工程索赔清单怎么写
来源:互联网 时间: 2023-06-07 15:33:14 92 人看过

一、建筑工程索赔清单格式是怎样的?

工程量清单是建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费税金清单组成。在招投标阶段,招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础。工程量清单将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出,为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量要求等信息。这使所有投标人所掌握的信息相同,受到的待遇是客观、公正和公平的。

二、建筑工程索赔费用有哪些组成?

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。

(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。

(6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率。

(7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。

(8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。

总之,建筑工程索赔都应开具清单,做到让所有投标人保持知情权。知道索赔资金来源和去向,才能让大家信任公司,从而更好的投入工作。管理费、人工费、材料费等价格都应注明清楚,才能日后的矛盾,并且能带动大家更努力奋斗。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月04日 20:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多建筑工程索赔相关文章
  • 谁编写招标工程量清单?
    工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人,或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制。此外,其他主体是不能编制的。招标工程量清单能够编制的主体只有两个,要么是招标人采购人或者是具有相应资质的中介机构。其他主体无法直接来制定招标工程量清单。因为这是属于招标项目。一、招标工程量清单的作用如下:1、在招投标阶段,招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础;2、工程量清单是建设工程计价的依据。在招投标过程中,招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价;3、工程量清单是工程付款和结算的依据。发包人根据承包人是否完成工程量清单规定的内容以投标时在工程量清单中所报的单价作为支付工程进度款和进行结算的依据;4、工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。二、工程量清单的分类如下:1、直接费单价,直接费单价由人工、材料和机械费组成,是按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格和可进入直
    2023-06-30
    142人看过
  • 工伤索赔所需的书证清单是什么?
    书证是指以文字、符号、图形等形式所记载的内容或表达的思想来证明案件事实的证据。书证在工伤索赔中,不管是工伤认定还是保险待遇的核定,都具有极其重要的作用。在工伤认定时,需要提交的书证主要有事故报告、双人劳动关系的证明。医院的诊断书等。在确定工伤待遇时,需要提交的书证就比较多了,许多赔偿项目都需要书证。从实践看,以下赔偿项目都需要相应的书证:(1)医疗费工伤职工要报销医疗费,必须提供相应的证据,比如工伤职工的个人病例、医院出具的诊断证明、处方、医药费收据、住院费收据的明细单据等。(2)误工费工伤职工因为工伤耽误了工作,用人单位扣发了工资的,要求社保经办机构支付误工费的,应当提交单位扣发工资的书面证明,用人单位应当出具扣发工资、奖金、福利的明细单据。(3)护理费对停工留薪期间支付的护理费,应当提交医院出具的确需护理及护理等级的证明材料。评定伤残等级后要求支付护理费的,应当提供劳动能力鉴定委员会出
    2023-07-02
    313人看过
  • 车祸赔偿清单:60岁受害者的索赔清单
    发生交通事故,造成他人人身损害的,应当向受害者给予赔偿,包括1.医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费等;2.如果造成残疾的,还应赔偿其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费;3.如果造成死亡的,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。车祸赔偿程序公安机关处理交通事故,应当在查明交通事故原因、认定交通事故责任、确定交通事故造成的损失情况后,召集当事人和有关人员对损害赔偿进行调解。损害赔偿的调解期限为三十日,公安机关认为必要时可以延长十五日。对交通事故致伤的,调解从治疗终结或者定残之日起开始;对交通事故致死的,调解从规定的办理丧葬事宜时间结束之日起
    2023-07-15
    252人看过
  • 怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集
    一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时,可以通过和发包人协商启动工程索赔,如果协商不成的,可以收集证据向法院起诉,主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及
    2024-01-14
    224人看过
  • 工伤索赔申请所需的材料清单
    工伤索赔需要以下手续:1、工伤认定,在发生工伤之后,要向劳动部门申请进行工伤认定,如果单位不申请的,个人可以自己申请;2、伤残鉴定,等伤势平稳后,申请进行伤残鉴定,鉴定机构出具鉴定报告;3、要求赔偿,准备好工伤认定决定书、医院的病例、伤残鉴定书等材料向用人单位申请工伤赔偿。工伤索赔怎么处理劳动者发生工伤后,主要的费用都将由工伤保险基金支付,将大大减轻用人单位的压力。工伤索赔主要是针对用人单位未缴纳社保的情况下,要求用人单位支付工伤保险待遇。劳动者主张工伤保险待遇,属于劳动争议,应先向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,如对仲裁裁决不服,可向法院起诉。《工伤认定办法》第六条:提出工伤认定申请应当填写《工伤认定申请表》,并提交下列材料:(一)劳动、聘用合同文本复印件或者与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)、人事关系的其他证明材料;(二)医疗机构出具的受伤后诊断证明书或者职业病诊断证明书(或者职业
    2023-07-01
    446人看过
  • 工伤索赔必须提交的材料清单
    一、工伤索赔必须提交的材料清单工伤赔偿仲裁需要以下材料:1.劳动仲裁申请书(详细陈述申请事项事实理由,一式两份或按被申请人人数提供);2.申请人身份证明及复印件;3.有委托代理人的,需当面签定并提交《授权委托书》,注明委托事项,同时提交受委托代理人的身份证复印件。如委托人的代理人是律师事务所派出的执业律师,应提供执业律师的证件复印件;如委托人的代理人是公民,应提供与委托人签订的不收费代理协议书,以及代理人和委托人之间的关系的法律资料;4.被申请人工商注册信息资料;5.申请人与被申请人存在劳动关系的证明材料。二、申请工伤赔偿的流程是什么申请工伤赔偿的流程是:用人单位或职工先进行申报工伤;然后在被认定为工伤后向社保经办机构请求获得相应工伤保险待遇;再提交工伤认定决定书、医疗缴费单据等费用单据材料;最后由社保经办机构按核定的费用进行支付。《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治
