施工延期拖延怎么赔偿
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-18 18:33:15 249 人看过

施工延期时,承包人需要根据其过错赔偿发包人遭受的实际损失。也就是说,在施工合理期限内,承包人需要承担因延期造成的人身损害和财产损失的赔偿责任。如因发包人原因导致工程中途停工、缓建,发包人应采取措施弥补或减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料及构件积压等损失及实际费用。辟谣工程严重延期可不履行合同?事实:可分析:工程严重延期,造成工程无法按约定时间完成的,施工单位可以不履行合同,也可以解除合同,要求施工单位赔偿损失。有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力无法达到合同目的;(二)履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内未履行;(四)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为导致合同目的无法实现的;(五)法律规定的其他情形。当事人可以随时解除以持续履行债务为内容的不定期合同,但应当在合理期限前通知对方。【提醒】施工延期不能超过几个月?一、工程延期最多不得超过三个月,超过时间的,将被废止。2、《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期限两次,每次不超过三个月。不开工、不申请延期或超过延期期限的,自行废止施工许可证。

因政府施工原因引起火灾怎么赔偿

在政府施工原因发生火灾的,火灾造成的损失由施工单位赔偿,一般是依据实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十四条【财产损失计算方式】侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。第一千二百五十八条【公共场所或者道路上施工致害责任和窨井等地下设施致害责任】在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害,施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的,应当承担侵权责任。窨井等地下设施造成他人损害,管理人不能证明尽到管理职责的,应当承担侵权责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零一条、第八百零二条、第八百零四条

