工程中,因不可抗力事件导致费用的承担原则是什么
      新疆在线咨询 2022-10-14
      1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; 4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; 5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。 风险提示:不可抗力条
    • 建筑工程不可抗力的赔偿标准是什么
      澳门在线咨询 2023-09-11
      因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3
    • 因为不可抗力事件导致的工程费用
      福建在线咨询 2022-11-16
      1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; 2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; 4、停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; 5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。 风险提示:不可抗力条
    • 建筑工程分包行为的原因有哪些
      甘肃在线咨询 2023-09-01
      1技术上需要。总承包商不可能,也不必具备总承包合同工程范围内的所有专业工程的施工能力。通过分包的形式可以弥补总承包商技术、人力、设备、资金等方面的不足。同时总承包商又可通过这种形式扩大经营范围,承接自己不能独立承担的工程。 2经济上的目的。对有些分项工程,如果总承包商自己承担会亏本,而将它分包出去,让报价低同时又有能力的分包商承担,总承包商不仅可以避免损失,而且可以取得一定的经济效益。 3转嫁或减
    • 因不可抗力原因延期施工的案例
      宁夏在线咨询 2022-10-28
      要看具体的情况以及你们之间是如何约定的。