    2023-09-08
    240人看过
  • 如何写工程索赔通知书
    如何写工程索赔通知到:这是我们建筑公司的工程。3月1日,当地大批村民进入施工现场,阻止我们建筑公司进行施工作业。随后,建设公司、监理公司、设计公司、业主通过现场调解仍未能说服当地村民,期间建设公司、监理公司、设计公司、业主仍未能说服当地村民,政府部门出面后,配合设计单位改变了地基的形式,当地村民仍然到工地停工。经上级部门和业主同意,我单位于2001年3月正式停工。为保证复工后的正常进度,停工期间,现场机械设备、周转材料全部停在施工现场,现场施工人员不放假。他们将在现场组织学习和安全教育,等待复工。在此停工期间,将给我方施工单位造成巨大的经济损失和工期延误。停机期间的费用和损失如下:1。施工人员延误费用;2。项目管理人员的管理成本;3。机械设备闲置成本;4。物质损失赔偿。我方施工单位应按照合同约定的程序,向贵方监理公司提交费用和工期索赔意向。建设单位:日期:
    2023-05-02
    212人看过
  • 交通事故索赔清单有什么
    交通事故赔偿项目,是指交通事故当中肇事者给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金。一、相关规定1、受害人因伤致残或死亡的,赔偿义务人除赔偿“因伤致残”或“受害人死亡”栏内的项目外,尚需支付“一般受伤”栏目内的医疗费等相关费用。2、受害人因伤致残或死亡的,赔偿权利人可以向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金;但提起刑事附带民事的,不能要求精神损害抚慰金。3、赔偿权利人举证证明其住所地或者经常居住地城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入高于受诉法院所在地标准的,残疾赔偿金或者死亡赔偿金可以按照其住所地或者经常居住地的相关标准计算。4、超过确定的护理期限、辅助器具费给付年限或者残疾赔偿金给付年限,赔偿权利人向人民法院起诉请求继续给付护理费、辅助器
    2023-03-31
    103人看过
  • 怎么写工伤索赔申请书
    一、工伤索赔申请书范文申请人:xxx,男/女,汉族,生于XXXX年X月XX日,住XXXX.被申请人:XXXXXXX公司法定代表人:XXXX委托代理人:xxx请求事项:依法认定申请人XXXXX的受伤为工伤.事实及理由:XXX公司于XXX年XX月XX日聘请申请人陈XXXX到该公司从事XXXXX工作。陈XXX于XX年X月XX日在XXXXXX工作过程中,因XXXXX导致陈XXXXXXXXXXXXX,造成申请人陈XX受伤,经送人民医院检查治疗诊断为:XXXXXXXXXXX。由于申请人在上班时间因工作原因受伤,根据《工伤保险条例》第十四条第一款第一项的规定,现特向贵局申请认定为工伤.此致XXXXXX劳动和社会保障局申请人:XXX二OOX年XX月XX日二、填写工伤赔偿申请书的注意事项1、填写工伤赔偿申请书时应该明确写清遭遇工伤单位的名称和住址,如果企业没有为职工购买工伤保险的话,就应该由用人单位按照工伤
    2023-04-30
    392人看过
  • 工程怎么写处罚单
    一、工程怎么写处罚单工程罚款通知单致:你公司施工的××工程,经我司检查发现在工程质量、进度或安全文明施工等方面存在以下问题:根据《施工现场管理细则》,我司决定对你公司处以××元的罚款,人民币(大写):××元。此费用将从你公司当月工程款中扣除。望你公司在以后的施工中吸取教训,加强管理,杜绝此类问题的发生。特此通知!深××地产有限公司年××月××日注:对本通知如有疑义,请在12小时内以书面形式反馈我司设计工程部,否则按此通知执行。二、工程施工管理制度1、施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《成都市建设工程现场文明施工检查评定标准》等要求进行检查,达不到文明工地标准的,建设单位即可勒令其停工整改。2、施工现场必须按要求设置“五图一牌”,标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。3、施工现场应有恰当的标语和安全
    2023-05-09
    274人看过
  • 公司未买工伤险,工伤索赔流程图怎么写
    一、公司未买工伤险,工伤索赔流程图怎么写若企业未缴纳工伤保险,那么处理工伤赔付的流程将会变得相对繁复,且可能受地域及国家法令的影响,存在差异化的具体步骤。在此,我们将概述一般情形下,当企业未投保工伤保险之后,处理工伤赔付可能涉及到的基本流程:即事故发生阶段,员工亲身经历了工伤意外,可能受伤或者遭受残疾;紧随其后报告雇主,员工需尽快通知雇主事故的详情,同时雇主要详细记录事故的各类信息,并尽力提供必要的援助与支援;紧接着进行就医治疗,员工必须尽早得到医学护理,以便积极有效地减轻创伤带来的损害;接下来是调查和汇报,雇主有责任对工伤事故展开深入详尽的调查,同时要依据相关法规条例向地方劳动保障部门汇报工伤事件;最后便是索赔提交,员工或其家庭成员需要向劳动保障部门提出工伤索赔申请,并提供足以证明工伤确实存在的相关证据和医疗文档。在完成这几个环节之后,有权威性的劳动保障部门便会对工伤事故进行主观性的判断
    2024-07-11
    348人看过
  • 工程索赔的抬头该如何写?
    一、工程索赔的抬头该如何写?工程索赔申请书范本工程名称:致:(监理单位)根据施工合同条款第条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。索赔的详细理由及经过:索赔金额的计算:附:证明材料承包单位(章)__________承包单位(章)__________项目经理_____________日期_____________二、工程索赔相关知识(一)工程索赔的程序:1、索赔事件发生后28日内,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后的28日内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28日内给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28日内未予答复或
    2024-01-25
    464人看过
  • 如何撰写工程索赔的证据?
    1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位,我国现行法律对民事举证责任的规定是谁主张,谁举证,提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成,当施工单位向另一方提出索赔申请时,应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时,应当在规定的举证期限内进行。如何有效进行工程索赔工程索赔是现在采用工程量清单报价方式以后在工程施工过程中施工单位为了维护其合法的经济效益,常采用的索赔方式。本文从投标报价阶段、签定工程合同阶段、常见索赔事件、索赔的程序以及索赔的要点几个方面来阐述工程索赔在施工单位获得效益的重要性。0引言随着中国经济的高速发展,中国建筑业呈现出良好的发展态势,然后,由于国情的原因,目前国内建筑市场存在着较多的不稳定因素和不完善管理机制,又加上竞争激烈,各个施工单位为了争揽工程,不断地降低报价,招标单
    2023-07-19
    267人看过
  • 工程工期缩短怎么索赔
    施工单位违反合同的约定工程工期缩短是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。工程量纠纷怎么认定当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
    2023-06-15
    429人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    建筑工程索赔是指承包商在施工过程中因非自身原因导致的工程延期、费用损失等问题,向发包人要求给予相应的补偿或赔偿。索赔的原因可能包括自然灾害、业主违约、设计变更、政府法规变化等。 在进行建筑工程索赔时,承包商需要收集相关证据,如合同条款、会议... 更多>