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月28日 23:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 建筑施工合同延期的赔偿问题
    建筑工程合同延期,承包人的赔偿是,发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。一、监理的职责和义务1.监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。2.监理人在责任期内,应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金)。3.监理人对承包人违反合同规定的质量和要求完工(交货,交图)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反认真工作规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。4.监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当
    2023-03-02
    383人看过
  • 装修拖延工期一般赔偿多少
    一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,装修拖延工期赔偿标准是需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任,没有具体的数额,双方由约定的,从其约定。二、在大型的建设项目中,时间是施工的基本要素,建设方和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。三、其违约赔偿一般的计算公式为:LD=0.15C/T。LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本,而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。一、工期延误违约金上限是多少?工期延误违约金上限是实际损失的30%。法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,有约定
    2023-02-26
    407人看过
  • 施工合同延误怎么处理,能不能延期
    1。工期延误的情况有哪些?示范文本的一般条款规定了工期延误的情况,需要索赔和签证,双方也可以达成其他协议。(1)发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件;(2)发包人未按约定日期支付预付款和进度款,导致施工进度异常;(3)工程师未按合同约定提供所需的指令和批准,导致施工进度异常;(4)工程设计变更、工程量增加;(5)因非正常原因造成一周内停水、停电、停气等原因造成停工8小时以上承包人原因;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务?根据司法解释和《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人迟延支付预付款和进度款的,承包人有义务通知。(1)因设计变更,建设工程的数量、质量标准发生变化,该部分工程价格无法协商的,承包人可以要求按定额复核价格;(2)不属于合同范围的工程,承包人需保留发包人同意施工的证明,并结合其他签证文件
    2023-05-07
    397人看过
  • 实际施工人延误工期是否需要赔偿
    实际施工方一旦出现工期延误的情况,即构成了严重的合同违约问题,按照相关规定,建筑业主有权要求承包商对其负起相应的违约责任,同时对于由此引发的实际经济损失,亦应根据具体情况予以赔偿。换句话说,如果因当事人一方未能切实履行其在整个合同中的义务或其所履行之义务未达到规定的标准和协议,那么该方将不得不承担起继续履行合同、采取必要的措施修复可能产生的问题以及赔偿因此带来的实际经济损失等一系列违约责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    2024-08-13
    328人看过
  • 建筑安装工程工期拖延怎么索赔
    一、建筑安装工程工期拖延怎么索赔1、建筑安装工程的工期拖延的,建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、建筑工程逾期怎么处理承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任
    2023-04-19
    290人看过
  • 2024工伤单位拖延赔偿金怎么办
    一、工伤单位拖延赔偿金怎么办伤者已经鉴定伤残等级,那么劳动者离职就可以申请领取,公司拖延给赔偿金,应当收集证据到劳动争议仲裁委员会申请仲裁。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条适用范围中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议,适用本法:(一)因确认劳动关系发生的争议;(二)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(三)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(四)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(五)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(六)法律、法规规定的其他劳动争议。二、遭受工伤用人单位不赔偿怎么办职工受到工伤后,公司不按规定赔偿的,可以按照如下步骤为自己维权:1、先申请工伤认定企业作为申请人,在职工发生事故之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内。职工作为申请人,在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业
    2024-03-28
    488人看过
  • 工程延期施工方应如何索赔
    工程延期付款索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。申报工程延期的条件有什么?由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间。1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;3、异常恶劣的气候条件;4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;5、除承包单位自身以外的其他任何原因。综合上面所说的,工程延期是很容易造成对方的利益
    2023-08-01
    71人看过
  • 施工延误工期多久可以索赔
    重新施工延误工期可以要求索赔。工期索赔的计算方法1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。一、工程索赔报告的内容有哪些工程索赔报告的内容包括:1、总论部分。是索赔报告的开始部分;2、合同引证以及索赔额计算部分;3、期延长论证;4、证据部分,包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔过程中需要注意:1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔;2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现;3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分
    2023-03-26
    419人看过
  • 工程工期延误赔偿报告怎么写
    一、工程工期延误赔偿报告怎么写工程工期延误赔偿报告的写作要求如下:1.应明确索赔成立的理由,即工期延误已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失,并且这种损失并非承包人的行为责任或风险责任。2.要列举索赔的依据,包括现行法律法规、合同文件及工程惯例等。在报告中,要详细概述索赔事项,包括事件起因、经过、影响等,并明确索赔的项目和计算方式。3.附上索赔说明,强调索赔的合理性和必要性。二、工期延误赔偿报告包括哪些内容工期延误赔偿报告通常包含以下几个方面的内容:1.索赔成立理由:说明工期延误已造成承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失,且非承包人责任。2.索赔依据:列举现行法律法规、合同文件及工程惯例等作为索赔的依据。3.索赔事项概述:详细阐述导致工期延误的具体事件,包括起因、经过、影响等。4.索赔项目:明确列出索赔的项目,如人工费、施工机械费、管理费、利息和措施费等,并说明各项目的计算
    2024-08-05
    148人看过
  • 重新施工延误工期能否索赔
    对于重新施工延误工期的行为可以申请索赔。承包人应当向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人,发包人审批工程师的索赔处理证明,承包人作出是否接受最终的索赔决定。重新施工延误工期能否索赔的法律依据《民法典》第五百七十七条?当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2022-06-24
    254人看过
  • 延期交房如何赔偿,延期交房怎么办
    一、延期交房如何赔偿按照有关规定,出卖人延期交付房屋的,应当支付违约金或者赔偿损失。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法的,可以按照延期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。事实上,如果合同中约定的延期交房的违约金较高,发生纠纷诉诸司法后,开发商以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少;如果合同中约定的延期交房的违约金过低,购房者可以请求增加,法院会支持以违约造成的实际损失确定违约金数额。以上规定可知,合同既约定违约金又约定了赔偿损失的,不能同时适用,可择一较高者适用。那么,购房者选择解除合同的,能否再要求支付违约金或要求赔偿损失呢?答案是可以的。违约金或赔偿损失基本都是对违约造
    2024-01-17
    198人看过
  • 由于施工延误耽误工期的赔偿金标准
    工程工期延误的,其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的,则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定,当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称:已开工3个多月的家庭装修,至今仍未完工,所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限,其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格,需要重做而拖延了时间。就此,A女士提出疑问:由于装修公司的质量问题而导致的工期延误,我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事
    2023-08-14
    487人看过
  • 延误工期装修公司怎么赔偿
    一、延误工期装修公司怎么赔偿延误工期装修公司的赔偿必须依照当初双方签订的条款履行赔偿或因违约产生的损失进行赔偿计算。此外当约定违约金低于造成损失时,当事人可请求人民法院、仲裁机构予以增加。如果对方属于违约行为你是有权要求承担相应的违约责任的,可以双方协商解决,协商不成是可以起诉维权的。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。二、装修合同纠纷要怎么处理可以通过和解、协商、仲裁、诉讼四种方式处理。双方应按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可提请第三方加以协商解决;协商不成时可以根据房屋装修合同的内容交由指定机构进行仲裁,仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。《仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的
    2023-04-25
    205人看过
  • 老板如何拖延工伤赔偿
    法律综合知识
    一、老板如何拖延工伤赔偿在特定的情况下,用人单位有可能采用各类手段以期延迟支付工伤赔偿金。这些策略可能包括刻意无视工伤申报、未能按时提交工伤确认申请、对于工伤认定结论提出争议以便争取更多的期限,或者是有意为之推迟支付赔偿款项等等。用人单位的这种行为无疑侵犯了劳动者的正当合法权益,同时也违背了劳动法律法规以及工伤保险条例中的相关条款。《工伤保险条例》第四十一条明确规定:职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费,发生工伤事故的,由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的,从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的,社会保险经办机构可以依照本法第六十三条的规定追偿。若雇主故意拖延工伤赔偿,劳动者可以依法要求雇主支付相应的工伤保险待遇,并可能追究其法律责任。二、老板主动赔偿工伤合法吗关于确认协议是否具备效力,需根据实际情况进行详细分析。一般而
    2024-07-18
    444人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 应该怎么赔偿延期施工
      新疆在线咨询 2022-06-25
      1、施工延期一般按照合同约定的数额进行赔偿,具体可以双方在合同中协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,最高不应超过实际损失的30%。 2、法律依据《民法典》 第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当
    • 施工延期施工能赔偿吗
      西藏在线咨询 2023-07-23
      1、施工延期一般按照合同约定的数额进行赔偿,具体可以双方在合同中协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,最高不应超过实际损失的30%。 2、法律依据;《民法典》 第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应
    • 施工延期赔偿金的问题
      北京在线咨询 2022-11-08
      1、施工延期一般按照合同约定的数额进行赔偿,具体可以双方在合同中协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,最高不应超过实际损失的30%。 2、法律依据;《民法典》 第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应
    • 施工延期如何进行赔偿
      吉林省在线咨询 2022-10-18
      1.施工延期,承包人需要按其过错对发包人所遭受的实际损失进行赔偿。即对于在建设施工的合理期限内,因其延期行为所造成的人身损害和财产损失,承包人需要承担赔偿责任。 2.如果因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    • 延误工期后施工人要赔偿吗
      云南在线咨询 2023-08-24
      实际施工人延误工期要赔偿。实际施工方延误工期的,属于合同违约的情形,建设单位可以要求承包单位承担违约责任,造成损失的按实际损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。