    #建筑工程索赔
    相关咨询
    • 工程索赔书怎么写工程索赔时应注意哪些问题
      湖北在线咨询 2023-06-27
      签署建筑工程索赔合同的注意事项有: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
    • 索赔误工费单位证明怎么写?
      河北在线咨询 2022-12-17
      这两个证明都需要由单位开具,不过如果单位不开的话,也可以索赔误工费只不过比较麻烦而已。
    • 工程款未付清如何索赔
      黑龙江在线咨询 2022-02-03
      建设工程款有优先受偿权,根据最高人民法院2002年6月在《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(以下简称《批复》)第四条中指出:建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。意思是,如果你们的工程款被拖欠,可以直接用项目来受偿,跟房屋有无房产证无关,建议及时行使权利。
    • 建筑工程施工方式泥工承包,清单怎么写?
      重庆在线咨询 2021-10-27
      建筑工程泥工承包合同承包商甲:(以下简称甲)乙:(以下简称乙)为加强建筑工程项目管理,适应建筑市场需求,加强公司内部部分级承包管理责任,消除各种建筑材料浪费和流失,加强建筑活动质量意识,安全意识,按时完成任务,双方协商,甲方将本工程项目承包给乙方,协商条款如下一.工程地点及名称1、工程项目地点2、工程项目名称二.工程承包方式及内容1、工程承包方式:包人工费.包安全.包质量.包工期.包低值品消耗,除
    • 申请索赔程序怎么写?
      福建在线咨询 2022-12-16
      (1)索赔事件发生后28日内,向监理工程师发出索赔意向通知。 (2)发出索赔意向通知后的28日内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 (3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28日内给予答复。 (4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28日内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 (5)当该索赔事件持续进行时,承包